Arrêté - 24 dst 377 isore ouest atlantique nacelle cf amps 24 dst 376

Documents similaires

Arrêté - amps 24 dst 376 isore ouest atlantique nacelle

Arrêté - 24 dst 147 deniaud n°7 nacelle cf amps 24 dst 146

Arrêté - amps 24 dst 146 deniaud n°7 nacelle cf amt 24 dst

Arrêté - 26 dst 153 marsac nacelle cf amps 26 dst 152

Arrêté - 25 dst 002 atcs nacelle cf amps 25 dst 001

Arrêté - 26 dst 186 dle ouest cf amps 26 dst 185

Arrêté - 24 dst 388 isore ouest atlantique vehicule nacelle

Arrêté - 26 dst 034 vallee atlantique cf amps 26 dst 033

Arrêté - 24 dst 297 leroueil n°101 cf 24 dst 296 amps

Arrêté - 24 dst 056 even cf amps 24 dst 055 benne

Arrêté - 24 dst 377 isore ouest atlantique nacelle cf amps 24 dst 376 Document publié le Lundi 13 novembre 2017 par la commune de Ponts-de-Cé. Lien du pdf (Arrêté - 24 dst 377 isore ouest atlantique nacelle cf amps 24 dst 376)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit, Arrêté municipal temporaire AMT 24-DST-377

Réglementation de la circulation et du stationnement

RUE VICTOR DAUPHIN

Le Maire de la commune des Ponts-de-Cé, Vice-président d’Angers-Loire-Métropole,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions des articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1 ;

Vu le Code de la route et le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 novembre 2017 approuvant le règlement de voirie de la Communauté Urbaine applicable au 1 er janvier 2018 ;

Vu l’arrêté AMPS 24-DST-376 du 18 octobre 2024 portant permis de stationnement en faveur de l’entreprise ISORE OUEST ATLANTIQUE sise 18 boulevard de l’Épervière – 49000 ECOUFLANT, pour l’occupation du domaine public rue Victor Dauphin, dans le cadre de travaux de ravalement de façade des immeubles sises du numéro 1 au numéro 6 de ladite voie, ces travaux requérant l’utilisation d’une nacelle articulée ;

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers du domaine public et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre les mesures de police réglementant le stationnement et la circulation sur cette voie pendant le déroulement des opérations ;

Arrête :

Article 1 – Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du 20 octobre au 22 novembre 2024 inclus, installation et retrait du chantier compris.

Article 2 – Dans le cadre des travaux ci-dessus exposées, une nacelle articulée de l’entreprise ISORE OUEST ATLANTIQUE sera autorisé à circuler sur le trottoir et la chaussée, de même que sur les 10 emplacements de stationnements matérialisés au sol entre le numéro 1 et le numéro 6 de la voie, au droit de l’immeuble, la circulation et le stationnement seront réglementés ainsi qu’il suit :

 le stationnement de tout véhicules sera interdit, à l’exception des personnels et véhicules de l’entreprise ;

 la circulation des piétons sera ponctuellement interdite et s’effectuera obligatoirement sur le trottoir opposé au chantier avec obligatoirement des panneaux « Piétons passez en face » ;  la circulation des véhicules pourra s’effectuer sur chaussée rétrécie réglementée par cône de type K5a.

Article 3 – Les droits des riverains seront et demeureront expressément réservés et les services de secours resterons prioritaires en permanence.

Article 4 – En complément, les préconisations ci-dessous devront être respectées impérativement par l’entreprise :

 afin de garantir la sécurité du domaine public et des usagers, tous moyens adaptés seront mis en œuvre pendant toute la durée de l’intervention, notamment lors des manœuvres et déplacements des engins ;

 toutes précautions seront prises pour préserver l’intégrité du domaine public (chaussée, trottoir, espaces verts, éclairage, mobilier urbain, branchements…) pendant toute la durée de l’intervention ;

 en cas de projection ou de chute d’objets, matériaux, produits de quelque nature que ce soit sur le domaine public, celui-ci devra faire l’objet d’un nettoyage immédiat et, en tout état de cause, d'un nettoyage minutieux à la fin de l'intervention si son état l'exige ; dans tous les cas, le nettoyage du domaine public devra s'effectuer avec les moyens appropriés (aucune application/projection de produits corrosifs notamment) ;

 en cas de dégradation de toute nature du domaine public résultant de l'intervention, les frais de remise en état incomberont à l‘entreprise de même que la réalisation des travaux qui s'y rapportent conformément aux préconisations qui lui seront alors communiquées par la ville.

AMT 24-DST-377 – PAGE 1/2

L'original est signé électroniquement

Publié le 21/10/2024AMT 24-DST-377 – PAGE 2/2

Article 5 – La fourniture et la mise en place de la signalisation réglementaire répondant à la réglementation susdite incombera à l’entreprise ISORE OUEST ATLANTIQUE à défaut de quoi leurs responsabilités pourraient être mise en cause en cas d’accident ; de même, l’entreprise veillera à retirer la totalité de la signalisation sitôt la fin des opérations.

Article 6 – L’entreprise procédera à l’affichage du présent arrêté sept (7) jours avant le début de son intervention et l’y maintiendra jusqu’à la fin des opérations, hors support du domaine public. L’affichage devra être lisible dans son intégralité par tous.

Article 7 – Le présent arrêté sera complété de l’arrêté AMPS 24-DST-376 du 18 octobre 2024 portant permis de stationnement dans le cadre de l’intervention ci-dessus exposée.

Article 8 – Si, pour quelque raison que ce soit, les travaux ne pouvaient être achevés dans le délai fixé à l’article 1, afin d’obtenir une prorogation pour les achever une demande de l’entreprise ISORE OUEST ATLANTIQUE devra être transmise en mairie par écrit (courriel dst@ville-lespontsdece.fr) AU PLUS TARD LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 à défaut de quoi le chantier devrait être suspendu en l’attente de régularisation administrative.

Article 9 – Les infractions au présent arrêté seront constatées par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées, conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule constaté en stationnement irrégulier, gênant, abusif ou dangereux sur la voie publique, pourra être mis en fourrière.

Article 10 - Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie des Ponts-de-Cé et Monsieur le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à l’entreprise ISORE OUEST ATLANTIQUE.

Article 11 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux (2) mois suivant sa notification.

Fait aux Ponts-de-Cé, le 18 octobre 2024

Pour le maire et par délégation,

L’adjoint chargé des travaux

et de l’environnement,

Robert DESOEUVRE

Signé électroniquement par : Robert Desoeuvre

Date de signature : 18/10/2024

Qualité : Adjoint_R_DESOEUVRE

L'original est signé électroniquement