Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2025 355
Arrêté - 2025 354
Arrêté - 2025 220
Arrêté - 2025 183
Arrêté - 2025 268
Arrêté - 2025 067
Arrêté - 2025 558
Arrêté - 2025 213
Arrêté - 2025 108
Arrêté - 2025 106
Arrêté - 2025 596
Document publié le Samedi 28 février 2026 à 09h27 par la commune de Kremlin-Bicêtre.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 596)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
MAIRIE
DU
KREMLIN
BICETRE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
MODIF
ICATIF
Arrêté
n°2025-596
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DESCRIPTION
DE
LA
DEMANDE
D'AUTORISATION
Référence
du
dossier
Déposée
le
:
29/07/2025
et
complétée
les
26/09/25
et
PC
094
043
19
W
1004
M02
22/10/25
PC
initial
094
043
19
W
1004
Par
:
SCCV
13-15
DELESCLUZE
Surface
de
plancher
autorisée
:
+2
143
m°
Demeurant
à
:
50
rue
de
la
Jonquière
75017
PARIS
Représenté
par
:
Monsieur
Antoine
ROZE
Nature
des
travaux:
Modifications
diverses
Pour
un
terrain
sis
:
13-15
rue
Delescluze
Destination
: Logement
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Le
Maire
:
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
modificatif
susvisée
tendant
à la
modification
de
façades
et
de
clôtures,
à
la
transformation
des
logements,
des
communs
et
de
Ja
distribution
en
plan,
à
Ja
modification
de
la
gestion
des
eaux
pluviales,
à
la
modification
de
la
typologie
de
certains
logements,
à
la
modification
de
la
surface
de
plancher
totale
consécutive
à
ces
changements,
Vu
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants,
L.425-1
et
R.425-1, Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la
commune
du
KREMLIN-BICETRE
approuvé
le
20
octobre
2005,
et
révisé
en
dernier
lieu
le
17
décembre
2015,
Vu
le
permis
de
construire
initial
accordé
le
19/12/2020
sous
le
numéro
PC
094
043
19
W
1004
MO2,
transféré
le
21/06/2024
à la
SCCV
13-15
DELESCLUZE,
Vu
les
articles
L.621-30,
L.621-32,
L.632-2
du
Code
du
patrimoine,
Vu
l'accord
assorti
de
recommandations
et
d'observations
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
07/10/2025,
dont
copie
ci-jointe,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
émis
par
le
service
assainissement
de
l'Établissement
Public
Territorial
Grand-Orly
Seine
Bièvre
le
03/1
1/2025,
dont
copie
CI-jointe,
ARRETE
ARTICLE
1
:Le
permis
de
construire
modificatif
est
accordé
pour
le
projet
décrit
dans
la
demande,
Sous
réserve
du
droit
des
tiers.
Dossier
n°PC
094
043
19
W1004
MO2
1/3
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20251102-2025-596-AR Date de télétransmission : 04/12/2025 Date de réception préfecture : 04/12/2025 ARTICLE
3
: Les
taxes
liées
au
permis
de
construire
initial
qui
en
est
le
fait
générateur
demeurent
inchangées
et restent
dues
à savoir
: taxe
d'aménagement.
De
plus
la réalisation
du
projet
donnera
lieu
au
versement
des
taxes
précitées
dont
le permis
de
construire
est
le fait générateur :
PC
initial
: +2
148,06
m°,
PC
modificatif
n°1
: +2
121,62
m°
PC
modificatif n°
2
: +2
143
m°.
LE KREMLIN BICETRE, le
2
NV
202
Pour
le Maire
Jean-François
DELAGE
et par
délégation,
Le
Premier
Maire
Adjoint
chargé
de
l'aménagement
urbain,
de
l’habitat
et
du
patrimoine
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
TT
qu
Co
£*
l'urbanisme.
Elle
est
exécutoire
à compter
de
sa transmission
en
date
du
Ü
|
L JL)
L'avis de dépôt prévu à
l'article R.423-6 a
été affiché en mairie en date du
JU
20
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
|
RAPPEL
DE
CERTAINES
SANCTIONS
EN
MATIERE
D'INFRACTION
A
LA
REGLEMENTATION
SUR
LES
AUTORISATIONS
DE
CONSTRUIRE
(Articles
L.480-1
et suivants
du
code
de
l'urbanisme)
L'exécution
de
travaux
ou
l'utilisation
du
sol
en
méconnaissance
des
obligations
imposées
par
le Code
de
l'urbanisme,
par
les
règlements
pris
pour
son
application
ou
par les autorisations
délivrées
en
conformité
avec
ses
dispositions
est punie
d'une
amende
comprise
entre
1 220
€ et un
montant
qui
ne peut
excéder
soit,
dans
le
cas
de
construction
d'une
surface
de
plancher,
une
somme
égale
à
6
000
€
par
mètre
carré
de
la
construction
ou
de
la
partie
de
la
construction
réalisée
en
infraction,
soit,
dans
le
cas
contraire,
un
montant
de
300
000
€.
En
cas
de
récidive,
outre
la
peine
d'amende
ainsi
définie,
un
emprisonnement
d'un
mois
à
six
mois
pourra
être
prononcé.
Les
peines
prévues
ci-dessus
peuvent
être
prononcées
contre
les
utilisateurs
du
sol,
les
bénéficiaires
des
travaux,
les
architectes,
les
entrepreneurs
ou
autres
personnes
responsables
de
l'exécution
desdits
travaux.
Ces
peines
sont
également
applicables : 1° En
cas
d'inexécution,
dans
les
délais
prescrits,
de tous
travaux
d'aménagement
ou
de démolition
imposées
par
les autorisations
visées
au
premier
alinéa.
2°
En
cas
d'inobservation,
par
les
bénéficiaires
d'autorisations
accordées
pour
une
durée
limitée
ou
à
titre
précaire,
des
délais
impartis
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur
état
antérieur
ou
la réaffectation
du
sol
à son
ancien
usage.
Le
tribunal
impartit
au
bénéficiaire
des
travaux
irréguliers
ou
de
l'utilisation
irrégulière
du
sol
un
délai
pour
l'exécution
de
l'ordre
de
démolition,
de
mise
en
conformité
ou
de
réaffectation
: il peut
assortir
sa décision
d'une
astreinte
de
7.5
€
à 75
€ par jour
de
retard.
En
cas
de
continuation
des
travaux
nonobstant
la
décision
judiciaire
ou
l'arrêté
en
ordonnant
l'interruption,
une
amende
de
75000
€
et
un
an
d'emprisonnement
de
quinze
jours
à trois
mois,
ou
l'une
de
ces
peines
seulement,
sont
prononcés
par
le tribunal
contre
les
personnes
visées
au
deuxième
alinéa. CARACTERE
EXECUTOIRE
DE
L'AUTORISATION
:
Le
permis
est
exécutoire
à compter
de
sa notification
au
demandeur
et de
sa
transmission
au
préfet.
Le
maire
doit
vous
informer
de
la
date
à laquelle
l'arrêté
a été transmis
au
préfet
(L.424-7).
Le
permis
de
démolir
explicite
ou
tacite
devient
exécutoire
15 jours
après
sa notification
ou
la date
à laquelle
il
est acquis
(R.452-1),Les
permis
tacites
sont exécutoires
à compter
de
la date
à laquelle
ils sont acquis.
COMMENCEMENT
DES
TRAVAUX
ET
AFFICHAGE
:
Les
travaux
peuvent
démarrer
dès
que
l'autorisation
est
acquise
et
exécutoire.
L'affichage
est
effectué
par
les
soins
du
bénéficiaire
sur
un
panneau
rectangulaire
dont
les
dimensions
sont
supérieures
à
80
centimètres
de
manière
visible,
de
la
voie
publique
ou
des
espaces
ouverts
au
public,
et pendant
toute
la durée
du
chantier.
Il doit
indiquer
le nom,
la raison
sociale
ou
la
dénomination
sociale
du
bénéficiaire,
le
nom
de
l'architecte
auteur
du
projet
architectural,
la
date
de
délivrance,
le
numéro,
la
nature
du
projet
et
la
superficie
du
terrain
ainsi
que
l'adresse
de
la mairie
où
le
dossier
peut
être
consulté
(A.424-15
et A.424-18).
Il indique
également,
en
fonction
de
la nature
du projet
(A 424-16)
:
a,
si
le
projet
prévoit
des
constructions,
la
superficie
du
plancher
hors
œuvre
nette
autorisée
ainsi
aue
la
hauteur
de
la
ou
des
constructions,
exprimée
en
mètres
par
rapport
au
sol
naturel,
b,
si
le projet
porte
sur
un
lotissement,
le nombre
maximum
de
lots
prévus,
c,
si
le
projet
porte
sur
un
terrain
de
camping
ou
un
parc
résidentiel
de
loisirs,
le
nombre
total
d'emplacements
et,
s'il
y
a lieu,
le
nombre
d'emplacements
réservés
à des
habitations
légères
de loisirs,
d, si le projet
prévoit
des
démolitions,
la surface
du ou
des
bâtiments
à démolir.
L'affichage
doit mentionner
intégralement
le texte
suivant :
" Droit
de
recours
: Le
délai
de
recours
contentieux
est de
deux
mois
à compter
du
premier jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
du
présent
panneau
(art.
R.600-1
du
code
de
l'urbanisme).
Tout
recours
administratif
ou
tout
recours
contentieux,
d'un
tiers
contre
cette
autorisation,
doit sous
peine
d'irrecevabilité
être notifié
à l'autorité
qui
a délivré
l'autorisation
ainsi
qu'à son
bénéficiaire.
Dossier
n°PC
094
043
19 W1004
MO02
2/3
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20251102-2025-596-AR Date de télétransmission : 04/12/2025 Date de réception préfecture : 04/12/2025 DUREE
DE
VALIDITE
:
Le
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir
est périmé
si les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le délai
de
trois
ans
(article
R.424-17
et R.424-18
modifiés
par
le décret
2016-6
du
05/01/2016)
à compter
de
la notification
mentionnée
à l'article
R.424-10
ou
à la
date
à laquelle
la décision
tacite
est
intervenue. Il en
est de même
si, passé
ce délai,
les travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à une
année.
Ces
dispositions
sont applicables
à la décision
de
non-opposition
à une
Déclaration
Préalable
lorsque
cette
déclaration
porte
sur une
opération
comportant
des
travaux
(R.424-17).
L'autorisation
peut
être
prorogée
deux
fois
pour
une
durée
d'un
an,
sur
demande
de
son
bénéficiaire,
si
les
prescriptions
d'urbanisme
et
les
servitudes
administratives
de tous
ordres
auxquelles
est soumis
le projet n'ont pas
évolué
de
façon
défavorable
à son
égard
(R.424-21).
La
demande
de
prorogation
est
établie
en
deux
exemplaires
sur
papier
libre
et
adressée
par
pli
recommandé
ou
déposé
en
mairie,
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de
validité
(R.424-22)
DECLARATION
ATTESTANT
DE
L'ACHEVEMENT
ET
DE
LA
CONFORMITE
DES
TRAVAUX
:
La
déclaration
attestant
l'achèvement
et la conformité
des
travaux
(DAACT)
est adressée
par pli recommandé
avec
demande
d'avis
de
réception
postale
au
maire
ou
déposé
contre
décharge
en mairie
(R.462-1).
Le
maire
à trois
mois
à la réception
de
la D.A.A.C.T.
pour
contester
cette
déclaration
ou
cinq
mois
si
le
récolement
est
obligatoire.
Passé
ce
délai,
vous
pouvez
sur
simple
requête
obtenir
sous
quinzaine,
une
attestation
du
maire
certifiant
que
la
conformité
des
travaux
n'a
pas
été
contestée.
En
cas
de
silence,
cette
attestation
est
fournie
par
le
préfet
à la demande
du
bénéficiaire
ou
de
ces
ayants
droit. DROIT
DES
TIERS
: Une
autorisation
est
acquise
sans
préjudice
du
droit
des
tiers
(notamment
obligations
contractuelles
; servitudes
de
droit privé
telles
que
les servitudes
de
vue,
d'ensoleillement,
de
mitoyenneté
ou
de passage
; règles
contractuelles figurant
au
cahier
des
charges
du
lotissement...)
qu'il appartient
au destinataire
de
l'autorisation
de respecter.
OBLIGATION
DE
SOUSCRIRE
UNE
ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGES
:
Cette
assurance
doit être souscrite
par
la personne
physique
ou
morale
dont
la responsabilité
décennale
peut
être
engagée
sur
le fondement
de
la présomption
établie
par
les
articles
1792
et suivants
du
code
civil,
dans
les conditions
prévues
par
les articles
L.242-1
et suivants
du code
des
assurances.
DELAI
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Si
vous
entendez
contester
le
refus,
vous
pourrez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
la
notification
de
cette
décision.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le site
Internet.
Vous
pourrez
également
saisir d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le délai
du
recours
contentieux
qui
doit alors
être
introduit
dans
les deux
mois
suivant
la réponse.
(L'absence
de réponse
au
terme
d'un
délai de deux
mois
vaut
rejet implicite).
En
cas
de
refus
de
permis
ou
de
déclaration
préalable,
fondé
sur
une
opposition
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
vous
pouvez
saisir,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de la décision,
par
lettre recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
le préfet
de
région
d'un
recours
contre
cette
décision.
Dossier
n°PC
094
043
19 W1004
M02
3/3
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20251102-2025-596-AR Date de télétransmission : 04/12/2025 Date de réception préfecture : 04/12/2025