Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2023 007
Arrêté - 2024 007
Arrêté - T2025 007
Arrêté - 2024 007
Arrêté - T2026 007
Arrêté - 2023 211
Arrêté - 2023 010
Arrêté - 2024 007 T2024 006
Arrêté - 2023 206
Arrêté - 2023 206
Arrêté - 2023 007
Document publié le Mercredi 31 juillet 2002 par la commune de Saint-Michel-sur-Orge.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 007)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Assurance,
Département de l'Essonne
Arrondissement de Palaiseau
CANTON DE BRETIGNY-SUR-ORGE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
N°T 2023_007
DST
Objet :Travaux mobiles
de maintenance
courante et réparations
urgentes des barrières
et portails électriques
de la commune
REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
LE MAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
CONFORMEMENT aux articles L.2212 et L.2213-2 du Code Général
des Collectivités territoriales,
VU le Code de la Voirie routière,
VU le Code de la Route,
VU le Code Pénal,
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2002, modifiant l'arrêté du 24
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'arrêté municipal n°2020-053 en date du 10 juin 2020 portant
délégation de fonctions et de signature à Monsieur Joseph DELPIC,
4ème Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et des travaux,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
notamment son livre | 1°" à 8è"e parties et les textes subséquents le
modifiant et le complétant,
VU le règlement sanitaire départemental de l'Essonne,
VU le bénéficiaire, la société ACOMA domiciliée, 26 rue du petit fief,
ZI de la Croix Blanche, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois,
VU le marché public de référence 2103C0O portant sur la maintenance
courante et réparations urgentes des barrières et portails électriques
de la commune,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer provisoirement la
circulation, le stationnement de véhicules motorisés et cycles ainsi
que le cheminement des piétons pendant les travaux mobiles de
maintenance courante et réparations urgentes des barrières et
portails électriques de la commune sur les voies ouvertes à la
circulation publique où s'exercent les pouvoirs de police du Maire de
Saint-Michel-sur-Orge,
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de la publication. CONSIDERANT en conséquence qu'il convient de simplifier la
procédure administrative en vue d'assurer sans délai la sécurité des
biens et des personnes ainsi que la sécurité routière,
ARRÊTE
À compter de la date de notification jusqu'au 31/12/2023 à 17h
Article 1 : La société ACOMA, agissant pour le compte de la commune
de Saint-Michel-sur-Orge est autorisée à intervenir sur les voies
ouvertes à la circulation publique où s'exercent les pouvoirs de police
du Maire pour effectuer des travaux mobiles de maintenance courante
et réparations urgentes des barrières et portails électriques
communaux à Saint-Michel-sur-Orge.
Article 2: La réglementation prévue au présent arrêté s'applique
dans le cadre des chantiers dits de travaux mobiles de maintenance
courante et réparations urgentes des barrières et portails électriques
de la commune désignés ci-après :
- urgence justifiée par la sécurité ou la sauvegarde des personnes ou
des biens,
- urgence justifiée par la continuité du service public,
- urgence liée à un cas de force majeure,
- interventions d'entretien, maintenance courante sur les espaces
publics urbains ou naturels communaux,
Sont exclus tous travaux ne répondant pas aux critères susvisés.
Article 3: Le présent arrêté n'autorisera pas la fermeture de voies à
la circulation sauf cas d'urgences. La mise en place de mesures de
fermetures de voies à la circulation pour des opérations de
maintenance devra faire l'objet d'arrêtés spécifiques.
Article 4 : Les horaires de travaux seront contraints comme suit :
- _24h/24et7 jours/7 pour les interventions présentant un caractère
d'urgence tel que d'écrit à l'article 2,
entre 8h00 et 17h00, les jours ouvrés, pour les interventions
d'entretien sauf sur les axes structurants de la commune et les
voies de desserte des établissements scolaires indiqués ci-
après où les horaires à respecter sont 9h30 à 16h30 :
Rue de Sainte-Geneviève (RD 46),
Rue de Montlhéry (RD 46),
Avenue de Brétigny, Oo
©
Rue des Processions,
Rue Emile Berthier,
Rue Saint-Saëns,
Rue de Rosières,
©
O©O
O
O
©
Rue de la Fontaine de l'Orme,
Rue Lecocq, rue de Launay,
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de la publication. Rue du Haras,
Allée Pablo Picasso,
Allée des Potagers,
Rue Bizet,
Rue de la Mare des Bordes. O0
O
©
©
O
Article 5: Le stationnement sera strictement interdit côté pair et
impair de la voie au droit des travaux et selon l'avancement du
chantier mobile, sous réserve de la mise en place de la signalisation
nécessaire et de l'affichage sur site du présent arrêté au moins sept
jours avant le début de l'intervention sauf cas d'urgences. Cette
présente réglementation ne s'applique pas aux véhicules affectés aux
interventions qui seront autorisés à occuper de manière temporaire
les emplacements neutralisés.
Article 6: En application de l'article R.417-10 du Code de la Route,
tout contrevenant à l'interdiction prévue par le précédent article
s'exposera à l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe. En cas de stationnement malgré l'interdiction, l'immobilisation
et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L.325-1 à 325-3 du Code.
Article 7: Sur les voies en double sens, les travaux seront effectués
sans interrompre la circulation qui sera provisoirement règlementée
comme suit :
- les voies de circulation pourront être rétrécies au minimum du
gabarit routier avec empiètement sur la chaussée et mise en place
d'une signalisation de position de type K5a ou K5c et panneaux du
type AK3. L'emprise du chantier sera adaptée aux contraintes de
sécurité en minimisant le rétrécissement de la chaussée,
- pour renforcer la signalisation de position, l'entreprise mettra en
place deux panneaux de type K8 avec feux d'alertes de part et d'autre
de la zone de travaux et positionnera au droit du chantier un véhicule
léger d'alerte équipé de feux tournants orange et d'un panneau triflash
AK5 + KM9,
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de la publication. - la circulation automobile sera très ponctuellement arrêtée par des
hommes trafic pour permettre les manœuvres des véhicules de
chantier,
- la priorité courante sera donnée aux véhicules venant en sens inverse
de l'obstacle avec mise en place de panneau B15, C18, dans les
conditions définies aux articles 64 (4ème partie) et 72 (5*"° partie) de
l'ISSR,
- en cas de nécessité la circulation pourra être alternée conformément
à l'article 127, 8°" partie de l'ISSR, soit : manuellement par des agents
en liaison radiotéléphonique à l'aide de panneau de type K10 ou par
signaux tricolores de type KR11 précédés par une signalisation de
danger du type AK17,
- la vitesse de circulation sera abaissée à 30 km/h par rapport à la
limitation en vigueur et pourra être diminuée en fonction du risque
réel conséquent aux travaux,
- les dépassements seront interdits.
Article 8 : Sur les voies en sens unique, les travaux seront effectués
sans interrompre la circulation qui sera provisoirement règlementée
comme suit :
- la voie de circulation pourra être rétrécie au minimum du gabarit
routier avec empiètement sur la chaussée et mise en place d'une
signalisation de position de type K5a ou K5c et panneau du type AK3.
L'emprise du chantier sera adaptée aux contraintes de sécurité en
minimisant le rétrécissement de la chaussée,
- pour renforcer la signalisation de position, l'entreprise mettra en
place un panneau de type K8 avec feux d'alertes en amont de la zone
de travaux, et positionnera au droit du chantier un véhicule léger
d'alerte équipé de feux tournants orange et d'un panneau triflash AK5
+KM9,
- la circulation automobile sera très ponctuellement arrêtée par des
hommes trafic pour permettre les manœuvres des véhicules de
chantier,
- la vitesse de circulation sera abaissée à 30 km/h par rapport à la
limitation en vigueur et pourra être diminuée en fonction du risque
réel conséquent aux travaux.
Article 9 : La zone de travaux sera isolée et maintenue fermée par la
mise en place de barrières de type police ou similaires de 1,20 mètre
de hauteur fixées entre elles, précédées par des glissières en plastique
réfléchissantes sur chaussée (type K16). Les dispositifs de signalisation
précités seront conformes aux dispositions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, notamment son livre |,
8ème partie. Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions
nécessaires pour maintenir en permanence la circulation des véhicules
de premiers secours. Le pétitionnaire doit veiller à ce que la desserte
des propriétés riveraines soit maintenue (entrée charretière,
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de la publication. garage...) Il doit également veiller à ce que l'accès aux bouches
d'incendie et autres dispositifs de sécurité, l'écoulement des eaux de
la chaussée et de ses ouvrages annexes et, d'une façon générale, le
fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés. La
circulation et le stationnement seront rétablis aux conditions normales
dès achèvement des travaux. En période d'inactivité des chantiers,
notamment la nuit et les jours non ouvrés la signalisation des travaux
devra être adaptée aux obstacles subsistant sur la chaussée ou à
proximité immédiate.
Article 10 : La circulation des piétons sera maintenue en permanence
sur le trottoir sous réserve qu'il soit conservé un cheminement continu
balisé et sécurisé (passerelle, barrières...) d'une largeur égale ou
supérieure à 0,90 m. Dans le cas où la largeur du cheminement n'est
pas conservée à 0,90 m, la circulation des piétons devra être déviée
sur le trottoir opposé aux travaux. La déviation sera mise en place
avec sur les passages piétons existants en amont et en aval de la zone
d'intervention et mise en place de panneaux "Piétons, traversée
obligatoire" ou à défaut avec une traversée piétonne provisoire
matérialisée par une signalisation verticale d'approche et de position
adaptée.
Article 11: L'entreprise intervenante sera chargée de la mise en
place, de l'entretien de jour comme de nuit, et de la dépose de la
signalisation règlementaire et du balisage nécessaire à l'exécution du
présent arrêté. L'entreprise a la responsabilité d'intervenir à tout
moment en urgence pour pallier tout défaut de la signalisation
temporaire mise en place. Un numéro de téléphone d'astreinte sera
affiché aux extrémités de la zone d'intervention à côté du présent
arrêté. La signalisation sera conforme au Livre I, huitième partie de
l'instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière et
notamment les arrêtés du 5 et 6 Novembre 1992 et aux manuels du
chef de chantier « signalisation temporaire routes bidirectionnelles et
voirie urbaines ». L'entreprise assure que les personnels dédiés aux
interventions ont préalablement reçu une formation aux règles de
sécurité élémentaire des chantiers et sont dotés d'équipements de
protections individuels spécifiquement adaptés à leurs missions. Le
pétitionnaire est tenu d'anticiper toutes gênes et nuisances et de les
communiquer au préalable aux usagers et à l'administration
gestionnaire de la circulation routière.
Article 12: L'entreprise est responsable de tout dommage, de
quelque nature et de quelque importance qu'il soit, causé au domaine
public, ou à tout ouvrage public ou aux plantations qui s'y trouvent,
où aux usagers, ou aux tiers, ou aux biens de ceux-ci, de son fait, ou
du fait des choses qu'elle a sous sa garde, ou du fait de ses préposés,
salariés ou non, ou des choses dont ces derniers ont la garde, dès lors
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de la publication. que le fait générateur est survenu pendant l'exécution des travaux
encadré par ce présent arrêté peu importe la date d'apparition ou de
consolidation du dommage. Le domaine public devra, après travaux,
être nettoyé et remis en parfait état primitif à sa charge. Un constat
contradictoire de remise en état définitive ou de réception de travaux
devra être établi sur place en présence d'un technicien de l'autorité
compétente en matière d'aménagement et de conservation de la
voirie dans les dix jours ouvrés consécutifs à la date de fin d'application
du présent arrêté, charge à l'entreprise de convenir d'un rendez-vous
avec le service responsable confirmé par courrier où mail au moins 48
heures à l'avance. En l'absence de constat contradictoire préalable à
l'intervention, les lieux sont réputés en bon état d'entretien et aucune
contestation ne sera admise par la suite.
Article 13 : L'entreprise sera tenue pour responsable de tout accident
pouvant survenir à l'origine de son intervention et des conséquences
résultant d'un défaut ou d'une insuffisance du dispositif de sécurité
provisoire. L'entreprise est tenue de disposer des assurances
nécessaires de responsabilité civile (accidents et dommages causés au
tiers) en adéquation au cadre de son intervention.
Article 14: Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire et les
entreprises intervenantes d'effectuer toutes les démarches
administratives règlementaires avant d'entreprendre tous travaux
(DICT...).
Article 15: L'entreprise intervenante a l'obligation d'informer
l'autorité gestionnaire de la circulation et de la coordination des
interventions sur le domaine public par l'envoi d'un courrier
électronique avec accusé de réception à l'adresse
techniques@saintmichel91.fr dans un délai de rigueur de
deux jours calendaires avant tous travaux encadrés par ce présent
arrêté.
Article 16: Le non-respect par l'entreprise d'une des clauses du
présent arrêté entrainera une suspension immédiate de l'autorisation
d'intervention. Les infractions seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 17: Ampliation du présent arrêté sera annexée au registre
des arrêtés du maire, publiée et notifiée à :
° Monsieur le Président de Cœur d'Essonne Agglomération,
° Madame le Commissaire de Police de Sainte-Geneviève-des-
Bois,
° Monsieur le Directeur général des services municipaux de
Saint-Michel-sur-Orge,
° Le pétitionnaire par courrier électronique :
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente et/ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de la publication publication en ligne le :
contradictoire préalable à l'intervention,
les lieux sont réputés en bon
état d'entretien et aucune contestation
ne sera admise par la suite.
Article 9 : L'entreprise sera tenue
pour responsable de tout accident
pouvant survenir à l'origine
de son intervention et des
conséquences
résultant d'un défaut ou d'une
insuffisance du dispositif de
sécurité
provisoire. L'entreprise est
tenue de disposer des assurances
de
responsabilité civile en adéquation
au cadre de son intervention.
article 10: Le présent arrêté
est exécutoire dès son affichage
sur site
de manière claire et lisible et sa
publication.
article 11: Le non-respect
par le pétitionnaire d'une
des clauses du
présent arrêté entraînera
une suspension immédiate
de l'autorisation
d'intervention. Les infractions
seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 12 : Ampliation du présent
arrêté sera annexée au registre
des
arrêtés du maire et transmise
pour information, etapplication,
chacun
en ce qui le concerne :
- À Monsieur le président
de Cœur d'Essonne Agglomération,
- À Madame le Commissaire
de Police de Sainte-Geneviève-des-
Bois,
-__ AMonsieur le Directeur
général des services municipaux
de Saint-
Michel-sur-Orge,
- À l'intéressé.
Pour information, et application,
chacun en ce qui le concerne,
Fait en mairie, à Saint-Michel-sur-Orge, le
= 9 JAN. 2023
Pour le Maire, par délégation,
1 1 JAN. 2023
Le présent acte peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès
de l'autorité territoriale compétente
et/ou d'un recours
du ribunal Administratif de Versailles
dans un délai de 2 mois à compter
de la publication.
contentieux auprès
Page 4 sur 4 que la desserte des Propriétés riveraines
soit Maintenue (entrée charretière, 8arage...).
|| doit également veiller à ce que l'accès
aux bouches d'incendie, l'écoulement
des Eaux et de ses ouvrages annexes et,
d'une façon générale la continuité du
fonctionnement des services publics et
des dispositifs de sécurité soient
préservés. Les conditions de circulation
et de stationnement seront rétablies
aux conditions normales en dehors
de la période arrêtée en préambule.
d'une largeur égale ou Supérieure
à 0,90m. Si la largeur du cheminement
Conservée est inférieure à 0,90m,
les Piétons devront être déviés sur
le trottoir opposé à la zone d'intervention.
La déviation sera matérialisée avec
des Panneaux "Piétons, traversée
obligatoire" sur les Passages piétons
existants en amont et en aval de
Ja zone d'intervention ou à défaut,
avec une traversée piétonne provisoire
Matérialisée par une signalisation
verticale d'approche et de position
adaptée.
tout moment en urgence pour pallier
tout défaut de Ja signalisation temporaire
mise en place. Le Pétitionnaire assure
que les personnels
rendez-vous Par Courrier ou
mail. En l'absence de constat
Le présent acte Peut faire l'objet
d'un leCOUrS gracieux auprès de
L ‘autorité territoriale compétente et/ou
d'un recours
Contentieux auprès du Tribunal Administratif
de 1 ‘ersailles dans un délai de 2 mois
à Compter de la publication.
Page 3 sur 4