Arrêté - 02 Arrêté du maire 2023 02

Documents similaires

Arrêté - 09 Arrêté du maire 2023 09

Arrêté - 03 Arrêté 2023 03

Arrêté - 08 Arrêté du maire 2023 08

Arrêté - 02 Arrete du Maire 2021 02

Arrêté - 11 Arrêté du maire 2023 11

Arrêté - 10 Arrêté du maire 2023 10

Arrêté - 05 Arrêté 2023 05

Arrêté - 04 Arrêté 2023 04

Arrêté - 06 Arrêté du maire 2023 06

Arrêté - 07 Arrêté du maire 2023 07

Arrêté - 02 Arrêté du maire 2023 02 Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune d'Alata. Lien du pdf (Arrêté - 02 Arrêté du maire 2023 02)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Industrie, Arrêté du Maire n° 2023-02 portant

modification de la circulation sur la voie publique chemin des Moulins, lieu-dit A Trova dans le cadre de la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux

Le Maire de la commune d’Alata,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.4 ;

VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à R 411.28 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ((livre I - huitième partie - signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ;

VU la demande en date du 3 février 2023 formulée par la société Sotravos mandatée par le syndicat de l’énergie de la Corse du sud ;

CONSIDERANT qu'en raison du déroulement de travaux d’enfouissement de réseaux réalisés par l'entreprise Sotravos, appelés à se dérouler sur la voie publique, chemin des Moulins, lieu-dit Trova, il y a lieu de mettre en place un dispositif de restriction de circulation et de limitation de vitesse.

ARRETE

ARTICLE 1er Le jeudi 9 mars 2023, entre 7h00 et 16h00, la circulation des véhicules sur la voie communale, chemin des Moulins, lieu-dit Trova, sera organisée comme suit, aux abords du chantier, de manière à permettre le bon déroulement des travaux d’enfouissement de réseaux.

 Restriction sur voirie donnant lieu à une circulation alternée (par voie manuelle ou feux tricolores).

 Dépassements interdits aux véhicules légers et aux poids lourds.  Vitesse de circulation limitée à 30 km/h.

ARTICLE 2 La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise en charge des travaux. Cette dernière sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

ARTICLE 3 Les mesures prévues par le présent arrêté sont applicables dès la mise en place de la signalétique et pendant toute la durée des travaux.

ARTICLE 4 Le présent arrêté, d’une durée de validité de 20 jours au maximum, sera publié conformément à la réglementation en vigueur, sur le site internet de la Mairie d’Alata ; il sera également affiché par l’entreprise au droit du chantier.

ARTICLE 5 Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 6 Le Maire de la commune d’Alata et l’entreprise Sotrarout sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.Fait à ALATA, le 10 février 2023

Le Maire,

Etienne FERRANDI