Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2025 039 da solution remplacement poteaux te le co
Arrêté - 2025 124 da solutions fibre entremont
Arrêté - 2025 068 da solutions fibre otpique entremont
Arrêté - 2026 082 sarl 3p c remplacements poteaux entremont
Arrêté - 2025 159 remplacement poteaux telecoms fibre opti
Arrêté - 2025 036 da solutions le chambaudian
Arrêté - 2025 170 syane sogetrel fibre entremont
Arrêté - 2025 031 syane fibre optique entremont
Arrêté - 2026 003 sogetrel fibre entremont
Arrêté - 2025 032 sogetrel travaux enrobes fibre optique
Arrêté - 2026 094 da solutions remplacement poteaux entremont
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Petit-Bornand-les-Glières.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 094 da solutions remplacement poteaux entremont)
Thèmes du document : Transports, Télécommunications et internet, Justice et droit,
REPUBLIQUE FRANÇAISE Envoyé en préfecture le 13/05/2026
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAV( Recu en préfecture le 13/05/2026
Publié le 13/05/2026 S LOF
ID : 074-200081446-20260513-C2026094-AR
Ne GLIERES VAL#BORNE ARRÊTÉ MUNICIPAL n° 2026-094 Réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion des travaux de remplacement et de recalage de poteaux de télécommunication dans le cadre du déploiement de la fibre
optique en aérien, en bordure de voiries communales, sur le territoire de la commune de Glières-Val-de-Borne, secteur Entremont, du 18 mai 2026 au 17 juillet 2026.
Le Maire de la commune de GLIERES-VAL-DE-BORNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et suivants, et notamment son article L 3221-4,
Vu le code de la route et notamment les articles R.411.8 et R.411.25 à R.411.28,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (livre | - 4" partie - signalisation de prescription et 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié, Vu le code pénal, notamment son article R.610-5,
Vu la loi n° 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions,
Vu la loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, Vu la demande formulée le 27 avril 2026 par l'entreprise DA SOLUTIONS, sise 13 avenue d'Aygu - 26200 Montélimar (en la personne de M. André Diogo), demandant l'autorisation d'effectuer des travaux de remplacement de poteaux de télécommunication dans le cadre du déploiement de la fibre optique en aérien, en bordure de voiries communales, sur le territoire de la commune de Glières-Val-de-Borne, secteur Entremont, du 18 mai 2026 au 17 juillet 2026, pour le compte de Sogetrel / Syane.
Considérant qu'il est nécessaire, afin de faciliter les interventions des employés de l'entreprise intervenante, de définir les conditions d'exécution de leurs chantiers,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique ainsi que de celle des intervenants chargés de l'exécution des travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par ces travaux,
ARRÊTE
Article 1°: Mesures temporaires générales
L'entreprise DA SOLUTIONS est autorisée à effectuer des travaux de remplacement de poteaux de télécommunication dans le cadre du déploiement de la fibre optique en aérien, en bordure de voiries communales, sur le territoire de la commune de Glières-Vai-de-Borne, secteur Entremont, pour le compte de Sogetrel / Syane.
Article 2 : Ouverture du chantier et délai d'exécution
L'ouverture de chantier est fixée au 18 mai 2026, comme précisée dans la demande. |! prendra fin le 17 juillet 2026. La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 60 Jours.
Article 3 : Voies communales concernées
Les travaux, auxquels s'applique la restriction de circulation et de stationnement temporaire, concernent les voies communales suivantes :
- Chemin du Chambaudian,,
- 195 VC n°3 du Chef-Lieu à Malvoisin,
- 401, chemin de Lajoux,
- 20, Route Tom Morel.
Article 4 : Circulation - Vitesse
Commune de Glières-Val-De-Borne - 1, place de la Mairie - 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE Tél : 04.50.03.50.90. E-mail : mairie@glieresvaldeborne.org REPUBLIQUE FRANÇAISE Envoyé en préfecture le 13/05/2026
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVG Een préfecture le 13/05/2026
SLGF Au droit des interventions exécutées par l'entreprise, intéressant | Publié le 13/05/2026 départementale, les restrictions suivantes pourront être imposées à la cird. ID :074:200081 446-20260513-C2026094-AR « Circulation par sens alterné régulée et réglée à l'aide de: feux fixes tricolores (route Tom Morel) et/ou
piquets mobiles K10 et des panneaux de type AK 3, AK 5, B3, B15, B31, C18 et K5a, avec basculement de la circulation sur la voie opposée,
Chaussée rétrécie du fait d'un léger empiètement du chantier,
Vitesse des véhicules limitée à 30 km/h,
Interdiction de dépasser, quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
Déviation piétonne ou empreint de l'accotement opposé en cas de nécessité.
Article 5 : Stationnement
Tout stationnement d'un véhicule strictement nécessaire aux travaux, sur une voie de circulation ou empiétant sur celle-ci, se fera sous la responsabilité de ladite entreprise, sans, toutefois, que la circulation ne soit interrompue.
Article 6 : Signalisation
La signalisation temporaire sera conforme à la 8°" partie de l'instruction interministérielle du 06 novembre 1992.
L'entreprise intervenante, chargée de l'exécution des travaux, aura à sa charge la fourniture, la mise en place,
l'entretien et le repliement de la signalisation et de protection de la zone de travaux situés sur le domaine public. Les dispositions relatives à la logistique matérielle prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation. Le repliement de la signalisation devra être réalisé lorsque le domaine public sera rendu libre à la circulation et que celle-ci ne présentera plus de danger pour les usagers.
En cas d'urgence, toutes dispositions seront prises par l’entreprise afin d'assurer le passage du (des) véhicule (s) selon les impératifs du chantier.
Article 7 : Application
Le présent arrêté, rendu exécutoire dès sa validation, sera notifié à M. André Diogo.
Article 8 : Affichage
L'entreprise est tenue d'afficher le présent arrêté de voirie sur le lieu des travaux. Cet affichage doit demeurer visible de la voie publique pendant la durée totale du chantier, conformément à la réglementation en vigueur. À défaut, l'entreprise doit être en mesure de présenter, à tout moment, l'arrêté en cas de contrôle des forces de sécurité.
Article 9 : Publication
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication sur le site internet officiel de la mairie, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10 : Infractions
Les infractions aux instructions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 11 : Recours
Conformément à l'article 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication, où par la voie de l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 12 : Diffusions
Ampliation sera adressée à:
- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bonneville,
- Entreprise intervenante pour attribution(autorisations@dasolutions.fr),
- Entreprise Sogetrel pour information (jeanbaptiste.artero@sogetrel.fr), - Service voirie CCFG : service voirie (voirie@ccfa.fr)
- Madame la Cheffe d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Bonneville (cgd.bonneville@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
- Monsieur le Lieutenant, commandant la Brigade Territoriale Autonome de gendarmerie de Bonneville {bta.bonneville@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
- Madame la Cheffe de Poste de la Police Intercommunale de Bonneville, - Monsieur le chef du CPI de Glières-Val-De-Borne,
Fait à Glières-Val-De-Borne,
Le 11 mai 2026.
Le Mäire,
Mickaël MAISTRE. .
Commune de Glières-Val-De-Borne - 1, place de la Mairie - 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE | Tél : 04.50.03.50.90. E-mail : mairie@glieresvaldeborne.org