Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AR Arrete n°334 VTMTP ENTREE CHARRETIERE 19 RUE JU
Arrêté - 14 Entree charetiere 42 rue Pasteur
Arrêté - 144 96 A rue de Chelles entree charetiere
Arrêté - ARRETE 204.2024 TPSM RUE A. MANCEAU AU 29 RUE PAUL
Arrêté - Arrete taille des arbres rue Jules FERRY
Arrêté - rue Jules Ferry
Arrêté - Arrete n° 2025.8.3.140 Rue Jules Ferry
Arrêté - Arrete n° 2026.8.3.077 Rue Jules Ferry
Arrêté - ARRETE 2024 0102 RUE JULES FERRY
Arrêté - arrete n 69 geosat rue jules ferry
Arrêté - ARRETE 335.2025 Vtmtp Entree Charretiere 29 RUE Jules Ferry
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vaires-sur-Marne.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 335.2025 Vtmtp Entree Charretiere 29 RUE Jules Ferry)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit,
‘Vaires-sur-Marne ff …
VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE République Française
(Seine et Marne)
EJ/PA/SB/PC
N° 335/2025
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET: Création d’une entrée charretière au n° 19 rue Jules Ferry.
Le Maire de la Ville de Vaires-sur-Marne,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles, L2212-1, L2212-2,
L2212-5, L2213-1, L2213-2,
VU le Code de la Route, et notamment l’article R417-10,
VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière des
routes et autoroutes,
CONSIDÉRANT que l’entreprise VTMTP, domiciliée 13 avenue Descartes 94450 à LIMEIL-
BREVANNES, va procéder à des travaux de création d’une entrée charretière pour le compte de
Madame RAMIREZ domiciliée au 19 rue Jules Ferry.
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réglementer provisoirement le stationnement et la
circulation afin d’assurer la sécurité publique.
ARRÊTE :
ARTICLE 1°':
Du 05/01/2026 au 15/01/2026, l’entreprise VTMTP va procéder à des travaux de création d’une
entrée charretière, au n° 19 rue Jules Ferry.
ARTICLE 2 :
Le stationnement sera autorisé uniquement le temps de charger et décharger le matériel et les
matériaux.
ARTICLE 3 :
Le passage des véhicules de Transport en Commun et des Secours devra être assuré durant la
totalité des travaux.
ARTICLE 4 :
La circulation pourra être régie par des hommes trafic.
ARTICLE 5 :
L'entreprise sera autorisée exceptionnellement à circuler avec des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. 335/2025
ARTICLE 6 :
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en place des barrières et panneaux de sécurité
suivant la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 :
L'entreprise sera tenue de refermer les fouilles de façon provisoire, sitôt les travaux effectués.
ARTICLE 8 :
La réfection du trottoir se fera avec des revêtements conformes à ceux existants.
ARTICLE 9 :
L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires, pour éviter, dans toute la mesure
du possible de salir les abords du chantier ainsi que les chaussées empruntées éventuellement
par ses transports de terre ou de matériaux.
Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre une partie de leur contenu
en cours de route. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, des abords et chaussées
intéressés.
En outre, dès l’achèvement des travaux l’entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable...).
ARTICLE 10 :
Si, par négligence ou carence de l’entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des
matériaux n'étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé
où sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite
entreprise, notamment en cas de danger immédiat.
ARTICLE 11 :
L'entreprise intervenante aura la charge d'organiser le chantier pour permettre la libre
circulation des piétons. Il lui reviendra de prendre toutes les dispositions pour éviter les
accidents ou incidents du fait des travaux.
ARTICLE 12 :
Dispositions relatives à la protection des riverains :
Les dispositifs mécaniques bruyants ne pourront être utilisés entre 19 heures et 08 heures.
L'entreprise devra mettre les poubelles des riverains à une extrémité du chantier si les services
de ramassage des ordures ménagères ne peuvent pénétrer dans la voie citée en objet.
L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être
assurés.
ARTICLE 13 :
Le stationnement des véhicules de secours, municipaux, et des services publics, appelés à se
déplacer pour nécessité de service sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier
correspondant.
ARTICLE 14:
Prise en compte des risques sanitaires liés à l’éventuelle présence d'amiante et d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).
En application de l’article R4412-97 du Code du Travail, il incombe au pétitionnaire, en sa qualité
de donneur d'ordre, de procéder dès la phase de conception, à l'évaluation initiale des risques 335/2025
sanitaires et de mettre ces informations à la disposition des entreprises. Ces dernières seront
ainsi en mesure de procéder à leur propre analyse des risques.
Compte tenu de la présence éventuelle d'amiante dans les matériaux et de HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques) dans les enrobés, le pétitionnaire devra, en l’absence de données
disponibles auprès du gestionnaire de la voie, procéder à des carottages et à une analyse
permettant à un laboratoire agréé, de déceler l’éventuelle présence d'amiante et de quantifier la teneur en HAP.
Dans le cadre de cette obligation, le titulaire de la présente autorisation communiquera à la Ville
de Vaires-sur-Marne les résultats des analyses sur les carottages prélevés dans la zone de
travaux, avec localisation des carottes par relevé GPS.
Ces informations seront compilées avec les données existantes afin de compléter une base de
données sur les voiries communales accessible à tous les pétitionnaires.
ARTICLE 15 :
Les infractions au présent arrêté, qui sera publié et affiché dansles conditions habituelles, seront
poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur à savoir :
Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être mis en fourrière aux
frais et risques de son propriétaire, conformément aux dispositions de cet arrêté.
Toute entreprise n’ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner
sera contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules
garés en stationnement gênant.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
ARTICLE 16 :
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville, Monsieur le Directeur des Services
Techniques, la Police municipale, le Commissariat de Police de Torcy, les Sapeurs-Pombpiers de
Chelles, les Sapeurs-Pompiers de Torcy, l’entreprise VTMTP, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 17 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Melun qui peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et sa réception par le représentant de l'Etat.
Fait à Vaires-sur-Marne, le 09/12/2025.
Madame Le Maire,
Conseillère Communautaire,
Edmonde JARDIN
KM
Publié le 18/12/2025