Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A2022 673 Rue Marceline Rue Jean Monnet
Arrêté - A2022 733 Rue Marceline Rue Jean Monnet
Arrêté - A2022 551 Rue Vieux Moulin Avenue Sylvie
Arrêté - A2022 497 Rue Louis Eterlet Avenue RCsistance
Arrêté - A2022 928 Avenue Sciences
Arrêté - A2022 716 Avenue Sciences
Arrêté - A2022 890 Avenue Sciences
Arrêté - A2022 591 Rue Auguste Meunier Avenue Francois Mitt
Arrêté - A2022 704 Avenue Louvois
Arrêté - A2022 535 Avenue Sciences
Arrêté - A2022 564 Rue Marceline Avenue H‚nin
Document publié le Lundi 9 novembre 1970 par la commune de Chelles.
Lien du pdf (Arrêté - A2022 564 Rue Marceline Avenue H‚nin)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
Direction des espaces publics
No A 2022-564
ARRETE DU MAIRE
ARRÊTÉ TEMPORAIRE
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION
RUE MARCELINE
AVENUE HÉNIN
TRAVAUX DE RACCORDEMENT BT ENEDIS
Le Maire de la Ville de CHELLES,
Vu les articles L 2212-2, L 2213-1 et L 2213-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté du 9 novembre 1970 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur la Ville de Chelles,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité pour l’ensemble des usagers et permettre le bon déroulement des travaux de raccordement BT ENEDIS pour le futur Gymnase par l’entreprise CRTPB, il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur la rue Marceline et avenue Hénin.
A R R E T E
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT
Rue Marceline et avenue Hénin :
Au droit des travaux du futur Gymnase, le stationnement sera interdit des deux côtés pour tous les véhicules, y compris les riverains sur l’emprise des travaux et cela pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE 2 : CIRCULATION
La vitesse sera limitée à 10 km/h pour tous les véhicules sur l’emprise du chantier.
Dans le cas d’une neutralisation partielle, sur des voies comprenant plusieurs files, la circulation des véhicules sera reportée sur les voies adjacentes, dans le même sens.
Dans le cadre de la neutralisation partielle de l’une des voies, un alternat de circulation, réglé à l’aide d’une signalisation de type tricolore de chantier ou des hommes trafic équipés de panneaux K10 sera instauré.
La signalisation réglementaire et le balisage devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
ARTICLE 3 : REFECTION DE TRANCHEE
En cas de réfection provisoire de la tranchée, celle-ci devra être obligatoirement en enrobé, afin d’éviter sa déformation en attente de la réfection définitive de ladite tranchée.
De plus il faudra prévoir la reprise à l’identique, de la signalisation horizontale et des végétaux.
ARTICLE 4 : VERBALISATION
Les véhicules contrevenants seront verbalisés et pourront être placés en fourrière par la Police Municipale, en application de l'article R 417-10 /II /10e alinéa du Code de la Route.
ARTICLE 5 : SIGNALISATION
La signalisation et le balisage réglementaires seront mis en place par l’entreprise CRTPB, chargée des travaux, sous le contrôle d’ENEDIS et des Services Techniques Municipaux. ARTICLE 6 : PERIODE DES TRAVAUX
Les prescriptions du présent arrêté seront applicables du 1 août 2022 au 2 septembre 2022 inclus soit 33 jours calendaires.
ARTICLE 7 : PENALITES DE RETARD
Le non-respect des délais indiqués dans l’arrêté réglementant l'autorisation des travaux fera l'objet de pénalités de retard.
En effet, tout dépassement des délais n'ayant pas fait l’objet d’une demande de prolongation au minimum 7 jours avant la date d'achèvement convenue, se verra facturé suivant les tarifs d’occupation du domaine public votés au Conseil Municipal du mardi 14 décembre 2021, à savoir 20,40€ / m² et par jour de retard.
ARTICLE 8 : DATE D’AFFICHAGE DE L’ARRETE
Le présent arrêté devra être affiché par l’entreprise, impérativement 48 heures avant le début des travaux.
ARTICLE 9 : AMPLIATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commissaire de Police, chef de la circonscription d’agglomération de Villeparisis par intérim, - Monsieur le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie Nationale de CHELLES - Monsieur le Capitaine de la Brigade d’Intervention et de Secours de CHELLES, - Monsieur le Directeur de la Police Municipale de CHELLES,
- SIETREM, 3 rue du Grand Pommeraye, 77400 SAINT THIBAULT des VIGNES, - ENEDIS, le Vendôme 1/12 rue du Centre, 93160 NOISY LE GRAND, - CRTPB, 6 avenue des Verriers, 02600 VILLERS COTTERETS,
- Madame la Directrice du Cadre de Vie de la Ville de CHELLES,
Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chelles le 11 juillet 2022
Christian Couturier
Par délégation du Maire,
L'Adjoint
Affiché ou notifié le 29/07/22
Cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois