unknown - Annexe 17 Rglement de voirie

Documents similaires

Conseil Municipal - Annexe 17 Rglement de voirie

Arrêté - A2023 37 rglement voirie

Conseil Municipal - Annexe 2 Rglement Conseil Communal

Conseil Municipal - Annexe 3 Rglement Budgtaire et Financier

Conseil Municipal - Annexe 7 Rglement de fonctionnement de la micro

Conseil Municipal - Annexe 8 Mthodologie pour tude de voirie

Conseil Municipal - Annexe 2 Rglement fonctionnement Halte Garderie

Conseil Municipal - Annexe 4 Rglement quipements sportifs couverts 2

Conseil Municipal - Annexe 6 Tableau de la voirie communale

Conseil Municipal - Annexe 2 Avenant convention MAD 2022 2023

unknown - Annexe 17 Rglement de voirie Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Veuzain-sur-Loire. Lien du pdf (unknown - Annexe 17 Rglement de voirie)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Sécurité routière, - 1 -

REGLEMENT DE VOIRIE- 2 -

SOMMAIRE

CHAPITRE I ..........................................................................................................................................................3

GENERALITES.....................................................................................................................................................3

ARTICLE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION ............................................................................3 ARTICLE 2 : ENUMERATION DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ................................................3

CHAPITRE II ........................................................................................................................................................4

COORDINATION DES TRAVAUX ...................................................................................................................4

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX ......................................................................................4 ARTICLE 4 : TYPES DE TRAVAUX .........................................................................................................................4 ARTICLE 5 : TRAVAUX NON PROGRAMMABLES ( NON PREVISIBLES ) ...............................................5 ARTICLE 6 : ABAISSEMENT BORDURES DE TROTTOIR……………………………………………… 5 ARTICLE 7 : TRAVAUX URGENTS -REGULARISATION .................................................................................5 ARTICLE 8 : DELAIS ........................................................................................................................................5 ARTICLE 9 : REUNION DE CHANTIER .........................................................................................................5 ARTICLE 10 : VALIDITE TEMPORELLE DE L’ACCORD DONNE PAR LE MONSIEUR LE MAIRE ......6 ARTICLE 11 : FIN DES TRAVAUX - DELAIS DE VOIRIE………………………………………………….6 ARTICLE 12 : RESEAUX HORS D’USAGE ....................................................................................................6

CHAPITRE III .......................................................................................................................................................7

ORGANISATION GENERALE DES CHANTIERS .........................................................................................7

ARTCLE 13 : INFORMATION DES CHANTIERS ..........................................................................................7 ARTICLE 14 : IMPLANTATION DES CHANTIERS .......................................................................................8 ARTICLE 15 : ORGANISATION DES TRAVAUX..........................................................................................8 ARTICLE 16 : REFECTION PROVISOIRE DES REVETEMENTS …………………………………………8 ARTICLE 17 : REFECTION DEFINITIVE DES REVETEMENTS …………………………………………8 ARTICLE 18 : REMISE EN ETAT ……………………………………………………………………………9 ARTICLE 19 : PROTECTION DES CHANTIERS ............................................................................................9

CHAPITRE IV ..................................................................................................................................................... 10

MESURES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT ........................................... 10

ARTICLE 20 : PRINCIPE ................................................................................................................................ 10 ARTICLE 21 : CIRCULATION ....................................................................................................................... 10 ARTICLE 22 : STATIONNEMENT................................................................................................................. 10

CHAPITRE V ...................................................................................................................................................... 11

PRESCRIPTIONS DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT ....................................................................11

ARTICLE 23 : SECURITE ............................................................................................................................... 11 ARTICLE 24 : PROPRETE DES ABORDS DES CHANTIERS ......................................................................11 ARTICLE 25 : NIVEAU SONORE .................................................................................................................. 11 ARTICLE 26 : DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES ................................................................................ 11

CHAPITRE VI ..................................................................................................................................................... 12

CONDITIONS D’APPLICATION ..................................................................................................................... 12

ARTICLE 27 : NON RESPECT DES CLAUSES DU PRESENT ARRETE .................................................... 12 ARTICLE 28 : INTERVENTION D’OFFICE ..................................................................................................12 ARTICLE 29 : OBLIGATIONS DE L’INTERVENANT ................................................................................. 12 ARTICLE 30: DROIT DES TIERS ET RESPONSABILITES ......................................................................... 12 ARTICLE 31 : ENTREE EN VIGUEUR .......................................................................................................... 12- 3 -

CHAPITRE I

GENERALITES

ARTICLE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Ce Règlement Général de Voirie a pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles sont soumises les interventions matérielles qui mettent en cause l'intégrité physique et par suite la pérennité du domaine public routier communal.

Pour l’application du présent règlement, le domaine public routier communal s’entend de l’ensemble des voies communales affectées aux besoins de la circulation terrestre et leurs dépendances telles que le sous-sol, les trottoirs, les pistes cyclables, les talus, les fossés, les murs de soutènement, les aqueducs, les accotements, les parkings, les arbres, les plantations d’alignement, les candélabres, les glissières de sécurité, les poteaux incendie, les panneaux de signalisation.

Il s'applique aux travaux entrepris par ou pour le compte de toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées justifiant d'une « autorisation de voirie (d'un titre d'occupation) » et notamment, aux « affectataires », « permissionnaires », « concessionnaires » et « occupants de droit ». Pour les définitions voir annexe 7 (Les intervenants sur les voies publiques).

Il s'applique en particulier à l'installation et à l'entretien de tous types de réseaux et ouvrages aériens ou souterrains situés dans l'emprise ou en bordure du domaine public routier communal.

Il ne fait pas obstacle aux arrêtés techniques ou dispositions propres à chaque intervenant, dans la mesure où les règles définies sont complémentaires au présent texte.

A l’intérieur de l’agglomération, le présent document s’applique à toutes les voies publiques et à leurs dépendances, aux voies privées ouvertes à la circulation publique et aux chemins ruraux. A l’extérieur de l’agglomération, il s’applique à toutes les voies communales et aux chemins ruraux.

Ne sont toutefois pas concernées par les dispositions du chapitre II du présent arrêté : ✓ L’ouverture des regards, tampons, etc… pour vérifications ou entretien des réseaux existants, ✓ Les petites interventions ponctuelles, notamment : relèvements de bouches à clé, réparation de flaches, travaux courants liés au petit entretien de voirie.

ARTICLE 2 : FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR INTERVENTION SUR LE DOMAINE PUBLIC

Les interventions sur le domaine public font, au préalable l’objet des formalités suivantes ou de l’une d’entre elles seulement (document en annexe) :

✓ Annexe 1 : Déclaration de projet de travaux et déclaration d’intention de commencement de travaux ✓ Annexe 2 : Récépissé de DT-Récépissé de DICT+ schéma de principe

✓ Annexe 3 : Liste limitative interne des interventions pouvant faire l’objet de travaux sur voirie neuve ou renforcée depuis moins de 5 ans

✓ Annexe 4 : Les intervenants sur les voies publiques

✓ Annexe 5 : Avis de travaux urgents

Le maître d’œuvre ou la personne physique ou morale réalisant effectivement les travaux sera dénommé exécutant.- 4 -

CHAPITRE II

COORDINATION DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Afin d'assurer la protection des voies (*) et en garantir un usage répondant à leur destination, tout travail devant être réalisé dans leur emprise, est soumis à une déclaration de projet de travaux (**).

Cette déclaration a pour objet de définir les conditions d'exécution des travaux sans remettre en cause les droits d'occupation reconnus ou autorisés.

D'une façon générale, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour l'une des raisons reprises en annexe 6, aucune intervention n'est autorisée dans les voies neuves ou renforcées depuis moins de 5 ans, en particulier les ouvertures de tranchées (Article L.115-1 du code de la voirie routière).

Il n'est toutefois pas exigé de demande de dérogation pour les travaux urgents.

Pour les travaux programmables et les travaux non prévisibles, les demandes compatibles avec le modèle repris en annexe 1, comprennent :

• L'objet des travaux,

• La situation des travaux,

• La date de début des travaux et leur durée ainsi que deux plans : * un plan de situation,

* un plan d'exécution permettant une localisation précise de l'équipement indiquant : - le tracé des chaussées et trottoirs,

- le tracé des travaux à exécuter,

- l'emprise totale proposée du chantier (pour les interventions ponctuelles, notamment les branchements isolés, la zone d'intervention suffit).

• Un plan de déviation le cas échéant.

L'accord, suite à la déclaration de projet de travaux, donné sous la réserve expresse des droits des tiers, ne concerne que les travaux décrits dans la demande. Toute modification du projet doit faire l'objet d'une demande complémentaire.

Cet accord expire de plein droit après un délai d'un an. Hormis pour EDF, pour les dossiers faisant l'objet d'une instruction conformément à l'article 50, passé ce délai une demande de renouvellement doit être formulée.

(*) Les voies comprennent : les chaussées, les trottoirs, les accotements, les parkings publics, les places, les aménagements paysagers et urbains situés en domaine public.

(**) La déclaration de projet de travaux ne dispense pas de la demande de DICT et d’arrêtés.

ARTICLE 4 : TYPES DE TRAVAUX

Au regard de la réglementation relative à la coordination, on distingue trois types de travaux :

• Les « travaux programmables » : Tous travaux prévisibles au moment de l'établissement du calendrier des travaux tel que prévu à l'article L.115-1 du Code de la Voirie Routière.

• Les « travaux non prévisibles » : Tous travaux inconnus au moment de l'établissement du calendrier, notamment les travaux de raccordement et de branchement d'immeubles.- 5 -

• les « travaux urgents » : Interventions suite à des incidents mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes.

Dans l’intérêt de la coordination et dans la mesure du possible, les travaux de raccordement et de branchement d’immeubles entraînant des chantiers importants (raccordement d’un nouvel immeuble, travaux parallèles à l’axe de la voie entre deux carrefours …) sont classés dans la catégorie programmable.

ARTICLE 5 : TRAVAUX NON PROGRAMMABLES (NON PREVISIBLES)

Ces travaux feront l'objet d'une demande adressée au Maire, avant ouverture du chantier. Les demandes mentionnent toujours le nom, l'adresse et le n° de téléphone du ou des exécutants. Le délai de réponse de la commune, à compter de la date de réception de la demande est de 21 jours maximum.

L’autorité municipale indiquera la période pendant laquelle les travaux pourront être entrepris.

Les travaux non programmables peuvent être interdits dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus, lorsqu’ils affectent des ouvrages totalement réfectionnés.

ARTICLE 6 : ABAISSEMENT BORDURES DE TROTTOIRS

En dehors des travaux de voirie réalisés par la commune, les travaux d’abaissement de bordures de trottoir pour accès à un garage ou à une propriété seront réalisés à la charge du Demandeur.

La commune prend en charge la création d’un bateau pour les constructions neuves ou toutes habitations n’en possédant pas

Le Demandeur adressera une demande en Mairie, qui autorisera les travaux en fonction de la technicité choisie et des compétences de l’exécutant.

ARTICLE 7 : TRAVAUX URGENTS -REGULARISATION

En cas d’urgence avérée (fuite, défaut etc., …) les travaux peuvent être entrepris sans délai ; Le Maire ou les Services Municipaux doivent être prévenus dans les plus brefs délais sous limite de 24 heures. Les informations nécessaires doivent parvenir dans les 48 heures sous forme d’un avis de travaux urgent (cerfa correspondant), transmis par courrier ou télécopie.

ARTICLE 8 : DELAIS

Les Délais repris en article 5, 6 et 7 sont comptés à partir de la date de la réception des demandes en Mairie. Le défaut de réponse de la commune dans ces mêmes délais vaut accord technique tacite d'exécuter les travaux conformément aux prescriptions générales du règlement.

ARTICLE 9 : REUNION DE CHANTIER

Les diverses réunions ne sauraient, en aucun cas, remplacer les réunions de chantier qui sont organisées aussi souvent que nécessaire, et auxquelles sont tenus d’assister les intervenants, les entreprises et les tiers intéressés. Les Services Techniques Municipaux sont invités aux réunions de chantier.

ARTICLE 10 : VALIDITE TEMPORELLE DE L’ACCORD DONNE PAR MONSIEUR LE MAIRE

Si, au cours du chantier, l’intervenant vient à interrompre ses travaux pour une durée supérieure à deux jours ouvrables, il doit en aviser Monsieur Le Maire et lui donner les motifs de cette suspension.

Toute demande de prolongation de délai d’exécution, doit parvenir à Monsieur Le Maire dans les conditions de délais prévues à l’article 6 du présent règlement.- 6 -

ARTICLE 11 : FIN DES TRAVAUX - DELAIS DE GARANTIE

Pour chaque chantier, le Maître d'ouvrage doit adresser à Monsieur Le Maire une demande de réception de travaux dans un délai maximal de 15 jours ouvrables après l’achèvement réel des travaux.

A partir de la réception de ses travaux, l’intervenant demeure responsable des désordres occasionnés à la voie et à ses équipements et des inconvénients qui pourraient en résulter dans les délais réglementaires en vigueur en matière de garantie.

ARTICLE 12 : RESEAUX HORS D’USAGE

En vue d’améliorer la rationalisation et l’organisation du sous-sol à l’occasion du premier chantier dans la zone considérée, il peut être demandé l’enlèvement des réseaux hors d’usage par le dernier exploitant, ou le comblement de ceux-ci par injection de béton.- 7 -

CHAPITRE III

ORGANISATION GENERALE DES CHANTIERS

ARTICLE 13 : INFORMATION DES CHANTIERS

Des panneaux bien visibles doivent être placés à proximités des chantiers programmables, avec les indications suivantes :

a) organisme maître d’ouvrage

b) nature des travaux et leur durée

c) destination des travaux

d) nom, adresse et numéro de téléphone de l’entrepreneur.

Pour les chantiers non prévisibles, les indications reprises en a) et d) au moins seront mentionnées.

ARTICLE 14 : IMPLANTATION DES CHANTIERS

Si les travaux exigent l’ouverture d’une tranchée longitudinale, celle-ci ne sera ouverte qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Les supports aériens doivent être implantés au bord de la voie, à la limite des propriétés riveraines. Les contrefiches perpendiculaires à la ligne du trottoir sont interdites sauf impossibilité matérielle dûment constatée. Ces supports sont dans tous les cas, implantés de telle sorte qu’aucun élément situé entre 0 et 4.50 m de hauteur ne soit placé à moins de 0.70 m du plan vertical de la bordure de signalisation officielle (plaques de nom de rues, etc.…). Il en sera de même en cas d’absence de trottoir ou de largeur insuffisante des chasse-roues.

ARTICLE 15 : ORGANISATION DES TRAVAUX

• Le délai d’ouverture d’une fouille doit être aussi court que possible. Sans raison technique justifiée, la fouille ne doit pas rester ouverte plus de 6 jours.

• L’emprise des travaux exécutés sur la chaussée et le trottoir doit être aussi réduite que possible (en particulier dans le profil en travers de la voie) et ne peut dépasser les limites autorisées par Monsieur Le Maire.

La confection de béton et mélanges divers à même le sol est interdit. L’exécutant prendra toutes les mesures nécessaires propres à assurer la conservation du domaine public.

En aucun cas, du matériel ou des matériaux ne sont stockés en dehors des limites de l’emprise autorisée. Le chargement des véhicules doit obligatoirement s’effectuer à l’intérieur de l’emprise réservée au chantier. Si cette prescription ne peut être respectée sur un axe sensible à la circulation ou dans un carrefour important, le chargement en dehors de l’emprise de chantier n’est exécuté qu’en dehors des heures de pointe.

A chaque interruption de travail supérieure à un jour et notamment les fins de semaine, des dispositions seront prises pour réduire, avant cette interruption, l’emprise à une surface minimale. A cet effet, il pourra être demandé que les tranchées soient recouvertes de tôles d’acier, ou provisoirement comblées au droit des passages et le chantier débarrassé de tous les dépôts de matériaux inutiles.

➢ Ne sont tolérés sur le chantier que les matériels strictement indispensables à son fonctionnement.

➢ L’emprise correspondant à la partie des travaux réfectionnés doit être libérée immédiatement.

➢ Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution tels que bouches à clé d’eau ou de gaz, siphons, postes de transformation et armoires électriques, tampons de regards d’égout ou de canalisation, chambre- 8 -

de télécommunication, bouches d’incendie doivent rester visibles et visitables pendant et après la durée des travaux.

➢ L’accès aux ouvrages et équipements publics de toute nature est maintenu sauf accord du propriétaire pour leur condamnation provisoire.

➢ Tous les travaux de réfection sont à la charge de l’intervenant qui doit les réaliser ou les faire réaliser selon les règles de l’art.

➢ Les signalisations horizontales et verticales doivent être établies à l’identique.

➢ Si les modalités de réfection n’ont pas été précisées pour les travaux programmables lors du calendrier ou pour les travaux non programmables dans les autorisations administratives délivrées par les Services Techniques Municipaux, les prescriptions exposées au paragraphe ci-dessous s’appliquent de façon supplétive.

➢ Lorsque des travaux urgents sont réalisés sur des voies neuves ou reconstruites depuis moins de 5 ans les prescriptions exposées ci-dessous s’appliquent de droit :

• Les techniques de fonçage et de forage dirigé sont préconisées pour éviter l’ouverture de tranchée.

• Trottoirs d’une largeur inférieure ou égale à 1m40 : reconstruction à l’identique du revêtement sur toute la largeur de la partie ouverte.

• Trottoirs d’une largeur supérieure à 1m40 : reconstruction à l’identique du revêtement sur une largeur, plus importante que l’ouverture. La surface à reprendre est déterminée conjointement par les Services Techniques Municipaux de la Ville et l’exécutant. Elle est mentionnée éventuellement dans le récépissé de DT-DICT.

• Réfection des parties de la voie qui seraient détériorées aux abords du chantier durant l’exécution des travaux.

• Le revêtement de réfection doit former une surface plane régulière et se raccorder sans discontinuité aux revêtements en place. Les découpes et raccordements seront réguliers et rectilignes.

➢ Les travaux de réfection sont contrôlés à l’initiative des Services Techniques Municipaux qui peuvent obtenir tous les renseignements sur la classification des matériaux et caractéristiques des travaux. Ces mêmes services peuvent formuler toutes observations à charge pour l’exécutant d’agir en conséquence.

ARTICLE 16 : REFECTION PROVISOIRE DES REVETEMENTS

La réfection provisoire des revêtements devra se faire selon les prescriptions techniques ci-dessous.

En tout état de cause, elle sera mise en œuvre soigneusement pour permettre une circulation normale pendant une durée limitée. Le demandeur assurera une surveillance régulière et l'entretien nécessaire pour garantir à tout moment la sécurité des usagers.

Si ses services constatent que la réfection provisoire ne permet pas une bonne circulation, la Commune de Veuzain- sur-Loire se réserve le droit de demander à l'entreprise de reprendre cette réfection immédiatement et à ses frais.

Réfection provisoire des revêtements sur trottoirs et accotements

• Pour les trottoirs, la réfection provisoire sera réalisée en calcaire au niveau 0 et pour les accotements, en terre au niveau 0, ceci en attendant la réfection définitive.

• Réfection provisoire des revêtements sur chaussées

Pour les chaussées, la réfection provisoire sera réalisée en enrobé à froid en attendant la réfection définitive.

ARTICLE 17 : REFECTION DEFINITIVE DES REVETEMENTS

Sauf cas particulier justifiant un délai plus long, la réfection définitive interviendra dans les plus brefs délais et, au plus tard 3 (trois) mois après la réfection provisoire.- 9 -

Celle-ci devra être conforme à la norme NF P 98-331 et au guide technique du SETRA en vigueur, en fonction de l'état initial.

Le revêtement définitif devra notamment former une surface plane et régulière et se raccorder sans défaut aux revêtements en place.

ARTICLE 18 : REMISE EN ETAT

Le demandeur veillera à remettre l'emprise du chantier et ses abords dans l'état identique à celui de l'état initial figurant au constat contradictoire.

Cela suppose entre autres :

• l'évacuation de tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats et autres immondices, • le nettoyage complet de l'emprise du chantier et ses abords,

• la réalisation de la réfection définitive du revêtement,

• le rétablissement à l'identique de la signalisation horizontale et verticale avec des matériaux et matériels agréés, et en accord avec le service gestionnaire,

• la remise en état des espaces verts et plantations,

• la remise en état du mobilier urbain.

Aucune modification ne pourra être apportée aux ouvrages existants, et notamment à leur accessibilité, sans l'accord préalable du gestionnaire des ouvrages concernés.

ARTICLE 19 : PROTECTION DES CHANTIERS

L’intervenant doit se conformer à la réglementation en vigueur en vue d’assurer la sécurité du chantier.

Il doit mettre en place, préalablement à l’ouverture des chantiers, une signalisation de position réglementaire et une signalisation d’approche, suffisantes, efficaces et si besoin une signalisation de prescription et de jalonnement.

En aucun cas, la signalisation provisoire de chantier ne doit masquer les plaques de nom de rue ou les panneaux en place. Un passage libre d’une hauteur minimale de 2,25m doit être respecté. Lorsqu’un panneau de signalisation se trouve dans l’emprise du chantier, il doit être maintenu visible pendant toute la durée du chantier. Il est réimplanté suivant les règles de l’art dans le cadre de la réfection à l’endroit précis où il a été enlevé.

L’intervenant devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons.

L’intervenant doit assurer, de jour comme de nuit, la surveillance de la signalisation dont il a l’entière responsabilité.

Les chantiers doivent être clôturés par un dispositif matériel s’opposant efficacement aux chutes de personnes.- 10 -

CHAPITRE IV

MESURES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

ARTICLE 20 : PRINCIPE

D’une façon générale, il est formellement interdit de barrer une voie, d’interrompre la circulation, de modifier le stationnement, sans arrêté municipal temporaire.

L'exécutant doit posséder l'arrêté de restriction de circulation, avant le démarrage des travaux, sauf cas d'urgence. Il prend toutes dispositions pour assurer l'écoulement des eaux pluviales.

Il veille, en accord avec les Services Municipaux concernés, au fonctionnement du stationnement, à la sécurité d'accès des riverains et à la préservation de l'environnement.

Il se conforme, le cas échéant, à l'arrêté municipal de coordination des travaux en vigueur dans la commune.

L’intervenant doit prendre toutes les dispositions utiles, en accord avec les services Techniques Municipaux pour assurer la continuité de la circulation de toutes les catégories d’usagers et en particulier des riverains et des salariés amenés à accéder sur leur lieu de travail ou le quitter.

ARTICLE 21 : CIRCULATION

a) Cheminement des piétons :

De jour comme de nuit, le libre cheminement des piétons doit toujours être assuré en toute sécurité, en dehors de la chaussée, notamment par l’installation de barrières, de platelages, de passerelles ou de passages aménagés et protégés. Si nécessaire une signalisation de jalonnement et un échafaudage doivent être prévus.

Exceptionnellement, la circulation des piétons peut être autorisée sur le bord de la chaussée, si elle est séparée de celle des automobiles par des barrières de protection et sous réserve de l’aménagement d’un passe-pied de 0.90 m de largeur minimum, présentant toutes les garanties de solidité et de stabilité.

Les aménagements nécessaires sont à la charge de l’intervenant.

b) Circulation des véhicules :

Sur les axes à la circulation ou dans les carrefours importants, toute modification, aussi légère soit-elle, apportée aux flux de circulation, doit faire l’objet d’une concertation avec les Services Techniques Municipaux. Dans tous les cas, des dispositions particulières seront recherchées pour le maintien des accès des véhicules prioritaires et des services publics.

La traversée des voies publiques ne peut se faire que par moitié au plus de la largeur de la chaussée, de façon à ne pas interrompre la circulation. L’autre moitié doit rester accessible à la circulation ainsi que le trottoir opposé. Au vu de la largeur de la chaussée, ou suivant les impératifs de la circulation. Les traversées peuvent être imposées par tiers. Dans tous les cas où cela est possible, un couloir de circulation dans chaque sens doit absolument être conservé. Les travaux qui nécessitent la fermeture complète de la voie font l’objet de mesures établies par l’arrête municipal temporaire.

ARTICLE 22 : STATIONNEMENT- 11 -

Monsieur Le Maire doit être prévenu des travaux neutralisant les emplacements réservés au stationnement. L’intervenant doit se conformer aux prescriptions qui pourraient alors lui être données.

Il appartient à l’intervenant de matérialiser l’interdiction de stationnement par des panneaux réglementaires mis en place par ses soins.

CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 23 : SECURITE

L’intervenant doit respecter la législation en vigueur sur la sécurité routière notamment la signalisation routière et la signalisation de chantier :

• Arrêté du 10 juillet 1974 relatif à la signalisation des routes et autoroutes (Journal officiel du 7 août 1974), • Arrêté du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation routière (Journal Officiel du 7 août 1974) • Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Livre I, huitième partie « Signalisation Temporaire » du 15 juillet 1974.

• Signalisation temporaire « Manuel du chef de chantier » Tome 4, voirie urbaine (CETE l’Ouest), publié par le SETRA.

ARTICLE 24 : PROPRETE DES ABORDS DES CHANTIERS

L’intervenant doit veiller à tenir la voie publique en état de propreté aux abords de son chantier et sur les points salis par suite de ses travaux. Il doit veiller notamment au bon écoulement des eaux. Les rejets directs dans les égouts sont interdits. L’état des regards de visite sera contrôlé si besoin par les Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 25 : NIVEAU SONORE

L’intervenant doit obtenir de l’exécutant que les engins de chantier utilisés dans les limites des agglomérations répondent aux normes en vigueur de niveau de bruit.

En particulier, les compresseurs doivent être du type insonorisé. Toute utilisation d’engins ne répondant pas à ces normes en vigueur est interdite.

ARTICLE 26 : DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Les objets d’art, de valeur ou d’antiquité trouvés lors de travaux de fouilles sont immédiatement déclarés à l’Administration gestionnaire du domaine, à charge pour cette dernière d’informer les autorités compétentes conformément aux textes en vigueur.- 12 -

CHAPITRE VI

CONDITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 27 : NON RESPECT DES CLAUSES DU PRESENT ARRETE

L’autorité municipale peut ordonner la suspension des travaux qui n’auraient pas fait l’objet d’une procédure de coordination. Cette suspension est prononcée par arrêté et notifiée à l’intervenant. L’arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des usagers. Il peut également prescrire la remise en état immédiate de la voie.

ARTICLE 28 : INTERVENTION D’OFFICE

D’une façon générale, lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions édictées, Monsieur Le Maire intervient pour y remédier après mise en demeure préalable qui serait rester sans effet. En cas d’urgence, celui-ci intervient d’office.

Ces travaux sont facturés à l’intervenant augmentés des frais généraux et de contrôle.

ARTICLE 29 : OBLIGATIONS DE L’INTERVENANT

Tout intervenant a l’obligation de transmettre les dispositions du présent arrêté à toute personne à laquelle il serait amené à confier l’exécution des travaux ou toute autre mission ayant un rapport avec cette occupation du domaine public.

L’exécutant devra être en possession d’une copie du présent arrêté.

ARTICLE 30 : DROIT DES TIERS ET RESPONSABILITES

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et notamment l’intervenant ne peut se prévaloir de l’autorisation qui lui sera accordée en vertu du présent arrêté au cas ou elle produirait un préjudice auxdits tiers.

L’intervenant est civilement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait ou à l’occasion des travaux, qu’il ait ou non sa part de négligence, imprévoyance ou faute. Il garantira la Commune de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle de ce chef.

ARTICLE 31 : ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2023.

Le 1er mars 2023

Le Maire

Pierre OLAYA- 13 -

Annexe 1EX =

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement N° 14434°01 et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

Délai de réponse

Le destinataire de cette déclaration est

tenu de vous répondre dans un délai de 9

jours, jours fériés non compris, après la

date de réception de la déclaration

dûment remplie. Pour la DT, le délai de

réponse est porté à 15 jours, jours fériés

non compris, lorsque la déclaration est

adressée sous forme non dématérialisée.

Il est aussi prolongé de 15 jours si

l'exploitant profite d'un rendez-vous sur

site avec vous pour effectuer des

Exploitant :

Destinataire :

Complément d'adresse :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

mesures précises de localisation. Pays :

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : L_: deg

N° affaire du responsable du projet :

Date de la déclaration : / /

Responsable du projet, Responsable du projet, Déclaration conjointe personne morale personne physique DT/DICT

DICT (Déclaration d'’Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : L_1_1_1 1

N° affaire de l’exécutant des travaux :

/

Nature de la déclaration (voir les codes au verso):

Date de la déclaration : /

Responsable du projet (1) : Champs facultatifs

Nom (ou dénomination) du responsable de projet :

Complément d'adresse :

N° : ______ Voie:

Lieu-dit / BP :

Code postal : Li: : : | Commune :

Pays :

N° SIRET (complet) : Lis |, 103, JL, 4 4 5

Nom de la personne à contacter :

Tél. : Ji. $ gui 1} Faxçsy © Lun à à à à à à à à à |

Courriele:) :

Exécutant des travaux (1) : Champs facultatifs

Nom (ou dénomination) de l’exécutant des travaux :

Complément d'adresse :

N°: Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : L_1_: : 1: | Commune :

Pays :

N° SIRET (complet) : Li 1 }l 1 1

Nom de la personne à contacter :

Tel lu Lie pv ip gén Fay à Lindon cp pe sp ee 5

Courriel:) :

Emplacement du projet

Adresse (ou plage d'adresse) ou lieu-dit* :

Code postal : | Commune :

“obligatoire si l'emplacement n'a pas été dessiné sur le téléservice

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux

Adresse (ou plage d'adresse) ou lieu-dit* :

Code postal : L_11 1 1: } Commune :

“obligatoire si l'emplacement n'a pas été dessiné sur le téléservice

Projet et son calendrier

Précisez les codes pour

la nature des travaux :

{voir les codes au verso)

Décrivez le projet :

Précisez le(s) code(s) pour la .srl , . JL | (les) technique(s) prévue(s) :

(voir les codes au verso)

C] Autre, précisez la technique :

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : , m

Lu ft, 11,11,

[] Dans le cas de travaux à proximité de réseaux électriques aériens, cochez si vous souhaitez les plans de localisation des réseaux.

Date prévue pour le com- Durée du mencement des travaux : — / = / _______ chantier: 11] jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : © Oui © Non

Motif de réalisation ou non d'investigations

complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires :

OC] Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

CO] Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

op is —— 5

Travaux et leur calendrier

Précisez les codes pour | la nature des travaux : ROSE TES NOR HET NE (voir les codes au verso) l }

Décrivez les travaux :

Précisez le(s) code(s) pour la Lu we oo Mes ce ln 5 1 ; ] (les) technique(s) utilisée(s) : T — (voir les codes au verso) 11 Et ml om: À 1 3 1 8 18

Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant,

la profondeur maximale d'excavation : cm

[] Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires

communiquées par le responsable du projet : O Oui O Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ; m

CO] Dans le cas de travaux à proximité de réseaux électriques aériens, cochez si vous souhaitez les plans de localisation des réseaux.

Date prévue pour le commencement des travaux : Pet

Durée du chantier : L_1_f_! jour(s)

Nom :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Signature du responsable du projet et nom du signataire Signature de l’exécutant des travaux et nom du signataire

Nom :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

- 14 -

Annexe 2Récépissé de DT

EE 5 Récépissé de DICT Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement : , N° 14435°01 et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Dénomination :

[_] Récépissé de DT Complément d'adresse :

[_] Récépissé de DICT Numéro / Voie I

Récépissé de DT/DICT CRE F'EP ————————————_—— conjointe Code Postal / Commune :

Pays :

c — = : —_—_ | N° consultation du téléservice : Es ri tn à Raison sociale : ER Te

Référence de l'exploitant : Personne à contacter

| N° d'affaire du déclarant : . Numéro / Voie :

| Date de réception de la déclaration : y} Lieu-dit / BP :

| Commune où sont prévus les travaux : Code Postal / Commune : Li 1 1 EE | ————— HO S à Loi LE à L os À Fax : Li

Eléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

C] Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : m

C] Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).

Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

C] Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél, :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d'édition : Sensible : Profondeur mini :

NB : La classe de précision A, B ou C au Re tee M he — NT figure dans les plans. ON NE C] em

— — NV C] 2 cm

Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___/ / __ à h

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est O possible OO impossible

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité

Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint C] Voir la localisation sur le plan joint C] Aucun dans l'emprise

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : L_:

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

Responsable du dossier Signataire

Nom : Nom :

Désignation du service : Signature

Date : _ . Nbre de pièces jointes, y compris les plans

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire

- 15 -

Annexe 3- 16 -

Liste limitative des interventions pouvant faire l'objet de travaux sur

voirie neuve ou renforcée depuis moins de 5 ans

Interventions pour les raisons suivantes

• Branchements isolés de constructions neuves

• Changement de locataire ou de propriétaire

• Changement d'affectation d'immeuble

• Motifs économiques ou de sécurité d'un tiers

• Renforcement amont rendu nécessaire par l'installation de client nouveau ou la modification des besoins d'un client

Ces interventions dérogeant à la règle des 5 ans, l'accord technique préalable de la commune ne peut être donné qu'à titre exceptionnel au vu d'une demande motivée dont les services municipaux vérifient la pertinence.

Annexe 4- 17 -

Les intervenants sur les voies publiques

Les personnes physiques :

Chaque individu, personne physique, jouit d'une personnalité, ce qui lui confère des droits protégés par la loi.

Les personnes morales :

Il est de même reconnu aux groupements de personnes physiques mettant en commun certains intérêts ou accomplissant ensemble certaines tâches ou actions, une personnalité " morale " distincte de la personnalité de chacun des membres composant le groupement.

On distingue deux grandes catégories de personnes morales :

• Les personnes morales de droit public (Etat, Régions, Départements, Communes, Etablissements Publics, …)

• Les personnes morales de droit privé (Société, Associations,…)

Les établissements publics :

Ces établissements ont généralement pour mission de gérer un service ou un groupe de services afin de répondre aux besoins de la population d'un pays, d'un département …d'un groupe de communes voire même d'une seule commune ( exemple : Syndicat de Communes, District Urbain, Centre Communal d'Action Sociale, Caisse des Ecoles … )

La collectivité propriétaire:

Es interventions, au titre de la police de conservation, consistent en une surveillance, un entretien et une remise à niveau périodique du réseau de voirie considéré dans son ensemble pour offrir aux usagers et riverains un bon niveau de service.

Les affectataires ( de voirie ) :

Les bénéficiaires d'une affectation de voirie : généralement la commune utilise elle-même les voies communales faisant partie de son domaine public. Dans ce cas l'utilisation de ces biens ne pose pas de problème puisque le propriétaire et l'affectataire constituent une seule et même personne.

Il n'en est pas de même lorsque la commune met (affecte) tout ou partie de ses biens (dont elle reste propriétaire) à la disposition d'une autre personne morale – généralement de droit public – ( l'affectataire ) pour lui permettre d'assurer le fonctionnement d'un service public. L'acte d'affectation définissant les modalités de cet usage peut revêtir diverses formes comme la convention d'occupation (ou d'utilisation) du domaine public routier.

Les syndicats de communes et districts ayant reçu compétence en matière de voirie communale sont les affectataires d'un domaine public routier dont les communes sont restées les propriétaires puisqu'aucun transfert de voirie ne peut être opéré au profit de ces établissements publics.

Les permissions (de voirie) :- 18 -

Les bénéficiaires d'une permission de voirie : les permissions de voirie sont des autorisations données à une personne physique ou morale, d'effectuer des travaux comportant occupation et emprise sur le domaine public routier. Ce type d'autorisation est toujours délivré unilatéralement à titre rigoureusement personnel et est toujours précaire et révocable en raison du principe de l'indisponibilité du domaine public.

Les permissions de voirie pouvant être assujetties au paiement de redevances, on distingue deux types de permission :

• Les permis de stationnement ou de dépôt et d'occupation superficielle qui comprennent l'installation d'ouvrages ou d'objets divers non fixés ou scellés dans le sol ( table, bacs, étalage, kiosque démontables, etc…

• Les permissions d'occupation profonde qui comportent emprise du sol ou du sous-sol au moyen d'ouvrages y adhérant et modifiant l'assiette de la voie publique.

Les concessionnaires (de voirie) :

Les bénéficiaires d'une concession de voirie : ces concessions sont en fait des permissions de voirie d'un genre particulier, importantes par leur étendue, leur portée générale et leur objet. Elles supposent l'existence d'un concessionnaire, c'est à dire d'une personne physique ou morale, qui obtient de la commune (ou d'une autre collectivité publique) l'autorisation de construire en voirie communale des installations ayant un but d'utilité publique et d'en assurer ensuite l'exploitation à son profit ( le concessionnaire se rémunère sur l'usager ) moyennant une redevance versée à l'autorité concédante.

Les exemples les plus communs sont : l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage urbain, la télédistribution, câble … )

Les occupants de droit (de la voirie) :

Les bénéficiaires d'une occupation de droit : c'est d'abord la commune elle-même pour ses propres installations (équipements divers, câbles de signalisation, statues, mobilier urbain, arbres, espaces verts, éclairage …). Ce sont ensuite quelques Services Publics prioritairement désignés par un texte.EE = Avis de travaux urgents D en 2 Fe A Per « Aa titre de larrcke R. 554-172 du code de l'envirainanent VoartameTin s,e N°14523"01

!

Frpiultant : |

Si € nassoy urierts dovent être rs lunes FÉINSSS as QE Z2ONN À MONNNÉ de, = . lousede due rEbteur SAINS Four 3 Destinataire : = | SéQutÉ cor pis, we cut [NNAn 7 “ ; ler engager Qu'aprés mur CANPRITÉ lAANX Cemp ément d'airesse :

SXURUITNS ef oblenu GE br Lot &s Mean u ; Vixé : - consignes de sécurnts. | ter-nit ; BF : | Er offre, AC 3 FÉSEUX EGseNt Où Non S sensibées, Vous deuse er ApEr ARE EX Code Posts j Commune; Los ns sn 2

creillegus Lena Lt AS 6 FrAFANX Pavé : | urgents é leurs exLaieils Zur Wire 7 AS paske Ju Elu i'AiQUE Qu por fox. CCÉ +ax * RES ESS dv: : | avs peut Être posté eat UE COM. | … LOUITE = ;

Mon du repréantant de l'exnioltant contacté : L

Dote the contart Hécphoenique: : î hi

Heure du contact téléphonique : Na=vs

N°
Homn (ous innminaten) : |

PIYSIEANS CSES PEUVAT dre CoONèes

Conplésneit d'adresse : _

LL vol : C1 Sécurire

Liou-st Be: DO Curienité du sx vie pnË de Code guest 2 nu ss COMMUNE : O0 Sauvcega de des gorconnes Cu dés Liens

Pays :

NoSIRET =: , 4 1, ,, |

Boum do représentant :

ll sis. Par Le ni

Courriel * : —

C1] Cas de Force mejeurc

Emplacement des travaux Desrription des travaux et moyens mis en oaauvre

Aélressie Cou plane d'aciesses Qu livu-dil : = Dale des vormenesinenmenn des Lrsvaux : À ___ Ÿ

Durée : L__! Jeumi-jcurrées

Code peatal : L_. Travaux St moon mis C0 GONE : Commune : ————

12 pos oder EC jade à cet suis le Dar Our Pair RÉ AcE

Entreprise chargée de l'exécution des ti2vaux

Home = QE —

Adresse: __ mm

Code postal :

Commune :

CAR a AU NN slt led ISDC ET NS TT Ts)

Nom : it

Simalr e :

#2 rampe fac UIraNTs

Le lo n° 75-17 du G fancie, 197 ere ceabve S Mlorredoue, ever Grues at Gr Nacrrés, Grant en cit d'accés ct rh CON AC duree auorés ges orcanvsires été LACET.

- 19 -

Annexe 5