Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2024 301 Voirie Fermeture a la circulation Passage
Arrêté - 2025 333 Voirie Fermeture a la circulation Passage
Arrêté - 2025 146 Voirie Fermeture a la circulation Passage
Arrêté - 2025 189Voirie Fermeture circulation Passage de le
Arrêté - 2024 303 Voirie Empietement sur la chaussee Passag
Arrêté - 2025 007 Voirie Reglementation circulation et stat
Arrêté - 2024 066 Voirie Reglementation de la circulation e
Arrêté - 2024 249 Voirie Prolongation arrete 2024 229 Ferme
Arrêté - 2024 229 Voirie Prolongation arrpete 2024 209 Ferm
Arrêté - 2025 206 Voirie Empietement sur chaussee Montee du
Arrêté - 2024 306 Voirie prolongation arrete 2024 301 Fermeture a la circulation Passage de lecole pour des travaux sur le chantier de construction de lecole 28 octobre au 8 novembre 2024 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Condrieu.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 306 Voirie prolongation arrete 2024 301 Fermeture a la circulation Passage de lecole pour des travaux sur le chantier de construction de lecole 28 octobre au 8 novembre 2024 1)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
Arrêté 2024-306 Voirie - (prolongation arrêté 2024-301) Fermeture à la circulation Passage de l'ecole pour des travaux sur le chantier de construction de l'école 28 octobre au 8 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU RHÔNE
COMMUNE DE CONDRIEU
ARRÊTÉ 2024-306
FERMETURE A LA CIRCULATION PASSAGE DE L'ECOLE DU 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2024 POUR DES TRAVAUX SUR LE CHANTIER DE CONSTRUCTION DE L'ECOLE
(PROLONGATION ARRETÉ 2024-301)
Le Maire de CONDRIEU ;
Vu le Code Général Des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1; L. 22122; L.2213-1etL.2213-2;
Vu le code de la Sécurité Intérieur, article L.511-1
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-8, R.411-18, R.411-25 à R.411-28 et R.417-10 (10°) ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents ;
Vu l'Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, version consolidée au 4 septembre 2008 ;
Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009, fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu la demande du 24 octobre 2024 de la société PB Construction représentée par Monsieur P. Lancry, sollicitant une
prolongation de l'arrêté 2024-301 du 18 octobre 2024, pour la fermeture du Passage de l'Ecole du 25 octobre au 8 novembre 2024, pour des travaux sur le chantier de construction de l'école ;
Considérant que pour cela, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement ;
Considérant que la section est située en zone agglomération.
ARRETE :
ARTICLE 1 : Le passage de l'école sera fermé à la circulation du 25 octobre au 8 novembre 2024, pour des travaux sur le chantier de construction de l'école.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits au droit du chantier.
Les piétons seront autorisés à circuler sur le passage de l'école.
A l'approche du chantier ainsi que sur le chantier lui-même, une signalisation règlementaire sera mise en place par le demandeur.
Suivant l'arrêté municipal permanent n°2023-043 du 22 février 2023, cette signalisation sera posée au minimum 48 heures avant l'évènement.
Il convient de préciser que le stationnement sera alors considéré comme gênant en application de l'article R.417-10 du code de la Route.
De même le droit des tiers demeurera expressément réservé (accès, servitudes.).
ARTICLE 3 : En cas de nécessité, cette réglementation temporaire ne s'appliquera pas aux véhicules de gendarmerie, de sécurité et de secours.
ARTICLE 4 : Lors de l'achèvement des travaux, la chaussée et ses dépendances devront être remises en état de propreté. Les dégradations causées du fait des travaux seront réparées à ses frais par le demandeur et suivant les prescriptions données par la Commune.
ARTICLE 5 : les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.
ARTICLE 6: Le présent arrêté sera consultable en ligne sur le site de la commune de Condrieu (www.condrieu.fr/ mairie / actes administratifs). || sera également affiché aux abords immédiats du chantier.
Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarmerie et M. le Chef de Police municipale sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera transmis à :
- Monsieur le Commandant du Centre de Secours de Condrieu ;
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d'Ampuis ;
- Monsieur le responsable des services techniques ;
- Monsieur le Chef de Police Municipale ;
- _ Service Voirie Vienne Condrieu Agglomération ;
- _ Service environnement Vienne/Condrieu agglomération ;
- _ Service Transports de Vienne Condrieu Agglomération ;
- Le demandeur.
Délais et voies de recours : Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.