Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 107 Circulation route de Dijon
Arrêté - 153 Circulation Route de Dijon
Arrêté - 45 Circulation Route Nationale et M 905
Arrêté - 43 Circulation Route de Dijon et M905
Arrêté - 168 Circulation route de Dijon piste cyclable
Arrêté - 59 limitation vitesse route de Dijon
Arrêté - 87 Circulation RM 905
Arrêté - 19 Circulation RM 905
Arrêté - 18 circulation RM 905
unknown - 58 Stationnement route de Dijon
Arrêté - 92 Circulation Route de Dijon M 905
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Neuilly-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - 92 Circulation Route de Dijon M 905)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Nous, Maire de la Ville de Neuilly-Crimolois
ARRETE N' 24-AT-9024 I A2024-06-27 92
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-1 àL.2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R.411-8, R.413-1 et R.417-10
VU l'lnstruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU la demande de travaux effectuée sous le numéro 241771par laquelle il est demandé l'autorisation d'installer un chantier dans I'emprise de la voirie au bénéfice de I'entreprise SNCTP pour le compte de ENEDIS
VU la permission de travaux sur la voie publique délivrée par Dijon métropole, autorisant le demandeur à engager sur son domaine les travaux objets de la demande susvisée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
VU le permis de stationnement autorisant I'entreprise SNCTP à installer le chantier relatif à la demande sus-visée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
GONSIDÉRANT
que pour assurer la sécurité et limiter les perturbations à la circulation lors du déroulement des travaux sur réseaux d'électricité que doit réaliser I'entreprise SNCTP pour le compte de ENEDIS, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales de restriction de la circulation : ROUTE METROPOLITAINE 905, ROUTE DE DIJON, ROND- POINT DE LA PAIX et RUE NATIONALE
ARRÊTONS
Article 1
ATITRE TEMPORAIRE - POUR CAUSE DE TRAVAUX
ruCUTRI.I.I.SRNOru OE VOIC, LIMITATION DE VITESSE, GIRGULATION ALTERNEE Et INTERDIGTION DE STATIONNEMENT
. ROUTE METROPOLITAINE 905 (Neuilly-Crimolois) .
ROUTE DE DIJON (Neuilly-Crimolois)
. ROND-POINT DE LA PAIX (Neuilly-Crimolois) .
RUE NATIONALE (Neuilly-Crimolois)
, À compter du O810712024 et jusqu'au 2310812024, les prescriptions suivantes s'appliquent. La circulation des piétons est interdite sur le trottoir.
Les piétons devront emprunter le trottoir d'en face. La signalisation suivante sera mise en place de part et d'autre du chantier au niveau des traversées piétons : panneau "Piétons, traversez" ou si la situation ne le permet pas 30 mètres avant le chantier : panneau "Piétons, traversez" + AKS + panonceau "Traversée de piétons". La circulation des véhicules est interdite sur la piste cyclable unidirectionnelle. Les cycles circuleront sur la voie de circulation générale affectée au même sens de circulation.
La largeurte la chaussée sera rétrécie et la circulation se fera par alternat sur une longueur maximale de 150 mètre(s), réglé par feux tricolores. La circulation est rendue libre chaque soir. La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h.
Le stationnement des véhicules est interdit des deux côtés sur sur toute I'emprise du chantier au fur et à mesure de I'avancement des travaux.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de I'article R. 417-10 du Code de la route.
Article 2
Le présent arrêté devra être affiché visiblement sur les lieux.
Article 3
Ampliation du présent arrêté sera adressée à : L'ontropricc SNCTft
, LllLUllJ
charg6s, chacun en ce qui lo oonocrne, d'cn assurer I'exécution
Fait à Dijon métropole,
Le2710612ï24
Pour le président, le Vice-Président de Dijon métropole,
délégué au réseau routier métropolitain, à Ia voirie, au
personnel, aux affaires foncières et à I'EPFL
û
RémiDETANG
Fait à Neuilly-Crimolois,
Le2710612024
Monsieur le