Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - amps 24 dst 330 sarl maconnerie bourigault n°33 ec
Arrêté - 24 dst 181 sarl aufor n°36 cf amps 24 dst 180
Arrêté - 24 dst 050 sarl halope cf amps 24 dst 049 benne
Arrêté - 24 dst 170 sarl candeco n°22 cf amps 24 dst 169
Arrêté - amps 24 dst 180 sarl aufor n°36 cf amt 24 dst 181
Arrêté - amps 24 dst 169 sarl candeco n°22 cf amt 24 dst 17
Arrêté - 24 dst 297 leroueil n°101 cf 24 dst 296 amps
Arrêté - 25 dst 019 sarl godicheau n°2 cf amps 25 dst 018
Arrêté - 24 dst 056 even cf amps 24 dst 055 benne
Arrêté - 24 dst 109 godicheau n°23 cf amps 24 dst 108
Arrêté - 24 dst 331 sarl maconnerie bourigault n°33 cf 24 dst 330 amps
Document publié le Lundi 13 novembre 2017 par la commune de Ponts-de-Cé.
Lien du pdf (Arrêté - 24 dst 331 sarl maconnerie bourigault n°33 cf 24 dst 330 amps)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Arrêté municipal temporaire AMT 24-DST-331 Réglementation de la circulation et du stationnement RUE LAMARTINE Le Maire de la Commune des Ponts-de-Cé, Vice-président d'Angers Loire Métropole, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions des articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-1 ; Vu le Code de la Route ; Vu la délibération du conseil de communauté du 13 novembre 2017 approuvant le règlement de voirie de la Communauté Urbaine applicable depuis le 1 er janvier 2018 ; Vu l’arrêté municipal AMPS 24-DST-330 du 18 septembre 2024 en faveur de l’entreprise SARL MACONNERIE BOURIGAULT sise 2 montée de la Hutte Blaison-Gohier – 49320 BLAISON-SAINT- SULPICE, pour l’occupation du domaine public rue Lamartine par un échafaudage sur pieds sur trottoir dans le cadre de travaux de rénovation de façade extérieur d’une habitation au droit du numéro 33 de la voie ; Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre les mesures de police réglementant la circulation et le stationnement sur cette voie pendant le déroulement des opérations ; Arrête : Article 1 – Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du 23 septembre au 25 octobre 2024 inclus. Article 2 – Dans le cadre des travaux exposés ci-dessus, la réglementation de la circulation et du stationnement sera la suivante rue Lamartine : - au droit du numéro 33, en conséquence de l’échafaudage sur trottoir la circulation des piétons s’effectuera sur le trottoir opposé avec présence obligatoire de panneaux « Piétons passez en face »; - lors des opérations de logistique (installation/démontage/évacuation de l’échafaudage), la circulation sur chaussée pourra temporairement être légèrement perturbée et s’effectuera sur chaussée rétrécie réglementée par panneaux K5a. Article 3 – Les droits des riverains sont et demeureront expressément réservés (accès piétons) et les services de secours et de sécurité devront pouvoir en permanence accéder à tous les sites et bâtiments situés dans la zone de chantier. Article 4 – La fourniture et la mise en place de la signalisation réglementaire, notamment celle relative aux piétons (panneaux « Passez en face » de part et d’autre de la zone de chantier suffisamment en amont de l’intervention) et les dispositifs d’éclairage de l’échafaudage ainsi que la pré-signalisation d’annonce du chantier susdite, incomberont à l’entreprise SARL MACONNERIE BOURIGAULT 48h avant son intervention, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident ; de même, le retrait de toute signalisation sera effectué par ladite entreprise dès qu’il ne répondra plus aux exigences du chantier. Article 5 – Les prescriptions ci-dessous devront en outre être respectées par l’entreprise : tous moyens adaptés seront mis en œuvre pour protéger le domaine public (espaces verts, chaussée, trottoirs, réseaux aériens et souterrains, mobiliers urbains, éclairage...) ainsi que les personnes et leurs biens pendant toute la durée de l’intervention, notamment lors des manœuvres et stationnement de l’engin de chantier ; en cas de projection ou de chute d’objets, matériaux, produits de quelque nature que ce soit sur le domaine public, celui-ci devra faire l’objet d’un nettoyage immédiat et, en tout état de cause, d'un nettoyage minutieux à la fin de l'intervention ; dans tous les cas, le nettoyage du domaine public devra s'effectuer avec les moyens appropriés (aucune application/projection de produits corrosifs notamment) ; en cas de dégradation de toute nature du domaine public résultant de l'intervention, les frais de remise en état incomberont à l’entreprise de même que la réalisation des travaux qui s'y rapporteront conformément aux préconisations qui lui seront alors communiquées par la ville. AMT 24-DST-331 – PAGE 1/2 L'original est signé électroniquement Publié le 20/09/2024 AMT 24-DST-331 – PAGE 2/2 Article 6 – Dès réception du présent arrêté, l’entreprise SARL MACONNERIE BOURIGAULT procédera à l’affichage sur site (hors support du domaine public) et l’y maintiendra jusqu’à la fin des travaux. L’arrêté devra être lisible dans son intégralité par tous. Article 7 – Si, pour quelque raison que ce soit, les travaux ne pouvaient être achevés dans le délai fixé à l’article 1, afin d’obtenir une prorogation pour les achever une demande de l’entreprise SARL MACONNERIE BOURIGAULT devra être transmise en mairie par écrit (courriel dst@ville-lespontsdece.fr) AU PLUS TARD LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 à défaut de quoi le chantier devrait être suspendu en l’attente de régularisation administrative. Article 7 – Les infractions au présent arrêté seront constatées par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées, conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule constaté en stationnement irrégulier, gênant, abusif ou dangereux sur la voie publique, pourra être mis en fourrière. Article 8 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie des Ponts-de-Cé et Monsieur le Chef de Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à l’entreprise. Article 9 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux (2) mois suivant sa notification. Fait aux Ponts-de-Cé, le 18 septembre 2024 Pour le Maire et par délégation, l'adjoint chargé des travaux, Robert DESOEUVRE Signé électroniquement par : Robert Desoeuvre Date de signature : 19/09/2024 Qualité : Adjoint_R_DESOEUVRE L'original est signé électroniquement