Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Liste des deliberations 20231214
Déliberation - DELIB 20231214 13
Déliberation - DELIB 20231214 29
Procès Verbal - Proces verbal 20231214
Déliberation - DELIB 20231214 06
Déliberation - DELIB 20231214 28
Déliberation - DELIB 20231214 20
Déliberation - DELIB 20231214 07
Déliberation - DELIB 20231214 12
Déliberation - DELIB 20231214 25
Déliberation - DELIB 20231214 14
Document publié le Lundi 20 juin 2011 par la commune de Saint-Louis.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 20231214 14)
Thèmes du document : Consommateurs, Énergies, Investissement et développement économique,
Accusé de réception en préfecture
068-216802975-20231219-D-20231214-14-DE
Date de télétransmission : 19/12/2023
Date de réception préfecture : 19/12/2023 Révision au XX décembre 2023 Page 1/36
Ville de S AINT- LOUIS
DELEG ATION DE SERVICE PUBLIC
Distribution de chaleur et
d’eau chaude sanitaire
Règlement du service
Modifié suite à l’avenant n°5 du ……. du contrat de délégation de service public relatif à la distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire du réseau de chaleur de Saint-Louis signé le 20 juin 2011 Révision au XX décembre 2023 Page 2/36
SOMMAIRE
Chapitre I – DISPOSITIONS GÉNÉR ALES ................................................. 5
Préambule ................................................................................................. 5
Définitions ................................................................................................. 5
Article 1. - OBJET DU RÈGLEMENT ........................................................ 5
Article 2. - PRINCIPES GÉNÉR AUX DU SERVICE ET DÉFINITIONS ..... 6
2. 1. - Missions du Délégataire ............................................................. 6
2. 2. - Ouvrages de la délégation .......................................................... 6
2. 3. - Installations secondaires ............................................................ 6
Article 3. - MODALITÉS DE FOURNITURE DU SERVICE ............................ 7
Article 4. – OBLIG ATIONS DU DELEG ATAIRE .......................................... 7
4.1.- Fourniture du Service .................................................................... 7
4.2.- Information ................................................................................. 7
Chapitre II - CONDITIONS DE LIVR AISON DE CH ALEUR ET D’E AU CH AUDE S ANITAIRE .............................................................................................. 8
Article 5. – CONDITIONS TECHNIQUES DE LIVR AISON ............................ 8
5. 1. - Chauffage.............................................................................. 8
5. 2. - Eau chaude sanitaire ................................................................ 8
5. 3. - Chaleur d’été ............................................................................ 8
5. 4. - Fourniture à des conditions particulières ......................................... 8
Article 6. - CONDITIONS GÉNÉR ALES DU SERVICE ............................... 9
6. 1. - Périodes de fournitures .............................................................. 9
6. 2. - Travaux d’entretien courant......................................................... 9
6. 3. - Travaux de gros entretien, de renouvellement et d’extension ................ 9
Article 7. – CONDITIONS P ARTICULIÈRES DU SERVICE ...................... 10
7. 1. - Arrêts d’urgence .................................................................... 10
7. 2. - Autres cas d’interruption de fourniture .......................................... 10
7. 3. - Retards, interruptions ou insuffisances de fourniture ......................... 10 Révision au XX décembre 2023 Page 3/36
Article 8. - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU BR AN CHEMENT E T DU POSTE DE LIVR AISON .................................................................... 11
8. 1. - Branchement ........................................................................ 11
8. 2. - Postes de livraison ................................................................. 11
Article 9. - COMPTEURS ..................................................................... 12
Article 10. – CHOIX DES PUISS ANCES SOUSCRITES ............................. 13
Article 11. – MODIFIC ATION DE L A PUISS ANCE SOUSCRITE ................ 14
Article 12. – VERIFIC ATION DE L A PUISS ANCE SOUSCRITE ................. 14
12. 1. - Essai contradictoire ................................................................. 14
12. 2. - Résultats des essais ................................................................ 14
12. 3. - Vérifications à la demande du Délégataire ...................................... 15
12.4.- Vérifications à la demande de l’Abonné ........................................... 15
Article 13. - OBLIGATIONS ET RESPONS ABILITÉS DES ABONNÉS ....... 15
CH APITRE III – ABONNEMENTS ET R ACCORDEMENTS .......................... 17
Article 14. – DEM ANDE D’ ABONNEMENT ............................................... 17
Article 15. – OBLIGATION DE R ACCORDEMENT .................................... 18
15. 1. - Cas d’un réseau non classé ....................................................... 18
15. 2. - Cas d’un réseau classé............................................................. 18
Article 16. – RÈGLES GÉNÉR ALES CONCERN AN TLES ABONNEMENTS 18
16. 1. - Principes généraux .................................................................. 18
16. 2. - Résiliation ............................................................................. 19
Article 17. - TARIFIC ATION .................................................................... 20
17.1.- Principes................................................................................ 20
17.2. Tarifs de base .......................................................................... 20
17.3.- TVA...................................................................................... 22
17.4.- Indexation des tarifs de base ....................................................... 22
Article 18. - REVISION DES TARIFS DE L A CH ALEUR ET DE LEUR INDEX ATION .......................................................................................... 29
Article 19. - FR AIS DE R ACCORDEMENT ............................................. 30
Article 20. – P AIEMENT DES EXTENSIONS P AR TICULIÈRES .................. 30
CH APITRE IV – CONDITIONS DE P AIEMENT ............................................ 31
Article 21. - F ACTU R ATION ................................................................... 31
21. 1. - Facturation............................................................................ 31 Révision au XX décembre 2023 Page 4/36
21. 2. - Conditions de paiement ............................................................ 31
21. 3. - Réduction de la facturation ........................................................ 31
21. 4. Rachat par anticipation de la quote-part R24 ..................................... 32
Article 22. – FR AIS DE R ACCORDEMENT ............................................... 35
Article 23. - FR AIS DE FERMETURE ET DE RÉOUVERTURE ........... 35
CH APITRE V – DISPOSITIONS D’ APPLIC ATION ...................................... 36
Article 25. - MODIFIC ATION DU RÈGLEMENT ....................................... 36
Article 26. - CL AUS E D’EXÉCUTION ...................................................... 36 Révision au XX décembre 2023 Page 5/36
CH A PIT R E I – D I S PO SI T IO N S G É N ÉR A L E S
Préambule
La Ville de SAINT - LOUIS a conclu une convention de délégation de service public en date du 1er juillet
2011, avec la Société R-CUE, anciennement EBM Thermique, en vue de la modernisation et de la
gestion des activités de production, transport et distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
Conformément à cette convention, le présent règlement de service regroupant le régime des
abonnements, les dispositions techniques relatives aux conditions de livraison de l’énergie calorifique
et de l’eau chaude, et spécifiant les relations avec les Abonnés, a été arrêté d’un commun accord entre
la Ville de SAINT-LOUIS et le Délégataire.
Définitions
- Le « Délégant » désigne la Commune de Saint-Louis, chargée du service public de production,
transport et distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
- Le « Délégataire » désigne l’entreprise R-CUE, à laquelle la Commune de Saint-Louis a délégué l’exécution du service public de production, transport et distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire par une convention de délégation de service public.
- L’ « Abonné » désigne toute personne, physique ou morale, raccordée au service public de production, transport et distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire ayant souscrit un contrat d’abonnement au Service.
- Le « Service » désigne le service public de production, transport et distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
- ISL désigne l’Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis
ART I CL E 1 . - O BJ ET D U RÈ GL E M ENT
Le présent règlement a pour objet de définir les rapports entre les Abonnés et le Délégataire qui est
l’opérateur en charge du Service.
Tout abonné est soumis de plein droit au présent règlement de service.
Il est établi en conformité avec les dispositions du contrat susvisé de délégation de service public, dont
les abonnés ont la faculté de prendre connaissance :
- en la mairie de Saint-Louis
- à l’adresse de R-CUE :
15 Place des Halles
67000 Strasbourg Révision au XX décembre 2023 Page 6/36
ART I CL E 2 . - PR IN CI P E S G ÉN ÉR A UX DU S ER V IC E
ET D ÉFI NIT IO N S
2. 1. - Missions du Délégataire
Le Délégataire assure la production, le transport et la distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
Il procède également à la conception, à la construction et au financement des ouvrages nécessaires à
l’exploitation du Service, ainsi qu’à leur entretien et leur renouvellement.
Le Délégataire s’engage à assurer la sécurité ainsi que le bon fonctionnement des ouvrages grâce à
une surveillance régulière et systématique du Service, en vue d’une part, de limiter la fréquence et la
durée des arrêts éventuels et, d’autre part de limiter à ce qui est strictement nécessaire la consommation
d’énergie tout en assurant la meilleure qualité du Service possible. Afin d’assurer la continuité du
Service, le Délégataire assure une astreinte 24 h / 24 h et 365 j / 365 j.
2. 2. - Ouvrages de la délégation
Les ouvrages de la délégation comprennent principalement :
- L’ensemble des installations nécessaires à la production, au transport et à la distribution de fluides
thermiques, y compris les bâtiments réalisés par le Délégataire, canalisations, installations primaires en
sous-stations, délimitées comme suit :
• Pour le chauffage : installations en amont des brides situées côté circuit de distribution de l’échangeur
ou de la bouteille de mélange, y compris compteur de chaleur
• Pour l’eau chaude sanitaire : installations en amont des brides du circuit de distribution au départ du
ou des ballons, y compris compteur volumétrique d’eau chaude
- Les branchements, définis comme les ouvrages par lesquels les installations de chauffage et/ou de
réchauffage de l’eau chaude sanitaire d’un Abonné sont raccordés à une canalisation de distribution
publique et délimités, côté Abonné, à la bride aval de la première vanne d’isolement rencontrée par le
fluide qui l’alimente et, côté Délégataire, à la bride amont de la dernière vanne d’isolement rencontrée
par le fluide qu’il renvoie au réseau
- Les postes de livraison, définis comme les ouvrages du circuit primaire situés en aval du branchement
et dans la propriété de l’Abonné (tuyauterie de liaison intérieure, régulation primaire, échangeur de
chaleur jusqu’aux brides de sortie secondaire de celui-ci, compteurs de chaleur)
- L’ensemble des terrains nécessaires à l’implantation des ouvrages (bâtiments, caniveaux,
canalisation, etc.…) dont la jouissance a été confiée au Délégataire,
- Les ouvrages et biens mobiliers et immobiliers établis ou réalisés par le Délégataire, situés dans les
limites du périmètre du service dont le descriptif figure à l’annexe 3 du contrat de délégation de service
public.
- Les installations et/ou ouvrages qui seraient établis ou modifiés ultérieurement, notamment les
extensions et les renforcements réalisés en cours de marché d’exploitation.
2. 3. - Installations secondaires
A partir du point de livraison ou échangeur, les installations sont dites « secondaires » et sont propriété
de l’Abonné (robinetterie, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion,
soupapes, pompe de relevage des eaux, appareillages électriques, éclairage, canalisations de
distribution, matériels de distribution et appareil d’émission calorifique, etc.). Ces installations sont
gérées dans les conditions prévues à l’article 13 du présent règlement de service. Révision au XX décembre 2023 Page 7/36
ART I CL E 3 . - MOD A L I T ÉS D E FOU RN IT UR E D U S ER V IC E
Tout abonné éventuel, désireux d’être alimenté en énergie calorifique, doit souscrire auprès du
Délégataire un contrat, dénommé " police d’abonnement", dont le modèle figure en annexe au présent
règlement de service.
En signant la police d’abonnement, l’abonné est soumis aux dispositions du présent règlement et aux
modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure prévue à l’article 25
ci-après.
Le présent règlement sera joint à la demande d’abonnement.
ART I CL E 4 . – O BL IG A T IO NS D U D EL E GAT A IR E
4.1.- Fourniture du Service
Le Délégataire est tenu de fournir, aux conditions du présent règlement de service, la chaleur nécessaire
au chauffage et/ou au réchauffage de l’eau chaude sanitaire et, le cas échéant, à la chaleur d’été pour
les besoins de froid, dans la limite de la puissance souscrite par l’Abonné.
Le Délégataire peut par ailleurs assurer, dans la limite des capacités des installations, toute fourniture
d’énergie calorifique destinée à des usages autres que le chauffage des bâtiments et le réchauffage de
l’eau chaude sanitaire.
Le Délégataire réalise, teste, et met en service les ouvrages du Service avant d’alimenter l’abonné en
chaleur et en eau chaude sanitaire.
4.2.- Information
Le Délégataire s’engage à réaliser les actions suivantes :
- Mise à disposition d’un numéro de téléphone pour toute demande d’intervention
- Tenue d’un espace d’accueil du public sur le territoire de la Commune de Saint-Louis
- Réalisation d’enquêtes de satisfaction
- Edition de documents de communication à destination des Abonnés (lettre d’information et brochure
explicative de la tarification et de la facturation)
- Création d’un site internet dédié au Service
Le Délégataire s’engage par ailleurs à assurer et à fournir à l’Abonné un suivi semestriel des
consommations de chaleur et d’eau chaude sanitaire et à alerter l’Abonné en cas de subite variation
par rapport aux consommations estimées à partir de calculs thermiques et aux consommations
constatées par le passé. Révision au XX décembre 2023 Page 8/36
C HA P IT R E II - CO ND IT ION S D E L I VR A I SO N D E CH A L E UR E T D ’E AU CH A UD E
S AN IT A IR E
ART I CL E 5 . – CO ND IT I ON S T EC HN IQU E S D E L I VR AI S ON
5. 1. - Chauffage
La chaleur est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit fluide
primaire, dont le Délégataire est responsable, et le fluide alimentant les installations des immeubles, dit
fluide secondaire, dont l’abonné conserve la responsabilité.
Elle est livrée dans les conditions générales suivantes :
- fluide primaire (en amont de l’échangeur) : 90°C ;
- fluide secondaire (en aval de l’échangeur) : 90°C pour une température extérieure de base de -15°C.
L’Abonné est responsable du fluide secondaire.
Les conditions particulières de fournitures sont fixées par la police d’abonnement.
5. 2. - Eau chaude sanitaire
Le Délégataire s’assure que l’eau chaude sanitaire satisfasse aux prescriptions règlementaires,
notamment de caractère sanitaire, pour la part qui lui incombe.
L’eau sanitaire est réchauffée en poste de livraison avec stockage ou par échange instantané. Elle est
livrée à la température de 55°C – 0°C / +5°C à la sortie des préparateurs ou appareils de stockage.
5. 3. - Chaleur d’été
Sans objet
5. 4. - Fourniture à des conditions particulières
Toute demande de fourniture de chaleur, sous une forme ou à une température différente des conditions
générales de fourniture, peut être refusée ou acceptée par le Délégataire, après accord du Délégant.
Le Délégataire peut exiger le paiement par l’Abonné de tous les frais et charges susceptibles d’en
résulter pour lui-même, soit au moment du raccordement, soit en cours d’exploitation.
En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de distribution
et ne doit, en aucun cas, obliger le Service à modifier ces conditions, en particulier à augmenter la
température du réseau au-dessus de celle prévue.
Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures de chaleur sont précisées par la
demande d’abonnement. Révision au XX décembre 2023 Page 9/36
ART I CL E 6 . - CO ND IT IO N S G ÉN É R AL E S D U S E R VI C E
6. 1. - Périodes de fournitures
6. 1. 1. - Fournitures au sein de la saison de chauffage
Les dates de début et de fin de saison de chauffage (période au cours de laquelle le Délégataire doit
être en mesure de fournir la chaleur nécessaire au chauffage dans les quarante-huit heures suivant la
demande écrite de l’Abonné) sont les suivantes :
- début de la saison de chauffage : 1er septembre ;
- fin de la saison de chauffage : 30 juin.
Les dates respectives, de début et de fin de la période effective de chauffage sont fixées par l’Abonné
avec un préavis minimum de quarante-huit heures sur demande écrite, ces dates se situant à l’intérieur
de la saison de chauffage.
6. 1. 2. - Fournitures en dehors de la saison de chauffage
Si l’Abonné demande des garanties de fournitures en dehors de la saison de chauffage, le Service est
tenu de les accorder aux conditions fixées par sa demande d’abonnement.
6. 1. 3. - Eau chaude sanitaire et autres usages
Le Service est assuré toute l’année, sous réserve des interruptions nécessaires à l’entretien, dans les
conditions prévues aux articles 6.2 et 6.3 ci-dessous, des évènements présentant les caractéristiques
de la force majeure et des arrêts d’urgence, décrits à l’article 7.1.
6. 2. - Travaux d’entretien courant
Sauf dérogation accordée par le Délégant, ces travaux sont exécutés en dehors de la saison de
chauffage, ou pendant cette période à la condition qu’il n’en résulte aucune perturbation pour le Service.
Les travaux programmables d’entretien des appareils au niveau du poste de livraison sont exécutés
pendant un arrêt annuel normal d’une durée maximale de cinq (5) jours consécutifs ou non. L’arrêt
annuel sera effectué durant les mois de juillet et août hors week end. Le Délégataire devra assurer la
fourniture d’énergie pour l’eau chaude sanitaire les samedi, dimanche et jours fériés et rétablir, chaque
fois que possible, l’eau chaude sanitaire une fois par jour.
Les dates seront déterminées en accord avec le Délégant et communiquées par avis collectif un mois
avant la date de coupure.
6. 3. - Travaux de gros entretien, de renouvellement et d’extension
Tous les travaux programmables, nécessitant la mise hors service des ouvrages, sont exécutés en
dehors de la saison de chauffage et en une seule fois, si possible, sauf dérogation accordée par le
Délégant.
La période et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par le Délégataire, après accord du
Délégant, pour les interruptions de livraison de plus de douze heures.
Les dates sont communiquées aux abonnés et, par avis collectifs, aux usagers concernés, avec un
préavis minimal de dix (10) jours. Révision au XX décembre 2023 Page 10/36
ART I CL E 7. – CON DI T IONS P ART IC U LI È R E S D U S E R VI C E
7. 1. - Arrêts d’urgence
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le Délégataire doit prendre d’urgence les
mesures nécessaires. Il en avise sans délai le Délégant, les Abonnés concernés et, par avis collectifs,
les usagers concernés.
7. 2. - Autres cas d’interruption de fourniture
Le Délégataire a le droit, après en avoir avisé le Délégant, de suspendre la fourniture de chaleur à tout
Abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les ouvrages du Service.
En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde mais doit
prévenir immédiatement l’Abonné concerné.
7. 3. - Retards, interruptions ou insuffisances de fourniture
7.3.1.- Principes
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les retards, interruptions ou insuffisances de fourniture,
donnent lieu, au profit de l’Abonné, à une absence ou à une réduction de facturation correspondant à
la fourniture non exécutée par le Délégataire et dont le montant est arrêté par le Délégant.
La facturation R1 est fondée sur le relevé des quantités de chaleur fournie pour le chauffage et
enregistrée par le compteur d’énergie dédié à cette fourniture, ce compteur enregistre automatiquement
la réduction ou l’absence de chaleur fournie.
Toute journée de retard ou d’interruption de fourniture de la chaleur se traduit par une réduction de un
deux centièmes (1/200ème) du poste R2 correspondant pour les installations ayant subi ce retard ou
cette interruption.
En cas d’insuffisance de la fourniture de chaleur durant la saison de chauffage, la réduction de
facturation est égale à la moitié de celle prévue ci-dessus.
7.3.2.- Fourniture de chaleur pour le chauffage et /ou le réchauffage de l’eau chaude sanitaire
Est considéré comme retard de fourniture, le défaut pendant plus d’une journée après la demande écrite
formulée par un ou plusieurs abonnés, de remise en route de la distribution de chaleur à un ou plusieurs
postes de livraison, au début ou en cours de la saison de chauffage.
Est considérée comme interruption de fourniture, l’absence constatée pendant plus de huit (8) heures
de la fourniture de chaleur à un poste de livraison.
Est considérée comme insuffisance la fourniture de chaleur à une puissance ou à un niveau de
température ou de pression inférieurs aux seuils fixés par les demandes d’abonnement.
7.3.3.- Fourniture de chaleur pour les autres usages
Est considérée comme interruption toute interruption même momentanée, de la fourniture non prévue
à la demande d’abonnement.
Est considéré comme insuffisance la fourniture de chaleur à une puissance et un niveau de température
ou de pression inférieurs aux seuils fixés par les demandes d’abonnement. Révision au XX décembre 2023 Page 11/36
ART I CL E 8. - CO ND I T IONS D ’ET A B LI S S E M ENT D U B R AN CH E M ENT ET
DU PO ST E D E LI V R AI SO N
8. 1. - Branchement
Le branchement est l’ouvrage par lequel les installations de chauffage d’un abonné sont raccordées à
une canalisation de distribution publique. Il est délimité, côté abonné, à la bride aval de la première
vanne d’isolement rencontrée par le fluide qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne
d’isolement rencontrée par le fluide qu’il renvoie au réseau.
Il est entretenu et renouvelé par le Délégataire à ses frais et fait partie intégrante du Service.
8. 2. - Postes de livraison
Les ouvrages du circuit primaire situés en aval du branchement et dans la propriété de l’abonné
(tuyauteries de liaison intérieure, régulation primaire, échangeur jusqu’aux brides secondaires
comprises) sont établis, entretenus et renouvelés par le Délégataire dans les mêmes conditions que les
branchements. Ils font partie intégrante du Service. Révision au XX décembre 2023 Page 12/36
ART I CL E 9. - CO M P T EUR S
Le compteur d’énergie thermique compte la totalité des calories consommées pour le chauffage et la
production d'eau chaude sanitaire. La consommation relative au chauffage peut s’obtenir en retranchant
de la valeur indiquée par le compteur, les calories nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire,
ces calories étant calculées sur la base de 0,12 MWh par m3 d'eau chaude sanitaire produit (à définir
par abonné en fonction du type de production).
Pour le chauffage, la chaleur livrée à chaque Abonné est mesurée, dans les postes de livraison, par un
compteur d’énergie thermique d’un modèle approuvé et agréé équipé d’une carte d’enregistrement en
continu de la puissance appelée par l’Abonné. Ces compteurs et les sondes de température sont
plombés par un organisme agréé à cet effet par le Bureau National de la Métrologie.
Pour l’eau chaude sanitaire, l’eau froide destinée à être réchauffée et livrée à chaque Abonné est
mesurée, dans les postes de livraison, par un compteur volumétrique d’un modèle approuvé et agréé.
Ces compteurs sont plombés par un organisme agréé à cet effet par le Bureau National de la Métrologie.
Les compteurs primaires (compteurs de chaleur et compteurs volumétriques d’eau chaude sanitaire)
sont fournis, posés, entretenus et renouvelés par le Délégataire dans les mêmes conditions que les
branchements. Ils font partie intégrante de la Délégation.
L’Abonné peut demander à tout moment la vérification d’un compteur au Bureau National de la
Métrologie ou à un organisme agréé par ce dernier. Les frais entraînés par cette vérification sont à la
charge de l’Abonné si le compteur est conforme et, dans le cas contraire, à la charge du Délégataire.
Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu’il présente des erreurs de
mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées fixées par le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006
et l’arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d’application du décret, pour les compteurs d’énergie
thermique (annexe MI-04 de l’arrêté).
Tout compteur inexact est remplacé par un compteur vérifié et conforme.
Pour la période où un compteur a donné des indications erronées, le Délégataire remplace ces
indications par le nombre théorique de kilowattheures ou de m3 d’eau calculés en multipliant la
consommation, qui est relevée au compteur pendant la période qui suivra la vérification, par un
coefficient correcteur K défini par la formule K= Ni / N, dans laquelle :
Ni est, pendant la période considérée, la somme des kilowattheures ou m3 d’eau chaude
sanitaire enregistrée par les compteurs des autres bâtiments ou installations de même nature alimentés
par le réseau, dont le fonctionnement a été normal et dont les indications peuvent être considérées
comme justes,
N est la même somme, pour les mêmes compteurs, pendant la période suivant la vérification.
En attendant la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle de la précédente période
équivalente est établie. Révision au XX décembre 2023 Page 13/36
Compteurs volumétriques eau froide :
En cas de défectuosité reconnue d’un compteur et durant la période d’interruption du comptage, la
consommation mensuelle d’eau chaude sanitaire sera estimée à la consommation du même mois
précédant la défectuosité.
En attendant la facturation définitive, une facturation provisoire égale à celle de la précédente période
équivalente est établie.
Les compteurs sont placés dans des conditions permettant un accès facile aux agents du Délégataire. En règle générale les compteurs d’énergie sont posés sur les canalisations de retour de chauffage au plus près des échangeurs (cas où il n’y a qu’un seul abonné raccordé sur le poste de livraison) ou sur les canalisations de retour de chauffage des installations secondaires (cas où plusieurs USAGERS sont raccordés sur le même poste de livraison). Cette règle ne s’applique pas pour les installations existantes.
Lorsque les frais de contrôle sont à la charge de l’Abonné, ils lui sont facturés comme suit :
Frais de contrôle : 252 € HT par compteur d’énergie thermique en sous station pour le premier
compteur et 101 € HT pour les suivants.
Ces montants s’entendent valeur 1er juillet 2010 et seront actualisés à la date effective des contrôles
par application de la formule d’indexation relative au terme tarifaire R22.
ART I CL E 1 0 . – CHO IX D E S P UI S S A NC E S S OU SC RIT E S
La puissance souscrite pour la livraison de chaleur, précisée dans la demande d’abonnement, est la
puissance calorifique maximale que le Délégataire est tenu de mettre à la disposition de l’Abonné.
Elle ne peut être supérieure à la puissance du poste de livraison de l’Abonné, calculée suivant les
normes en vigueur, le poste de livraison fonctionnant dans les conditions retenues lors de la demande
d’abonnement.
Pour le chauffage, la puissance souscrite est égale ou supérieure au produit :
- De la puissance calorifique maximale en service continu, somme des besoins calorifiques de chauffage
des bâtiments de l’abonné, des pertes internes de distribution et des pertes particulières éventuellement
liées au mode de chauffage choisi, calculée pour une température extérieure de base de -15°C
- Par un coefficient de surpuissance (supérieur ou égal à 10%) pour remise en température après baisse
ou arrêt du chauffage
L’abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte de
l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments. Révision au XX décembre 2023 Page 14/36
ART I CL E 1 1 . – MO DIF I C AT ION D E L A PU I S S AN C E SOU S CR IT E
La puissance initiale souscrite pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ne peut pas être modifiée
pendant une période de deux ans à compter de la prise d’effet du contrat de délégation de service public
visé à l’article 1er du présent règlement.
A l’expiration de ce délai de deux ans :
- En cas de dépassement de la puissance souscrite, le Délégataire en informe l’Abonné avec justificatif
à l’appui et opère le rajustement de la puissance souscrite sans rétroactivité.
- En cas de demande d’ajustement à la baisse de la puissance souscrite par l’Abonné, le Délégataire,
après vérification, informe l’Abonné de son accord avec justificatif à l’appui et opère le rajustement de
la puissance souscrite sans rétroactivité.
- En cas de travaux d’économie d’énergie, l’Abonné effectue une demande, avec justificatifs à l’appui,
auprès du Délégataire de révision de puissance souscrite avant le 1er octobre pour une prise en compte
au 1er avril, délai permettant au Délégataire d’instruire le dossier et de contrôler les appels de puissance
sur le poste de l’Abonné à travers les indications fournies par la carte enregistreuse du compteur de
chaleur.
ART I CL E 1 2 . – V E RIF I CAT IO N D E L A P UI S S AN C E SO U SC RIT E
12. 1. - Essai contradictoire
Un essai contradictoire peut être demandé :
- par l’Abonné, s’il estime ne pas disposer de la puissance souscrite, ou s’il désire diminuer cette
puissance ;
- par le Délégataire, s’il estime que l’Abonné appelle davantage que la puissance souscrite.
Pour cet essai, effectué dans les conditions précisées au fascicule C.C.0 du C.C.T.G. applicable aux
travaux d’installation de génie climatique (brochure n° 2 015 des Journaux Officiels), il est installé à titre
provisoire sur le poste de livraison de l’abonné, un enregistreur continu des puissances délivrées par le
fluide primaire.
À défaut, on relèvera les indications du compteur d’énergie cumulées pendant des périodes de
10 minutes, d’où l’on déduira la puissance moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes. Ces
relevés seront effectués pendant une durée qui ne pourra être inférieure à 24 heures consécutives et
détermineront la puissance maximale appelée dans les conditions de l’essai.
Si un enregistreur peut être mis en place, la durée de vingt-quatre heures doit être portée à sept jours.
On calculera, à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée le jour où la
température extérieure de base est atteinte, et on la multipliera par le coefficient de surpuissance
contractuel pour obtenir la puissance souscrite.
Il est alors calculé, à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée lorsque
la température extérieure de base est atteinte, qu’il convient de majorer d’un coefficient de surpuissance
contractuel pour obtenir la puissance souscrite.
12. 2. - Résultats des essais
Pour les vérifications à la demande de l’Abonné, si la puissance ainsi déterminée est conforme ou
supérieure (+/-4%) à celle fixée à la police d’abonnement, les frais entraînés sont à la charge de
l’abonné et il lui appartient :
- soit de modifier l’équipement de son poste de livraison, s’il le désire ; Révision au XX décembre 2023 Page 15/36
- soit de modifier sa puissance souscrite.
Dans le cas contraire, si la puissance ainsi déterminée est inférieure à la puissance souscrite de plus
de quatre pour cent (4 %), les frais entraînés sont à la charge du Délégataire, qui doit :
- soit rectifier en conséquence la demande d’abonnement et la nouvelle valeur est prise en considération
dans la facturation à partir de la date de l’essai ;
- soit rendre la livraison conforme, à la demande de l’abonné.
12. 3. - Vérifications à la demande du Délégataire
Pour les vérifications à la demande du Délégataire, si la puissance ainsi déterminée est supérieure de
plus de quatre pour cent (4 %) à la puissance souscrite initiale ou révisée, les frais de l’essai sont à la
charge de l’abonné et le Délégataire peut demander :
- soit que l’abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par des dispositions
matérielles contrôlables ;
- soit qu’il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée.
Si la puissance ainsi déterminée est conforme, les frais de l’essai sont à la charge du Délégataire.
12.4.- Vérifications à la demande de l’Abonné
Pour les vérifications de la puissance souscrite et lorsque les frais entraînés sont à la charge de
l’Abonné, ceux-ci sont fixés à 252 euros hors taxes, valeur au 1er juillet 2010, par contrôle et par
compteur d’énergie thermique, montant actualisable à la date du contrôle par application de la formule
d’indexation du terme R22.
ART I CL E 1 3 . - O BL IG AT ION S ET R E S PON S A BI L IT É S D ES A BO N NÉ S
Chaque Abonné a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires, à partir
de l’échangeur : robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion,
appareillages d’émission calorifique, installations de traitement d’eau, etc.
Sauf dispositions contraires, prévues notamment dans la police d’abonnement, le local du poste de
livraison est mis gratuitement à la disposition du Délégataire par l’Abonné qui en assure en permanence
le clos et le couvert. L’Abonné permet également l’accès aux compteurs et vannes de branchement. Le
Délégataire a accès à tout instant aux postes de livraison.
L’Abonné assure à ses frais et sous sa responsabilité :
- le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations secondaires,
ainsi que de l’équilibrage de ses installations ;
- la fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement et à l’éclairage du poste de livraison et au
fonctionnement des installations dans la sous station,
- la fourniture et le traitement éventuel de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement
des installations secondaires, ainsi que la production d’eau chaude par le Délégataire ;
- la prévention de la corrosion et de l’entartrage dus aux fluides secondaires ;
- dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet des
installations secondaires ;
- la mise en conformité du local en fonction de la législation en vigueur.
L’Abonné s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur les installations primaires. L’Abonné
s’assure que le réglage et le fonctionnement de ses installations ne perturbe pas le fonctionnement du Révision au XX décembre 2023 Page 16/36
fluide primaire. Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire par l’Abonné est formellement
interdite.
L’Abonné et le Délégataire sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur
personnel dans la sous-station.
Le Délégataire est responsable des désordres dans les installations intérieures de l’Abonné, qui peuvent
être provoqués par des manœuvres ou négligences, et notamment des dommages qui peuvent résulter
de l’ébullition du fluide secondaire, sauf dans les cas où ces dommages sont dus à une défectuosité
des installations secondaires ou à une négligence de l’Abonné.
L’Abonné assume les risques qui découlent des activités ci-dessus.
En particulier, en cas de corrosion ou d'entartrage des installations du service provoqués par un défaut
avéré de traitement du fluide secondaire, la responsabilité de l'Abonné pourrait être engagée
notamment pour les frais de réparation, voire pour les autres préjudices consécutifs.
Il déclare avoir souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile, du fait de ses
installations secondaires, comme du local technique abritant la sous-station.
Les Abonnés doivent prévenir le Délégataire avant intervention, en cas de vidange totale ou partielle de
leurs installations. Révision au XX décembre 2023 Page 17/36
CH A PIT R E I II – A BON N E M E NT S ET R A CC O RD E M E NT S
ART I CL E 1 4 . – D EM A ND E D ’A BON N E ME NT
En début de délégation et dans les deux mois suivant la prise d’effet du Contrat, les abonnés aux deux
réseaux de chaleur que sont la Cité Technique et l’Ilot Gare, sont informés qu’un délai de 6 mois à
compter de la réception de leur premier dossier d’abonnement (règlement de service et police
d’abonnement) leur est donné afin de se déterminer sur le fait de rester raccordé ou non au réseau de
chaleur.
La première police d’abonnement présentée mentionnera obligatoirement l’option retenue par l’abonné.
Si l’abonné a fait le choix de ne plus être desservi par le réseau de chaleur, il disposera alors d’un délai
complémentaire de 18 mois maximum lui permettant de mettre en œuvre ses moyens propres de
production d’énergie.
Pendant ces deux périodes, la chaleur fournie par le Délégataire sera facturée à l’abonné selon les
dispositions fixées au Contrat et notamment en termes de prix, puissances souscrites et modalités de
recouvrement des sommes dues.
Les dispositions de l’article 16.2 §A ci-dessous ne sont pas applicables à l’abonné qui, ayant respecté
strictement les dispositions et délais mentionnés ci-avant dans le présent paragraphe, aura manifesté
son choix de ne plus recourir à la chaleur fournie par le réseau.
Le Délégataire est tenu d’étudier le raccordement au réseau de tout candidat situé dans le périmètre du
Service et lui en faisant la demande, conformément au modèle figurant en annexe au présent règlement
de service.
Les abonnements sont conclus par les propriétaires et usufruitiers de l’immeuble, ainsi que les locataires
et occupants de bonne foi. Le Délégataire peut exiger que la demande des locataires et occupants soit
contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant ou qu’à défaut de cette signature le
demandeur constitue un dépôt de garantie.
Ce dépôt de garantie ne doit pas être supérieur à la valeur de la moitié de la prime fixe annuelle ou
abonnement (redevance R 2).
A la fin du contrat de délégation de service public visé à l’article 1er du présent règlement, ou à
l'échéance de l'abonnement, ce dépôt de garantie sera restitué par le Délégataire, dans un délai de trois
mois ; il sera révisé comme la redevance fixe R 2.
Le Délégataire est tenu de fournir à tout candidat à l’abonnement, remplissant les conditions énoncées
au présent règlement, dans un délai qui sera porté à la connaissance du candidat lors de la signature
de sa demande, la chaleur nécessaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou d’autres usages
éventuels.
Le Délégataire peut surseoir à accorder ou refuser un abonnement ou limiter la puissance souscrite, si
l’importance de celle-ci nécessite la réalisation d’un renforcement des installations primaires.
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Délégataire peut exiger du pétitionnaire la
preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme. Révision au XX décembre 2023 Page 18/36
ART I CL E 1 5 . – O B L IG AT ION D E R A CCO RD E M ENT
15. 1. - Cas d’un réseau non classé
À l’origine du contrat, le réseau n’est pas classé ; en conséquence, aucune obligation de raccordement
n’est imposée à l’intérieur du périmètre de la délégation à l’exception de ceux situés à l’intérieur de la
ZAC « Ville de Paris » qui sont obligés par le contrat de cession de terrains de réserver au Délégataire
l’achat de la chaleur nécessaire au chauffage de leurs bâtiments et au réchauffage de leur eau chaude.
15. 2. - Cas d’un réseau classé
En cas de classement de tout ou partie du réseau et ainsi qu’ils y seront obligés par les dispositions
relatives au classement des réseaux, les propriétaires d’installations thermiques concernés seront tenus
de se raccorder dans les conditions techniques et économiques prévus dans l’arrété de classement.
Le Délégataire informera les usagers intéressés par cette obligation pour leurs installations nouvelles
et existantes.
ART I CL E 1 6 . – R ÈG L E S G É N ÉR A L E S CO N CE RN A N T L E S A BON NE M E NT S
16. 1. - Principes généraux
Les abonnements sont conclus pour une durée de cinq ans et doivent être signés par l’Abonné et le
Délégataire.
Les abonnements sont cessibles à un tiers, à toute époque de l’année moyennant un préavis d’un mois,
l’Abonné s’engageant à imposer l’observation des clauses de la police d’abonnement à toute personne
ou société qu’il se substituerait.
L’Abonné peut résilier son abonnement par envoi d’un courrier recommandé adressé au Délégataire
moyennant un préavis minimum de trois mois. Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement
est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais de fermeture sont à la charge de l’abonné dans les
conditions prévues aux articles 21 à 23.
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l’année.
La police d’abonnement, établie à partir du modèle figurant en annexe, est conclue entre l’Abonné et le
Délégataire ; ses dispositions complètent le présent règlement de service et précisent les
caractéristiques particulières de l’abonnement.
Outre la police d’abonnement et le présent règlement, le Délégataire remet au nouvel abonné un
exemplaire des tarifs en vigueur. Tout abonné peut en outre consulter les délibérations fixant les tarifs,
ainsi que le contrat, en la mairie de Saint-Louis.
La facturation pour la période comprise entre le jour de la mise en service et le 1er juillet suivant est
calculée au prorata de la durée pour la partie fixe de l’abonnement, et selon la consommation mesurée
pour la partie proportionnelle.
En cas de disparition d’un abonné pour quelque cause que ce soit, les repreneurs, ou les héritiers ou
ayants droit restent responsables vis-à-vis du Délégataire de toutes sommes dues en vertu de
l’abonnement initial. Révision au XX décembre 2023 Page 19/36
16. 2. - Résiliation
A) En cas de résiliation abusive de sa police d’abonnement avant son échéance, l’abonné indemnisera
le Délégataire pour les années restant à courir jusqu’à l’échéance de la police.
Cette indemnité sera calculée de la façon suivante.
Indemnité = R24 x PS x Da, avec les facteurs suivants :
- R24 : redevance unitaire annuelle relative à l’amortissement des investissements applicable à
l’Abonné (valeur à la date de résiliation), sans supplément, ni redevance complémentaire
- PS : puissance souscrite de l’Abonné
- Da : durée en année (prorata temporis de la date de résiliation à l’échéance de la police d’abonnement)
B) En cas de résiliation de l’abonnement pour motif d’intérêt général sans faute de l’Abonné, ce dernier
sera indemnisé par le Délégataire.
Cette indemnité sera calculée de la façon suivante.
L’indemnité (I), qui ne sera due que si l’Abonné a été raccordé depuis moins de dix ans, sera égale aux
droits de raccordement (DR) payés par l’Abonné par application de la formule suivante :
I = DR x (10 – Nombre d’années entières de raccordement) / 10 Révision au XX décembre 2023 Page 20/36
ART I CL E 1 7 . - T AR IF I CAT IO N
17.1.- Principes
Les abonnements ordinaires sont soumis aux tarifs approuvés par le Conseil Municipal de la ville de
Saint-Louis. Ces tarifs auxquels s’ajouteront, les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie
calorifique comprennent :
a ) Un élément proportionnel ( R 1c ) représentant le coût des combustibles réputés nécessaires en
quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d’un Mégawatheure ( MWh ) de chaleur, destiné au
chauffage des locaux, au réchauffage de l’eau sanitaire
b) Un élément fixe (R 2) représentant la somme des coûts fixes annuels suivants :
- Le coût de l’énergie électrique utilisée à des fins mécaniques pour assurer le fonctionnement des
installations de production et de distribution d’énergie : terme R21,
- Le coût des prestations de conduite, des prestations de petit entretien, des frais fixes administratifs
nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires, y compris impôts et taxes,
redevances pour occupation du domaine public du Délégant et des autres personnes publiques ainsi
que celles mentionnées dans les conventions de servitude ou de mise à disposition, redevances pour
frais de gestion et de contrôle : terme R22
- Le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement du matériel : R23
- Les charges financières liées la réalisation des ouvrages, subventions comprises : terme R24
- Cet élément R2 est donc la somme de : R21 + R22 + R23 + R24
La facturation du terme R2 est facturée aux abonnés en fonction de leurs puissances souscrites (kW)
(chauffage + réchauffage de l’eau chaude sanitaire)
Ainsi, la facturation calorifique R de chaque Abonné est constituée de la façon suivante :
R = R1 x nombre de MWh consommés par l’Abonné
+ R2 x kW de puissances souscrites par l’Abonné.
17.2. Tarifs de base
17.2.1. Tarifs applicables jusqu’à la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur visée à l’avenant 4 du contrat de DSP
Le prix R1c résulte de la somme des deux termes R1bois et R1gaz pondérés de coefficients tenant compte de la mixité des combustibles :
R1c = a x Cb (=R1bois) + b x PG (=R1gaz)
Avec a = 88%
b = 12%
Les éléments constitutifs du tarif de base, soit les termes tarifaires R1 et R2, ont les valeurs de base, hors taxes, suivantes: Révision au XX décembre 2023 Page 21/36
Terme tarifaire selon
l’énergie
Prix
unitaire Unité
Cb o
PG o
R1c o
20,932
46,444
23,993
€HTVA / MWh livré en sous-
station
R1f o 6,034
Les valeurs de base du R1 ci-dessus sont établies à la date du 1er janvier 2015.
Abonnement (en € HTVA / kW souscrit)
r21 2,158
r22 19,670
r23 14,750
r24 12,870
Total R2 49,448
Les valeurs de base du R2 ci-dessus restent établies à la date du 1er juillet 2010.
Ces prix s’entendent hors TVA et seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation.
17.2.2. Tarifs à compter de la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur visée à l’avenant 4 du contrat de DSP
A compter de la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur, les tarifs des redevances percues auprès des abonnés sont fixés, dans les conditions et aux montants définis ci-après :
Le prix R1c résulte de la somme des trois termes R1cogé, R1bois et R1gaz pondérés de coefficients
tenant compte de la mixité des combustibles
R1c = a x R1cogé + b x R1bois + c x R1gaz
Avec a = 59%
b = 29% Révision au XX décembre 2023 Page 22/36
c = 12%
Les éléments constitutifs du tarif de base, soit les termes tarifaires R1 et R2, ont les valeurs de base,
hors taxes suivantes:
€HT/MWh €HT/kW
R1c 28,52 €
R21 2,68 €
R22 23,20 €
R23 17,15 €
R24 7,81 €
Total R2 50,84 €
Ces prix s’entendent hors TVA en valeur février 2020 et seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation.
17.3.- TVA
Les tarifs sont majorés de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation.
La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiée et les dispositions de l’article 279b decies modifiées du code général des impôts stipulent que lorsque la fourniture de chaleur est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération, celle-ci bénéficie d’un taux de TVA réduit à 5,5%.
Le taux de TVA réduit sera appliqué à compter de la mise en service des outils de production à partir d’énergies renouvelables.
A compter de la mise en service de ces installations de production, ou au plus tard à compter du 31
décembre 2013, et dans l’hypothèse où un taux d’énergies renouvelables à un niveau inférieur à 50%
ne permettrait pas l’application de ce taux réduit, et sauf à ce qu’il prouve qu’il n’est pas responsable de
cette carence, le Délégataire versera aux abonnés ne récupérant pas la TVA une compensation égale
à la différence entre la TVA acquittée sur le terme R1 de facturation et le montant de la taxe qu’ils
auraient acquitté si le taux réduit avait été appliqué.
17.4.- Indexation des tarifs de base
17.4.1. Indexation des tarifs jusqu’à la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur Révision au XX décembre 2023 Page 23/36
17.4.1.1. Eléments tarifaires R1c
R1c = 0,12 * PG + 0,88 * Cb
Evolution du prix de la chaleur issue des générateurs gazdu prix du gaz PG:
𝑃𝐺 = 𝑃𝐺 0 × [ (3,42% × 𝐹𝑆 𝐹𝑆
0
) + (70,10% × 𝑥 × 𝑃𝐹𝐼𝑋 + (1 − 𝑥) × 𝑃𝐸𝐺 𝑀𝐴 𝑃𝐸𝐺 𝑀𝐴
0
)
+ (17,99% × 𝑇𝑉𝐷 𝑇𝑉𝐷
0
) + (8,49% × 𝑇𝑎𝑥𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠
0
)]
PG Prix révisé de l’énergie issue des générateurs gaz en €HT/MWhu
FS Frais de Souscription auprès du fournisseurs gaz en €HT/MWhPCS
PFIX Valeur mensuelle du gaz acheté à prix fixe en €HT/MWhPCS
PEG_MA Valeur mensuelle du gaz acheté à prix variable sur les marchés selon l’indice PEG_MA en €HT/MWhPCS
𝑥 La proportion de prix fixe dans la mixité gaz du mois facturée
TVD Terme Variable Distribution, en €HT/MWhPCS
Taxe Valeur des taxes connues à la date de facturation
PGo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
PGo = 46,444 €HT/MWhu
FSo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
FSo = 1,15 €HT/MWhPCS
PEG_MAo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
PEG_MAo = 23,57 €HT/MWhPCS
TVDo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
TVDo = 6,05 €HT/MWhPCS
Taxeso Somme de la Taxe Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (TICGN), de la Contribution au Tarif Spécial de Solidarité (CTSS) et de la Contribution Biométhane (CBM) à la valeur de ces taxes connue au 1er janvier 2015 :
TICGN0 = 2.64 €HT/MWhPCS
+ CTSS0 = 0,20 €HT/MWhPCS
+ CBM0 = 0,0153 €HT/MWhPCS
Taxes 0 = 2,8553 €HT/MWhPCS Révision au XX décembre 2023 Page 24/36
Evolution du prix de la chaleur issue de la cogénération biomasse Cb :
Cb = 𝐶𝑏0 × (10% + 50% × 𝐼1 𝐼1
0
+ 40% ×
𝐼2
𝐼20 )
Cb Prix révisé de la chaleur issue de la cogénération biomasse en €HT/MWhu
I1 Indice CEEB E40 publié par CIBE correspondant à de la plaquette forestière provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage. Granulométrie grossière, humidité >40% tonne
I2 Indice CNR REG EA, remplaçant l’indice CNR REG 40 T, publié sur le site http://www.cnr.fr
Cbo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015 soit 20.932
I1o Valeur de l’indice au 1er janvier 2015, soit 116.2
I2o Valeur de l’indice au 1er janvier 2015, soit 127,38
17.4.1.2 Eléments tarifaires R2
𝑅21 = 𝑅21𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑅21𝑔𝑎𝑧
Avec :
𝑅21𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑅21𝑒𝑙𝑒𝑐0 ×
𝐸𝑀𝑇
𝐸𝑀𝑇 0
𝑅21𝑔𝑎𝑧 = 𝑅21𝑔𝑎𝑧0 × ( 𝐶𝐹 𝐶𝐹𝑜 𝑥 𝑃𝑠𝑜 𝑃𝑠 )
0 0
0 * 20 , 0 * 65 , 0 15 , 0 * 22 22 FD
FD
IME ICHT
IME ICHT r r
0 0
0 40
40 * 50 , 0 * 35 , 0 15 , 0 * 23 23
BT
BT
IME ICHT
IME ICHT r r
r24 = r24o
Le terme r24 est un terme fixe non indexé. Révision au XX décembre 2023 Page 25/36
EMT Indice Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36kVA - 010534766 publié en ligne sous le moniteur.fr
EMTo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er juillet 2010, corrigée des coefficients de corrélation (1,1936 x 1,1762 x 1,13) = 1,5864
Soit 73,69
CF Ensemble des Coûts Fixes mensuels pour le gaz correspondant aux frais fixes de transports, distribution, stockage, location de poste, frais fixe fournisseurs, en €HT/mois
CFo Valeur de cet indice connue au 1er janvier 2015, soit 609,16 €HT/mois
PS Puissance Souscrite totale le mois de facturation, en kW
PSo Valeur de cet indice connue au 1er janvier 2015, soit 30 803 kW
ICHT-IME Indice du coût horaire du travail, tous salariés, dans les industries mécaniques et électriques, connu au dernier jour du mois calendaire de fourniture, publié en ligne sous le moniteur.fr
ICHT-IMEo Valeur de l'indice connue au 1er juillet 2010
Soit 99,9
FD Index divers des coûts de production dans la construction, connu au dernier jour du mois calendaire de fourniture, publié en ligne sous le moniteur.fr
FDo Valeur de l'indice connue au 1er juillet 2010, corrigé du coefficient de raccordement 1,1254
Soit 97,92
BT40 Index Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique), connu au dernier jour du mois calendaire de fourniture, publié en ligne sous le moniteur.fr
BT40o Valeur de l'indice connue au 1er juillet 2010, corrigé du coefficient de raccordement 9,8458
Soit 96,47
17.5.2. Indexation des tarifs à compter la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur
17.4.2.1 Eléments tarifaires R1c
R1c = a x R1_cogé + b x R1_bois + c x R1_gaz Révision au XX décembre 2023 Page 26/36
Avec :
a = 59%
b = 29%
c = 12%
R1_cogé=R1_cogéo x (0.10+0.5. * I1 / I1o + 0,40 * I2 / I2o)
R1_bois=R1_boiso x (0.10+0.5. * I1 / I1o + 0,40 * I2 / I2o)
R1_gaz=R1_Gazo x (15% Abt/Abto+ 64% B2i/B2io+21% Taxes/Taxeso)
R1_cogé Prix révisé de l’énergie issue de la cogénération biomasse
R1_bois Prix révisé de l’énergie issue de la chaufferie biomasse
R1_gaz Prix révisé de l’énergie issue des générateurs gaz
I1 Indice CEEB catégorie C3 plaquette forestières, granulométrie grossière, dernière valeur connue au dernier jour du mois calendaire de fourniture
I2 Indice CNR REG EA coût du transport routier de marchandises diverses en régional effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T lors de prestations de transport pour compte d'autrui publié sous dernière valeur connue au dernier jour du mois calendaire de fourniture
Abt Prix proportionnel de l’abonnement B2i- de REGIONGAZ, dernière valeur connue au dernier jour du mois calendaire de fourniture
B2i Prix proportionnel du MWh tarif B2I- de REGIONGAZ, dernière valeur connue au dernier jour du mois calendaire de fourniture
Taxes valeur des taxes connues à la date de facturation
*à partir de la mise en service de la nouvelle chaufferie biomasse et jusqu’à ce qu’elle soit soumise à quota CO2
TICGN
*à partir du moment où la nouvelle chaufferie est soumise à quota CO2
53% TICGN+47% x [TICGN_reduite + CO2]
TICGN Valeur de la taxes TICGN appliquée aux chaufferies de moins de 20MW
TICGN_Reduite Valeur de la taxes TICGN appliquée aux chaufferies de plus de 20MW
CO2 Prix révisé de l’énergie issue des quotas CO2 et évoluant comme suit
CO2ox (TCO2/TCO2o x PCO2/PCO2o)]
TCO2 Quantité Annuelle de CO2 achetée pour la chaufferie du réseau supérieure à 20MW, par l'activité de combustion de Gaz Naturel et de Fioul Révision au XX décembre 2023 Page 27/36
Domestique connue à la date de facturation (base année a-1, et régularisé en fin d'année)
PCO2 Moyenne sur le mois des indices journaliers CO2 ICE Future EUA (source : https://fr.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data) (unité de temps journalier)
R1_cogéo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
R1_cogeo=21,17€HT/MWhu
R1_boiso Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
R1_boiso=36,14€HT/MWhu
R1_Gazo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
R1_gazo=46,24€HT/MWhu
I1o Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
I1o=113,3 (DML 20/02/20)
I2o Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
I2o=134,93 (mois de février 2020)
Abto Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
16.73€HT/mois (DML 1er janv-20)
B2io Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
39.23€HT/MWhPCS (DML 1er janv-20)
TICGNo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
8.45€HT/MWhPCS
TICGN_Réduiteo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
1.52 €HT/MWhPCS
Taxeso Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
53%x8.45+47%x(1.52+5,096)= 7,58
CO2o Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
CO2o=5,096 €HT/MWhPCS
PCO2o Valeur de l'indice correspondant au mois de février 2020
24,155 €HT/tonne
TCO2o Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
2036 tonnes Révision au XX décembre 2023 Page 28/36
17.4.2.3 Eléments tarifaires R2
L’indice initial EBT permettant de calculer la révision du tarif R21 a disparu et a été remplacé par l’indice Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses 010534763 Par ailleurs les tarifs de base étant en date de valeur 1er février 2020, les formules de révision sont donc les suivantes :
0
0 * 21 21
EBT
EBT r r
0 0
0 * 20 , 0 * 65 , 0 15 , 0 * 22 22 FD
FD
IME ICHT
IME ICHT r r
0 0
0
40
40 * 50 , 0 * 35 , 0 15 , 0 * 23 23
BT
BT
IME ICHT
IME ICHT r r
r24 = r24o
Le terme r24 est un terme fixe non indexé
EBT indice Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses 010534763 publié en ligne sous le moniteur.fr
EBTo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
118.9 (DML 28/02/20)
ICHT-IME indice du coût horaire du travail, tous salariés, dans les industries mécaniques et électriques publié en ligne sous le moniteur.fr
ICHT-IMEo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
125.8 (DML 10/01/2020)
FD index divers des coûts de production dans la construction publié en ligne sous le moniteur.fr
FDo Valeur de l'indice correspondant à la date du 28/02/2020
103.3 (DML 14/02/2020)
BT40 Index Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) publié en ligne sous le moniteur.fr
BT40o 110.3 (DML 14/02/2020)
Le calcul des variations de prix est communiqué au Délégant lors de chaque facturation, avec les
justificatifs nécessaires. Révision au XX décembre 2023 Page 29/36
Les différents termes sont calculés avec quatre décimales et arrondis au plus près à trois décimales.
Le calcul est effectué avec les derniers indices publiés.
Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation vient à
être modifiée ou si un paramètre cesse d’être publié, de nouveaux paramètres sont introduits d’un
commun accord entre le Délégant et le Délégataire.
ART I CL E 1 8 . - R E V I SI ON D E S T AR IF S DE L A CH A L EU R E T DE L E U R
IN DEX AT IO N
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et pour s’assurer que les
formules d’indexation sont bien représentatives des coûts réels, le niveau des tarifs du Service, d’une
part et la composition des formules de variation y compris les parties fixes, d’autre part, pourront être
soumis à réexamen sur production et envoi par le Délégataire des justifications nécessaires et
notamment des comptes d’exploitation, dans les cas suivants :
1) tous les cinq ans,
2) lorsque, par le jeu successif des indexations, le prix unitaire R1 et/ ou R2 varie de plus de 50% par
rapport au prix fixé dans le marché d’’exploitation initial ou depuis la précédente révision,
3) en cas de disparition d’un indice servant à la révision des prix ou d’une évolution anormale qui ne
reflèterait plus l’évolution de la prestation correspondante,
4) si les ouvrages confiés au Service ou leur développement sont modifiés, et notamment à chaque
extension et/ou nouvel Abonné en importance et qualité de façon à remettre en cause l’équilibre
financier du contrat de délégation de service public visé à l’article 1er du présent règlement de service,
5) si le réseau est classé, avec obligation de raccordement, sans que cela ait été prévu lors de la
précédente révision des tarifs,
6) si les conditions de desserte des Abonnés sont modifiées de façon à remettre en cause l’équilibre
financier du contrat de délégation de service public précité,
7) en cas de changement de source(s) d’énergie modifiant de façon sensible l’équilibre financier du
contrat de délégation de service public précité,
8) si les quantités d’énergie calorifique importées et exportées ont varié de plus de 20% de l’énergie
totale vendue par le Délégataire par rapport à celles prévues dans le contrat de délégation de service
public précité ou depuis la précédente révision,
9) en cas d’évolution importante de la réglementation,
10) si le montant des impôts et redevances à la charge du Délégataire, varie de façon significative,
11) en cas de mesure nouvelle et substantielle d’exploitation destinée à faire des économies d’énergie.
12) en cas de variation de puissances souscrites de plus de 20% par rapport à la précédente révision
des tarifs
13) en cas de déplacement des ouvrages du Service situés sur la voie publique ou sous le domaine
public du Délégant
14) dans le cadre d’une modernisation des installations, en cas de changement de matériel modifiant
sensiblement les conditions de l’exploitation
15) en cas de déplacement des ouvrages du Services situés sur le domaine public aéroportuaire de
Bâle-Mulhouse Révision au XX décembre 2023 Page 30/36
ART I CL E 1 9 . - FR A I S D E R A CC OR D EM E N T
Les frais de raccordement comprennent :
- d’une part, le coût des branchements (postes de livraison et compteurs) qui font l’objet d’un devis
détaillé,
- d’autre part, le droit de raccordement éventuel destiné notamment à la participation aux travaux de
premier établissement nécessaires à la desserte des abonnés.
Le droit de raccordement sera facturé sous la forme d’un forfait FR proportionnel à la puissance
souscrite par l’Abonné avec FRo = 50 € HT / kW valeur 1er juillet 2010. Montant actualisable à la date
de signature de la police d’abonnement par application de la formule d’indexation du terme R23.
Les travaux neufs de branchement, réalisés pour le compte de l'Abonné, sont évalués par le
Délégataire, un devis est transmis auprès de tous les nouveaux Abonnés en faisant la demande.
Le Délégataire est autorisé à percevoir pour son compte, auprès de tout nouvel abonné, les frais de
raccordement cités ci-dessus.
Les Abonnés existants, à la date de prise d'effet du contrat de délégation, ne sont pas assujettis aux
frais de raccordement, pour autant que les caractéristiques de leur branchement demeurent
inchangées.
ART I CL E 2 0 . – P A I EM ENT D E S EX T E NS IO N S P A RT IC UL I ÈR E S
Une extension particulière est une extension desservant un nombre limité d’abonnés et qui n’est pas
destinée à assurer une fonction de transit ultérieurement.
Si l’extension particulière assure ultérieurement une fonction de transit, la partie des sommes perçues
au titre de la première extension doit être remboursée aux abonnés intéressés.
20. 1. - Cas de simultanéité des demandes
Lorsque plusieurs riverains demandent simultanément à bénéficier d’une extension contre participation
aux dépenses, le Délégataire répartira les frais de réalisation entre les futurs abonnés conformément à
l’accord intervenu entre eux.
A défaut d’accord, la part des riverains sera calculée proportionnellement aux distances qui séparent
l’origine de leur branchement de l’origine de l’extension et à la puissance souscrite par chacun d’eux.
20. 2. - Cas de demandes postérieures aux travaux
Pendant les dix (10) premières années suivant la mise en service d’une extension particulière, un nouvel
abonné ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle
qu’il aurait payée lors de l’établissement de la canalisation, diminuée d’un dixième (1 / 10) par année
de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée et reversée aux Abonnés déjà branchés,
proportionnellement à leur participation.
20. 3. - Frais
Les frais de raccordement sont déterminés selon la règle générale définie à l’article 19 ci-dessus. Révision au XX décembre 2023 Page 31/36
CH A PIT R E I V – CON DI T I ONS D E P AI E M ENT
ART I CL E 2 1 . - F ACT U R AT IO N
21. 1. - Facturation
Le règlement du prix de vente de la chaleur donne lieu à des versements échelonnés, déterminés dans
les conditions suivantes.
A la fin de chaque mois, est présentée une facture comportant les éléments proportionnels R1 établis
sur la base des quantités consommées mesurées pendant le mois écoulé par relevé des compteurs.
L’élément forfaitaire R2 est facturé à l’abonné par douzième à la fin de chaque mois, compte-tenu de la
variation des prix en fonction des conditions économiques et de l’application des règles de révision
prévues à l’article 17.4.
En fin d’exercice, une facture de régularisation annuelle est éventuellement établie reprenant l’ensemble
des paramètres mensuel définitifs.
L’exercice annuel d’exploitation est la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de
l’année suivante. Il porte le millésime de son premier jour.
21. 2. - Conditions de paiement
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, le montant des factures est payable dans les
trente (30) jours de leur présentation.
Un abonné ne peut se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard
au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Délégataire doit en tenir compte sur
les factures ultérieures.
A défaut de paiement dans les délais, le Délégataire peut interrompre, après un nouveau délai de quinze
(15) jours, la fourniture de chaleur, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’abonné et avis collectifs affichés à l’intention des usagers concernés.
Le Délégataire doit toutefois notifier à nouveau cette décision d’interruption à l’abonné avec un préavis
de quarante huit (48) heures adressé dans les mêmes formes. Le Délégataire est dégagé de toute
responsabilité par le seul fait d’avoir envoyé à l’abonné, dans les délais prévus, les deux lettres
recommandées précitées et d’afficher les avis collectifs.
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais
de cette opération ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation sont à la charge de
l’Abonné.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du premier délai de paiement prévu
au premier alinéa, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts au taux d’intérêt légal.
Le Délégataire peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi que
des frais de remise en service.
21. 3. - Réduction de la facturation
Les réductions de facturation sont arrêtées par le Conseil Municipal et notifiées au Délégataire ainsi
qu’aux abonnés concernés, pour application sur la facture suivante. Révision au XX décembre 2023 Page 32/36
- Redevances proportionnelles (R 1) à l’énergie : la facturation étant fondée sur le relevé des quantités
de chaleur fournie, le compteur enregistre automatiquement la réduction ou l’absence de chaleur
fournie.
- Redevances fixes (R 2) ou abonnements : Toute journée de retard ou d’interruption de fourniture de
la chaleur se traduit par une réduction de un deux centième (1/200ème) du poste R2 correspondant
pour les installations ayant subi ce retard ou cette interruption.
21. 4. Rachat par anticipation de la quote-part R24
L’abonné peut opter pour le rachat par anticipation de la quote-part R24 du R2, par le paiement d’un
montant (dont les modalités sont précisées ci-après), en une seule fois.
L’abonné souhaitant faire ce choix pour une sous-station devra en faire part par écrit au Délégataire.
Cette modification sera formalisée par :
Une clause particulière de la police d’abonnement de la sous-station concernée pour tout
nouveau raccordement
Un avenant à la police d’abonnement de la sous-station concernée pour tout abonné existant
Cette quote-part sera calculée sur la base des flux futurs correspondant à la puissance souscrite de
l’abonné multiplié par le prix unitaire du R24, actualisés au taux d’intérêt prévu par le Contrat, et tenant
compte de la modification du tarif R24 à partir de la mise en service de la nouvelle unité de production
de chaleur (cf art. 172.2.). Le détail des éléments de calcul est précisé ci-dessous : Révision au XX décembre 2023 Page 33/36
R24 anticipées mensuellement pour 1 kW souscrit
Puissance souscrite 1kW
taux d'intérêt 4%
Mois R24 unitaire mensuel
Somme à verser €HT pour
racheter R24 jusqu'à la fin de la
DSP
janv.-21 1,0725 139,38 €
févr.-21 1,0725 138,35 €
mars-21 1,0725 137,32 €
avr.-21 1,0725 136,28 €
mai-21 1,0725 135,25 €
juin-21 1,0725 134,22 €
juil.-21 1,0725 133,19 €
août-21 1,0725 132,16 €
sept.-21 1,0725 131,13 €
oct.-21 1,0725 130,10 €
nov.-21 1,0725 129,07 €
déc.-21 1,0725 128,04 €
janv.-22 1,0725 127,01 €
févr.-22 1,0725 125,98 €
mars-22 1,0725 124,95 €
avr.-22 1,0725 123,92 €
mai-22 1,0725 122,89 €
juin-22 1,0725 121,86 €
juil.-22 1,0725 120,83 €
août-22 1,0725 119,80 €
sept.-22 1,0725 118,77 €
oct.-22 1,0725 117,74 €
nov.-22 1,0725 116,71 €
déc.-22 1,0725 115,68 €
janv.-23 1,0725 114,65 €
févr.-23 1,0725 113,62 €
mars-23 1,0725 112,59 €
avr.-23 1,0725 111,56 €
mai-23 1,0725 110,53 €
juin-23 1,0725 109,50 €
juil.-23 1,0725 108,47 €
août-23 1,0725 107,44 €
sept.-23 1,0725 106,41 €
oct.-23 1,0725 105,38 €
nov.-23 1,0725 104,35 €
déc.-23 1,0725 103,32 €
janv.-24 1,0725 102,29 €
févr.-24 1,0725 101,26 €
mars-24 1,0725 100,23 €
avr.-24 1,0725 99,20 €
mai-24 1,0725 98,17 €
juin-24 1,0725 97,13 €
juil.-24 1,0725 96,10 €
août-24 1,0725 95,07 €
sept.-24 1,0725 94,04 €
oct.-24 1,0725 93,01 €
nov.-24 1,0725 91,98 €
déc.-24 1,0725 90,95 €
janv.-25 1,0725 89,92 €
févr.-25 1,0725 88,89 €
mars-25 1,0725 87,86 €
avr.-25 1,0725 86,83 €
mai-25 1,0725 85,80 €
juin-25 1,0725 84,77 €
juil.-25 1,0725 83,74 €
août-25 1,0725 82,71 €
sept.-25 1,0725 81,68 €
oct.-25 0,6508 80,65 €
nov.-25 0,6508 80,03 €
déc.-25 0,6508 79,40 € Révision au XX décembre 2023 Page 34/36 Révision au XX décembre 2023 Page 35/36
Le paiement anticipé par l’abonné de cette quote-part a pour conséquence l’absence de facturation pour
la sous-station concernée de la partie fixe de la facture de chaleur correspondant au financement des
installations, soit la partie R24 du terme R2, sur la durée des flux anticipés de la sous-station concernée.
Les Parties s’engagent à se rencontrer afin de déterminer les modalités à mettre en œuvre pour
respecter l’égalité de traitement des abonnés dans les cas suivants :
- modification de la puissance souscrite au cours du contrat
- décalage de la date de mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur, objet du
présent avenant, prévue au 1er octobre 2025
- d’évolution du montant unitaire R24, autre que celle prévue
- de cession par l’abonné du bâtiment raccordé au réseau.
- Non renouvellement de la police d’abonnement pendant la durée des flux anticipés.
ART I CL E 2 2 . – FR AI S DE R A CC OR D EM E NT
Les frais de raccordement, coût du branchement et droits de raccordement sont exigibles auprès des
Abonnés dans les mêmes conditions que les sommes dues au titre de la fourniture d’énergie calorifique.
Toutefois, les Abonnés peuvent demander à régler les sommes dues en trois échéances annuelles
égales, la première étant réglée comme indiqué ci-dessus. Les deux autres seront assorties d’intérêts
calculés au taux légal majoré de deux points.
À défaut de paiement des sommes dues, le service pourra être suspendu trente (30) jours après une
mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet ; l’abonnement peut être résilié par le
Délégataire à l’expiration de l’exercice en cours et considéré comme une résiliation abusive
(indemnisation du Délégataire dans les conditions prévues à l’article 16.3).
ART I CL E 2 3. - F R AI S D E FE R M ET UR E ET D E R ÉO U V ERT U RE
Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’Abonné.
Lors d’une résiliation du contrat d’abonnement à la demande de l’Abonné, le branchement est fermé.
Les frais attachés à cette résiliation sont à la charge de l’Abonné et s’établissent comme suit :
- Frais de fermeture = 350 € HT par abonnement et sous-station
- Frais de démantèlement des installations : le démantèlement des installations relève de la compétence
exclusive du Délégataire. Pour le cas où l’Abonné requiert le démantèlement des installations primaires
situées en sous-station, cette demande entraîne une facturation supplémentaire forfaitaire égale à une
année de redevance R22.
Ces montants s’entendent en valeur au 1er juillet 2010 et seront actualisés à la date effective de
fermeture pour les frais de fermeture et à la date de réception des travaux de démantèlement pour les
frais les concernant par application de la formule d’indexation relative au terme tarifaire R22 (article
17.4).
Le démantèlement des installations relève de la compétence exclusive du Délégataire. Révision au XX décembre 2023 Page 36/36
CH A PIT R E V – DI S PO SI T IO N S D ’AP P L IC AT I ON
ART I CL E 2 5 . - M OD IFI CAT IO N D U R ÈG L E M EN T
Le Règlement du Service est révisé de plein droit au cas où le Contrat de concession viendrait à être
modifié, les nouvelles dispositions, notamment tarifaires, s’appliquant conformément aux stipulations
des avenants au Contrat de concession et dès leur date de prise d’effet.
Toutefois, ces modifications devront être portées à la connaissance des Abonnés (par exemple, à
l’occasion de l’expédition d’une facture).
Ces derniers peuvent alors user du droit de résiliation qui leur est accordé par l’article 16 ci-dessus,
sauf en cas d’obligation de raccordement définie à l’article 15. Les résiliations qui interviennent dans
ces conditions ont lieu de part et d’autre sans indemnité.
ART I CL E 2 6 . - C L AU S E D ’EX É CUT ION
Le Délégant, et les agents du Délégataire en tant que de besoin sont chargés de l’exécution du présent
règlement. Page 1/6
POLICE D’ABONNEMENT AU SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION DE CHALEUR ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
ENTRE
R-CUE, délégataire du service public service public de production, de transport et de distribution
de chaleur et d’eau chaude sanitaire de la Ville de Saint-Louis (68)
Représentée par Hervé LAMORLETTE
En qualité de Directeur Général.
(ci-après « le Délégataire »)
D’une part,
ET
Raison sociale :
Adresse :
Représenté par :
Désignation des bâtiments desservis :
(Ci après « l’Abonné »)
D’autre part Page 2/6
CHAPITRE I
CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - OBJET DE LA POLICE D’ABONNEMENT
La présente police d’abonnement précise les conditions d’abonnement au service public de la
production et de la distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire de la ville de Saint-Louis.
ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES DU SERVICE
Les conditions générales de la police d’abonnement liant l’Abonné au Délégataire, sont celles
édictées par le règlement de service de la production et de la distribution de chaleur et d’eau
chaude sanitaire de la ville de Saint-Louis, la convention de délégation signée par la ville de Saint-
Louis et le Délégataire, en date du 20.06.2011 ainsi qu'aux avenants à ladite convention et Cahier
des Charges annexé en vigueur ou à venir à la date de signature du contrat d'abonnement.
Le règlement de service est remis à l’Abonné lors de la conclusion du présent contrat.
ARTICLE 3 - AVENANT OU MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE
Tout avenant à la convention de délégation de service public entraînant une modification du
règlement de service, dûment approuvé par la ville de Saint-Louis, sera immédiatement applicable
aux abonnés, après avis publié par voie de presse et/ou affichage à l’Hôtel de Ville.
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA POLICE D’ABONNEMENT
La présente police d’abonnement prend effet à compter du xxx / ou à la date de mise en
service
La durée de la présente police d’abonnement est de 5(cinq) ans.
Au-delà, la police est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq ans avec un préavis
de 6 mois.
Six mois avant l’échéance de la police d’abonnement, le Délégataire informera, par courrier
recommandé avec avis de réception, l’Abonné de l’échéance prochaine de sa police.
A compter de la réception de ce courrier d’information, accompagné de l’actuelle police
d’abonnement, l’Abonné aura un délai de trois mois afin de se déterminer sur le fait de rester
raccordé ou non au réseau de chaleur.
Si l’Abonné fait le choix de ne plus être desservi par le réseau de chaleur, il en informera le
Délégataire par courrier recommandé AR, et il disposera alors d’un délai complémentaire de 12
mois maximum lui permettant de mettre en œuvre ses moyens propres de production
d’énergie.
Sans réponse de la part de l’Abonné dans le délai imparti, la police d’abonnement sera alors
reconduite pour une durée de cinq ans.
Pour tout nouvel abonné, le Procès Verbal de réception des travaux sera joint à la présente police.
Il est précisé que les dispositions de la présente police sont conformes aux articles L. 215-1 à L.
215-3 ainsi que de l’article L. 241-3 du Code de la consommation :
« Article L. 215-1
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de
reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par
lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois
avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, Page 3/6
délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date
limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier
alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter
de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce
cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite
des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent
article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des
règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Article L. 215-2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau
potable et d'assainissement.
Article L. 215-3
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des
professionnels et des non-professionnels.
Article L.241-3 :
Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article
L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
ARTICLE 5 - CONTESTATIONS
Avant d’être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations qui peuvent
naître entre le Délégataire et l’Abonné seront portées par la partie la plus diligente devant la ville
de Saint-Louis qui s’efforcera de concilier les parties dans un délai d’un mois.
D’un commun accord, les parties attribuent expressément compétence à la juridiction du Tribunal
de Commerce pour toutes difficultés ou toutes contestations pouvant survenir entre elles
concernant le sens de l’exécution des clauses du présent contrat d’abonnement, difficultés ou
contestations qui n’auraient pas pu faire l’objet de règlements amiables.
ARTICLE 6 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT
La police d’abonnement est en principe dispensée de la formalité de l’enregistrement. En cas de
présentation volontaire à cette formalité, les droits d’enregistrement ainsi que les droits de timbre
seront supportés par la partie qui aura procédé à cette présentation. Page 4/6
CHAPITRE II
CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT L’ABONNE
- Nom ou Raison Sociale de l’Abonné :
- Adresse de facturation :
- Lieu de fourniture :
- Date d’effet de la police :
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU POINT DE LIVRAISON
Désignation du (ou des) bâtiments :
Adresse :
Destination du (ou des) bâtiments :
Surface totale planchers :
Nombre de logements :
Dont nombre de logements avec de l’eau chaude sanitaire (par le réseau):
Nombre de sous-stations raccordées :
Nom, qualité du responsable donnant les renseignements demandés :
ARTICLE 3 - BASES TECHNIQUES
3.1 - MESURE DES FOURNITURES
Energie
primaire ECS
répartiteur
chauffage
secondaire
Autre
(chaleur
d’été…)
Compteurs N°EBM /
Unité MWH M3 MWH MWh
3.2 IDENTIFICATION DE LA SOUS-STATION
Emplacement /Bâtiment(s) desservi(s) :
PUISSANCE ECS SOUSCRITE : kW
PUISSANCE CHAUFFAGE SOUSCRITE : kW
Soit une PUISSANCE TOTALE SOUSCRITE : kW
Production d’ECS relevant du délégataire : OUI / NON / SANS OBJET Page 5/6
Caractéristiques de l’utilisation secondaire du fluide :
Type d’émetteurs (radiateur, plancher chauffant…) :
Température de départ :
Température de retour :
3.3 CARACTERISTIQUE DE LA CHALEUR DISTRIBUEE
3.3.1. Chauffage
La chaleur est livrée à une température maximale du fluide secondaire de 90°C pour la température extérieure de base (-15°C).
3.3.2. Eau chaude sanitaire
L’eau sanitaire est livrée à la température de 55°C – 0°C / +5°C à la sortie des préparateurs ou appareils de stockage.
ARTICLE 4 - COUT DES TERMES R1 ET R2 EN EUROS
A titre indicatif, les tarifs pour la fourniture d’énergie calorifique comprennent à la date de
signature du présent contrat d’abonnement :
- R1 la part proportionnelle aux consommations = 23.993 € HT / MWh à la date du
01.01.2015
- R2 la part fixe = 49.448 € HT / kW à la date du 01.07.2010
ARTICLE 5 - FRAIS ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT
Conformément à l’article 19 du règlement de service, le coût de raccordement des nouveaux
abonnés, autres que ceux déjà raccordés, sera facturé.
Pour le raccordement, objet de la présente police, ces frais en valeur XXXX s’élèvent à XX€HT. Page 6/6
A ajouter dans le cadre de raccordement d’un projet neuf :
ARTICLE 6 - FRAIS ET TRAVAUX DE RACCORDEMENT
L’installation est considérée comme réceptionnée par l’Abonné. De ce fait, en cas
d’endommagement constaté sur l’un des matériels installés, pendant la phase d’alimentation
provisoire et/ou pendant la 1ère saison de chauffage selon la période prévue au règlement de
service, et provoqué par l’intervention d’un tiers (par ex, par l’entreprise titulaire du marché
secondaire chauffage), par une qualité d’eau insuffisante, par une alimentation électrique
provisoire ou tout autre élément imputable au chantier de l’Abonné, les frais constatés seront
directement imputés à l’Abonné.
A échéance de la police provisoire et/ou de la 1ère saison de chauffage, le Délégataire se réserve le
droit :
- de procéder au remplacement ou nettoyage de l’échangeur chauffage aux frais de l’Abonné
s’il est constaté un encrassement ou endommagement anormalement important. Cette prestation
sera facturée 3000-€HT à l’Abonné jusqu’à 500kW puis s’ajoute 10€HT/kW supplémentaire.
- de procéder au remplacement du compteur d’énergie aux frais de l’Abonné s’il est constaté
un encrassement ou endommagement anormalement important. Ce remplacement sera facturé
1000 €HT à l’Abonné de la police d’abonnement provisoire
Lu et approuvé Lu et approuvé
A Saint Louis A Saint Louis
le le
L’Abonné Le Délégataire Contrat de délégation de service public
en vue de la modernisation et la gestion
des activités de production, transport et distribution
de chaleur et d'eau chaude sanitaire
Avenant n°5
Document transmis à la Préfecture, le ……………………….
Document notifié au titulaire de la délégation, le Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
2
ENTRE :
La Ville de SAINT-LOUIS, représentée par Madame Pascale SCHMIDIGER, Maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2023
ci-après désignée par le Délégant,
d’une part,
ET,
La société R-CUE, société par actions simplifiées au capital de 34.674.500 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 508 084 605, dont le siège social est situé 15 Place des Halles, 67000 STRASBOURG, représentée par son Président Monsieur Michael SCHNEIDER et son Directeur Général Monsieur Hervé LAMORLETTE,
ci-après le Délégataire,
d’autre part,
Ci-après désignées individuellement « Partie » et conjointement « les Parties » Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
3
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
La Ville de Saint-Louis a sur son territoire un réseau de chauffage urbain qui est exploité par la société R- CUE dans le cadre d’un contrat de délégation de service public en vue de la modernisation et la gestion des activités de production, transport et distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire (« le Contrat »), depuis le 1er juillet 2011.
Ce Contrat a été modifié par :
l’avenant n°1, dont l’objet est le remplacement de l’annexe 10 – « Bordereau de Prix de raccordement » du Contrat ;
l’avenant n°2 dont l’objet est :
o la modification de la formule d’indexation du R1 gaz ;
o la prise en considération du fait que l’abonné « ISL » a souscrit une puissance inférieure à celle envisagée initialement ;
o l'intégration des coûts de dévoiement du Tram ;
l’avenant n°3 dont l’objet est de définir :
o la nature et le calendrier des nouveaux travaux et ouvrages du réseau devant être réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’EBM Thermique ;
o les montants de ces travaux et ouvrages ainsi que les conditions de leur financement ;
o la modification de la durée de la concession nécessaire à l’amortissement des nouveaux investissements réalisés ;
o la mise à jour de l’inventaire des biens de la DSP ;
o la modification de la formule de révision R1 ;
o la mise à jour du règlement de service à la suite de l’avenant n°2 et la mise à jour de la police d’abonnement.
L’avenant n°4 dont l’objet est de :
o Permettre la poursuite du développement du réseau de chaleur conformément à la mise à jour du schéma directeur. Cela est rendu possible avec :
L’autorisation de mettre en œuvre des investissements supplémentaires, supportés par le Délégataire, avec notamment la création d’une nouvelle unité de production de chaleur biomasse et d’appoint-secours gaz et l’extension du réseau de chaleur.
La signature d’une autorisation d’occupation temporaire pour la mise à disposition d’un terrain par l’EuroAirport pour les besoins de construction de la nouvelle unité de production de chaleur
La modification des modalités de calcul d’amortissement et de valeur résiduelle des nouveaux investissements mis en œuvre
o Modifier les tarifs et formules de révisions des prix R1 et R2
o Autoriser, pour les abonnés qui le souhaitent, le rachat du terme R24 o Autoriser l’export de chaleur sur un secteur géographique défini ; o Modifier les redevances dues au Délégant
De nouveaux éléments rendent nécessaires la signature d’un avenant n°5 :
- Modification du terme PG et de sa formule d’indexation :
Les tarifs de vente de gaz réglementés ont pris fin le 30 juin 2023. Le tarif B2I, sur lequel la facturation s’appuyait contractuellement, n’est donc plus publié.
Dans ce contexte, l’indexation du terme PG doit être modifiée pour tenir compte des conséquences de ces dispositions fiscales et législatives. Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
4
La nouvelle formule d’indexation proposée permet en outre de prévoir la possibilité pour R-CUE d’acheter du gaz à prix fixe, selon les modalités décrites dans le présent avenant, notamment avec la création d’un comité de suivi qui aura autorité pour modifier les règles d’achat du gaz par le Délégataire.
Afin d’avoir un terme PG évoluant au plus proche de la consommation énergétique du réseau de chaleur, il a été décidé de séparer les termes variables et les termes fixes du tarif d’achat du gaz. Les termes fixes seront intégrés dans le R21.
- Modification du terme R21 et de sa formule d’indexation :
Le terme R21 intégrera les termes fixes du tarif d’achat du gaz.
L’indice EBT « Electricité Basse Tension » - Marché français – identifiant BDM 001570283 servant à indexer la partie électricité est fortement décorrélé du marché de l’électricité. Dans ce contexte, l’indice est remplacé par l’indice EMT « Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36 kVA – Base 100 - 2015 » – identifiant 010534766, dont l’évolution reflète l’évolution du marché de l’électricité.
- Correction des valeurs de référence pour les indices CNR REG EA / FD / BT 40 :
Suite à de nombreux changements de base des indices cités, et par souci d’une meilleure visibilité des factures, il a été décidé de corriger les valeurs de référence via les coefficients de correction officiels. Les valeurs mensuelles apparaissant sur les factures seront celles qui sont publiées sur Le Moniteur et le site de l’INSEE.
- Suppression de l’élément tarifaire R1f :
N’ayant pas d’abonné consommateur de froid ni de prospect identifié sur le réseau de chaleur, il a été décidé de supprimer l’élément tarifaire R1f.
- Application du bordereau de prix pour le calcul des frais de raccordement
Le bordereau de prix servant à calculer le plafond des frais de branchement pour les nouveaux abonnés ne prend pas en compte les conditions techniques complexes de raccordement.
Le présent avenant permettra au Délégataire de déroger au plafonnement pour les cas de travaux spéciaux, après justification et validation du Délégant.
- Modification de la police d’abonnement pour les bâtiments neufs
Lors de la mise en service provisoire du réseau urbain sur des bâtiments neufs pour la période de chantier, le Délégataire constate un encrassement rapide des échangeurs de chauffage dû à un mauvais nettoyage des installations secondaires. D’autre part, ces bâtiments sont livrés alors que la sous-station est encore alimentée en électricité de chantier : les coupures électriques répétées détériorent les équipements électriques (notamment l’automate de régulation).
Les frais de nettoyage ou de remplacement des équipements endommagés concernés seront désormais imputables à l’Abonné, dans le cas où il n’a pas été prévu de police d’abonnement provisoire pour la phase chantier.
C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées aux fins d’approuver le présent avenant.
Cela préalablement exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
5
Article 1. OBJET
Le présent avenant a pour objet :
- La modification du terme PG et sa formule d’indexation
- La modification du terme R21 et sa formule d’indexation
- La correction des indices de références pour les indices CNR REG EA ; FD ; BT 40 - La suppression de l’élément tarifaire R1f
- La modification de l’article 57 du contrat concernant le calcul des frais de raccordement - La modification de la police d’abonnement pour les bâtiments neufs
Article 2. MODIFICATION DES TARIFS DE BASE
L’article 61.4.1 « TARIFS DE BASE » du Contrat est réécrit de la manière suivante. Le paragraphe 61.4.2, non modifié, est inchangé.
61.4 TARIFS DE BASE
61.4.1. Tarifs de base jusqu’à la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur
Jusqu’à la mise en service de la nouvelle chaufferie biomasse, les tarifs des redevances perçues auprès des abonnés sont fixés dans les conditions et aux montants définis ci-après :
Le prix R1c résulte de la somme des deux termes R1bois et R1gaz pondérés de coefficients tenant compte de la mixité des combustibles :
R1c = a x Cb (=R1bois) + b x PG (=R1gaz)
Avec a = 88%
b = 12%
Les éléments constitutifs du tarif de base, soit les termes tarifaires R1 et R2, ont les valeurs de base, hors taxes, suivantes:
Terme tarifaire selon l’énergie Prix unitaire Unité
Cb o
PG o
R1c o
20,932
46,444
23,993
€HTVA / MWh livré en
sous-station
R1f o 6,034
Les valeurs de base du R1 ci-dessus sont établies à la date du 1er janvier 2015. Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
6
Abonnement (en € HTVA / kW souscrit)
r21 2,158 (=1,903 + 0,255)
r22 19,670
r23 14,750
r24 12,870
Total R2 49,448
Les valeurs de base du R2 ci-dessus restent établies à la date du 1er juillet 2010.
Ces prix s’entendent hors TVA et seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation.
Article 3. MODIFICATION DES FORMULES DE REVISION
L’article 63.1 « INDEXATION DES TARIFS » du Contrat est modifié de la manière suivante. Les paragraphes 63.2 et 63.3, non modifiés, sont inchangés.
63 INDEXATION DES TARIFS
63.1. Indexation des tarifs jusqu’à la mise en service de la nouvelle unité de production de chaleur
63.1.1 Eléments tarifaires R1c
R1c = 0,12 * PG + 0,88 * Cb
Evolution du prix de la chaleur issue des générateurs gaz PG :
𝑃𝐺 = 𝑃𝐺𝑜 × [ (3,42% × 𝐹𝑆 𝐹𝑆
0
) + (70,10% × 𝑥 × 𝑃𝐹𝐼𝑋 + (1 − 𝑥) × 𝑃𝐸𝐺 𝑀𝐴 𝑃𝐸𝐺 𝑀𝐴
0
) + (17,99% × 𝑇𝑉𝐷 𝑇𝑉𝐷
0
)
+ (8,49% × 𝑇𝑎𝑥𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠
0
)]
PG Prix révisé de l’énergie issue des générateurs gaz en €HT/MWhu
FS Frais de Souscription auprès du fournisseurs gaz en €HT/MWhPCS
PFIX Valeur mensuelle du gaz acheté à prix fixe en €HT/MWhPCS
PEG_MA Valeur mensuelle du gaz acheté à prix variable sur les marchés selon l’indice PEG_MA en €HT/MWhPCS Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
7
𝑥 La proportion de prix fixe dans la mixité gaz du mois facturée
TVD Terme Variable Distribution, en €HT/MWhPCS
Taxe Valeur des taxes connues à la date de facturation
PGo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
PGo = 46,444 €HT/MWhu
FSo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
FSo = 1,15 €HT/MWhPCS
PEG_MAo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
PEG_MAo = 23,57 €HT/MWhPCS
TVDo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015
TVDo = 6,05 €HT/MWhPCS
Taxeso Somme de la Taxe Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (TICGN), de la Contribution au Tarif Spécial de Solidarité (CTSS) et de la Contribution Biométhane (CBM) à la valeur de ces taxes connue au 1er janvier 2015 :
TICGN0 = 2.64 €HT/MWhPCS
+ CTSS0 = 0,20 €HT/MWhPCS
+ CBM0 = 0,0153 €HT/MWhPCS
Taxes 0 = 2,8553 €HT/MWhPCS
Evolution du prix de la chaleur issue de la cogénération biomasse Cb :
:
Cb = 𝐶𝑏0 × (10% + 50% × 𝐼1 𝐼1
0
+ 40% ×
𝐼2
𝐼20 )
Cb Prix révisé de la chaleur issue de la cogénération biomasse en €HT/MWhu
I1 Indice CEEB E40 publié par CIBE correspondant à de la plaquette forestière provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage. Granulométrie grossière, humidité >40% tonne
I2 Indice CNR REG EA, remplaçant l’indice CNR REG 40 T, publié sur le site http://www.cnr.fr
Cbo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er janvier 2015 soit 20.932
I1o Valeur de l’indice au 1er janvier 2015, soit 116.2
I2o Valeur de l’indice au 1er janvier 2015, soit 127,38 Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
8
63.1.2 Eléments tarifaires R1f
R1F=R1Fo x EBT/EBTo
R1F Prix révisé de la chaleur d’été
EBT Indice Électricité tarif bleu professionnel option heures creuses 010534763 publié en ligne sous le moniteur.fr
EBTo Valeur de l'indice correspondant à la date du 01/02/2020
118.9 (DML 31/01/20)
63.1.2 Eléments tarifaires R2
𝑅21 = 𝑅21𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑅21𝑔𝑎𝑧
Avec :
𝑅21𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑅21𝑒𝑙𝑒𝑐0 ×
𝐸𝑀𝑇
𝐸𝑀𝑇 0
𝑅21𝑔𝑎𝑧 = 𝑅21𝑔𝑎𝑧0 × ( 𝐶𝐹 𝐶𝐹𝑜 𝑥 𝑃𝑠𝑜 𝑃𝑠 )
0 0
0 * 20 , 0 * 65 , 0 15 , 0 * 22 22 FD
FD
IME ICHT
IME ICHT r r
0 0
0 40
40 * 50 , 0 * 35 , 0 15 , 0 * 23 23
BT
BT
IME ICHT
IME ICHT r r
r24 = r24o
Le terme r24 est un terme fixe non indexé.
EMT Indice Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36kVA - 010534766 publié en ligne sous le moniteur.fr
EMTo Valeur de l'indice correspondant à la date du 1er juillet 2010, corrigée des coefficients de corrélation (1,1936 x 1,1762 x 1,13) = 1,5864
Soit 73,69
CF Ensemble des Coûts Fixes mensuels pour le gaz correspondant aux frais fixes de transports, distribution, stockage, location de poste, frais fixe fournisseurs, en €HT/mois
CFo Valeur de cet indice connue au 1er janvier 2015, soit 609,16 €HT/mois
PS Puissance Souscrite totale le mois de facturation, en kW
PSo Valeur de cet indice connue au 1er janvier 2015, soit 30 803 kW Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
9
ICHT-IME Indice du coût horaire du travail, tous salariés, dans les industries mécaniques et électriques, connu au dernier jour du mois calendaire de fourniture, publié en ligne sous le moniteur.fr
ICHT-IMEo Valeur de l'indice connue au 1er juillet 2010
Soit 99,9
FD Index divers des coûts de production dans la construction, connu au dernier jour du mois calendaire de fourniture, publié en ligne sous le moniteur.fr
FDo Valeur de l'indice connue au 1er juillet 2010, corrigé du coefficient de raccordement 1,1254
Soit 97,92
BT40 Index Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique), connu au dernier jour du mois calendaire de fourniture, publié en ligne sous le moniteur.fr
BT40o Valeur de l'indice connue au 1er juillet 2010, corrigé du coefficient de raccordement 9,8458
Soit 96,47
Article 4. CREATION D’UN COMITE DE SUIVI
La modification d’indexation liée à la manière d’acheter le gaz nécessite la création d’un comité de suivi.
Il est inséré un article 63.4 au contrat de DSP – Comité de suivi
« Un comité de suivi, composé de membres désignés par l’Autorité Délégante et le Délégataire définira les stratégies d’achat du gaz à prix fixe par le Délégataire.
Pour la contractualisation des futurs achats de gaz naturel, des prix cibles ainsi que la durée associée pourront être définis conjointement entre le Délégataire et l’Autorité Délégante afin de pouvoir fixer des mandats associés avec le(s) fournisseur(s) de gaz du Délégataire.
En cas d’évolution rapide des prix marché, le Délégataire et l’Autorité Délégante (ou le comité de suivi) se réuniront, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la demande formulée par l’une des Parties, pour réexaminer la stratégie d’achat du Délégataire. » Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
10
Article 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 57 RELATIF AUX FRAIS DE RACCORDEMENT
L’article 57 « FRAIS DE RACCORDEMENT » du Contrat est modifié de la manière suivante.
ARTICLE 57 – FRAIS DE RACCORDEMENT
Le Délégataire est autorisé à percevoir pour son compte auprès des abonnés autres que ceux listés en annexe 11 les frais de raccordement définis ci-après.
Les frais de raccordement comprennent :
- d’une part, les frais de branchement (coûts des branchements, des compteurs et des postes de livraison, tels que définis à l’article 22) ceux-ci font l'objet d'un devis détaillé qui intègre l’ensemble des coûts visés ci-avant. Ce devis est transmis pour information au Délégant. Le montant ainsi facturé au nouvel abonné est plafonné aux montants issus de l’application du bordereau de prix joint en annexe 10. Les montants indiqués à ce bordereau de prix sont en valeur hors taxe au 1er juillet 2010. et sont révisés comme le terme r23 conformément aux dispositions de l’article 62.2.
Le Délégataire peut déroger au plafonnement dans le cas de travaux spéciaux justifiés, et après validation du Déléguant.
- d’autre part, le droit de raccordement au réseau de distribution principal destiné notamment au financement des éventuels travaux de premier établissement nécessaires à la desserte des abonnés. Ces droits de raccordement sont facturés au nouvel abonné en application des dispositions de l’article 11 (participation P à ces coûts de travaux), dans la limite de 50 euros HT / kW de puissance souscrite par l’abonné, en date de valeur au 1er juillet 2010, et actualisés par application de la formule de révision du terme r23 conformément aux dispositions de l’article 62.2.
Article 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 7 DE LA - POLICE
D’ABONNEMENT
Dans le cadre d’un projet neuf, le paragraphe suivant est ajouté au CHAPITRE II – CONDITIONS PARTICULIERES de la police d’abonnement.
« Article 6 - Dommages sur les équipements
L’installation est considérée comme réceptionnée par l’Abonné. De ce fait, en cas d’endommagement constaté sur l’un des matériels installés, pendant la phase d’alimentation provisoire et/ou pendant la 1ère saison de chauffage selon la période prévue au règlement de service, et provoqué par l’intervention d’un tiers (par ex, par l’entreprise titulaire du marché secondaire chauffage), par une qualité d’eau insuffisante, par une alimentation électrique provisoire ou tout autre élément imputable au chantier de l’Abonné, les frais constatés seront directement imputés à l’Abonné.
A échéance de la police provisoire et/ou de la 1ère saison de chauffage, le Délégataire se réserve le droit : Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
11
- de procéder au remplacement ou nettoyage de l’échangeur chauffage aux frais de l’Abonné s’il est constaté un encrassement ou endommagement anormalement important. Cette prestation sera facturée 3000-€HT à l’Abonné jusqu’à 500kW puis s’ajoute 10€HT/kW supplémentaire.
- de procéder au remplacement du compteur d’énergie aux frais de l’Abonné s’il est constaté un encrassement ou endommagement anormalement important. Ce remplacement sera facturé 1000 €HT à l’Abonné de la police d’abonnement provisoire. »
L’annexe 7- Police d’abonnement du contrat de DSP modifiée est jointe en Annexe 2 du présent avenant.
Article 7. MODIFICATION DE L’ANNEXE 6 - REGLEMENT DE SERVICE
Le règlement de service est mis à jour pour tenir comptes des modifications du présent avenant.
L’annexe 6 - Règlement de service du contrat de DSP modifiée est jointe en Annexe 1 du présent avenant.
Article 8. ENTREE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET
Le présent avenant prend effet dès sa notification par le Déléguant.
Article 9. ANNEXES
Sont annexées à l’Avenant et en font partie intégrante les annexes suivantes :
Annexe 1 : Règlement de service de l’avenant 5
Annexe 2 : Police d’abonnement de l’avenant 5
Fait en trois exemplaires originaux
A SAINT-LOUIS, le .........................
Pour la Ville de SAINT-LOUIS Pour la société R-CUE Mme Pascale SCHMIDIGER
Maire
M. Michael SCHNEIDER
Président R-CUE
M. Hervé LAMORLETTE
Directeur Général R-CUE Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
12
Annexe 1
Règlement de service de l’avenant 5
Annule et remplace tout Règlement de Service Antérieur Saint-Louis – Contrat de délégation de service public- avenant n°5
13
Annexe 2
Police d’abonnement de l’avenant 5