Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 202 dgst cir et stat croisement av roger hennequin
Arrêté - 246 dgst circ et stat croisement av roger hennquin
Arrêté - 137 dgst circulation et stationnement au croisemen
Arrêté - 335 dgst arrete portant modification de la circula
Arrêté - 87 dgst circulation et stationnement 16 av r. henn
Arrêté - 213 dgst arrete portant sur la fermeture et lautor
Arrêté - 335 dgst arrete portant modification de la circula
Arrêté - 171 dgst circulation et stationnement 20 rue kopri
Arrêté - 17 dgst arrete modifiant la circulation le station
Arrêté - 311 ctm modification circulation et stationnement
Arrêté - 196 dgst circulation et stationnement croisement roger hennequin rue nicolas copernic du 2 juillet au 1 aout 2024 enedis seip 0
Document publié le Jeudi 1 août 2024 par la commune de Trappes.
Lien du pdf (Arrêté - 196 dgst circulation et stationnement croisement roger hennequin rue nicolas copernic du 2 juillet au 1 aout 2024 enedis seip 0)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Sécurité routière,
f
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
-
DÉPARTEMENT
DES
YVELINES
Trà
es
DIR
PROJETS/AR-2024-196 ARRETE
DU
MAIRE
Objet
: ARRETE
PORTANT
MODIFICATION
DES
CONDITIONS
DE
LA
CIRCULATION
ET
DU
STATIONNEMENT
-
au
croisement
Avenue
Roger
Hennequin
/
rue
Nicolas
Copernic
- du
2
juillet
au
1er
août
2024
Le
Maire,
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
notamment
ses
articles
L.2213-1
et
L.2213-2
;
Vu
le
Code
Pénal
notamment
l'article
R.610-5
;
Vu
le
Code
de
la
Route
notamment
ses
articles
L.411-1,
R.411-8,
R.417-10
et
suivants
;
Vu
le
Code
de
la
Voirie
routière
et
notamment
le
titre
1°-dispositions
communes
aux
voies
du
domaine
public
routier
chapitre
VI
et
VII
;
Vu
l'arrêté
et
l'instruction
interministériels
sur
la
signalisation
routière
(livre
I-
8°
partie :
signalisation
temporaire)
approuvés
par
arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992
et
modifiés
par
les
textes
subséquents
;
Vu
l'arrêté
n°2024-137
du
16
mai
2024
portant
modification
des
conditions
de
circulation
et
du
stationnement
au
croisement
avenue
Roger
Hennequin
-
rue
Nicolas
Copernic
-
du
27
mai
au
14
juin
2024 ;
Considérant
que
l'entreprise
ENEDIS
-
30,
RUE
DES
DAMES
-
78280
GUYANCOURT
-
ainsi
que
l'entreprise
SEIP
-4,
allée
des
Dévodes
-
91160
SAULX
LES
CHARTREUX
-
Tél
: 06.09.37.66.50
doivent
réaliser
des
travaux
de
création
de
branchement
électrique
au
croisement
Avenue
Roger
Hennequin
/
rue
Nicolas
Copernic
pour
le
compte
d'ENEDIS
;
Considérant
qu'il
convient
de
règlementer
l’occupation
du
domaine
public
pour
permettre
le
bon
déroulement
des
travaux
et
assurer
la
sécurité
des
usagers
en
prenant
toutes
les
dispositions
nécessaires
à
cet
effet
;
ARRETE
Article
1“:
Le
présent
arrêté
a
pour
objet
la
prolongation
de
l’arrêté
CTM-2024-137
Article
2
:
Les
bénéficiaires
sont
autorisés
à
occuper
le
domaine
public
durant
la
période
du
2
juillet
au
1°
août
2024
au
croisement
Avenue
Roger
Hennequin
/
rue
Nicolas
Copernic
pour
des
travaux
de
création
de
branchement.
A
charge
pour
eux
de
se
conformer
aux
dispositions
des
articles
suivants.
Article
3
:
Les
entreprises
devront
faire
l'ensemble
des
démarches
administratives
(DT/DICT)
avant
d'intervenir
physiquement
sur
le
chantier.
Article
4
:
Le
marquage
des
réseaux
devra
être
réalisé
et
maintenu
durant
toute
la
durée
du
chantier.
Article
5
:
Un
balisage
règlementaire
de
signalement
de
chantier
correspondant
au
type
de
voie
(ex:
impasse,
rue,
boulevard,
avenue,
départementale,
etc.)
devra
être
mis
en
place
et
maintenu
en
parfait
état
durant
la
période
des
travaux.
Article
6
:
La
vitesse
sera
limitée
à
30
km/h.
Article
7
:
Une
déviation
piétonne
sur
le
trottoir
opposé
devra
être
mise
en
place
au
niveau
des
passages
protégés
par
l'entreprise
SEIP.
Article
8
:
Une
tranchée
sera
réalisée
dans
les
espaces
verts
au
croisement
Avenue
Roger
Hennequin
/
rue
Nicolas
Copernic.
2
Trappes,
la
Ville
écologiite
ef
solidaire
!
01
30
69
17
00
- Hôrel
de Ville -
1,
place
de
la République
- CS
90544
- 78197
Trappes
cedex
erdefèma
transe
fr
-
Toute
dance
+ àtt
és
L
jstinctement
au
Mai Article
9
:
Article
10
:
Article
11 :
Article
12
Article
13
:
Article
14 :
Article
15
:
Article
16
:
Article
17
Article
18
:
Article
19 :
Article
20
:
La
zone
de
travaux
devra
être
sécurisée
avec
des
barrières
de
type
ville
de
Paris. Les
déblais
devront
être
évacués
le jour
même
des
terrassements.
Les
entreprises
procéderont
aussi
souvent
que
nécessaire
au
nettoyage
des
abords
du
chantier.
Le
stationnement
de
l'ensemble
des
véhicules
de
chantier
et
des
personnes
travaillant
sur
le
site
devra
respecter
le
code
de
la
route
et
la
règlementation
en
vigueur.
Les
véhicules
en
stationnement
irrégulier
feront
l'objet
d’un
enlèvement
pour
mise
en
fourrière,
conformément
au
code
de
la
route,
notamment
à
l'article
R.417.10.
L'entreprise
procèdera
à
la
réfection
des
lieux
conformément
aux
cahiers
des
charges
et
aux
prescriptions
de
Saint-Quentin-En-Yvelines
et
de
la
ville
de
Trappes.
La
ville
de
Trappes
se
réserve
le
droit
d'apporter
toutes
modifications
qui
lui
semblera
utile.
Toutes
dispositions
complémentaires
de
sécurité
devront
être
mises
en
place
si
la
situation
l'exige.
Les
activités
de
chantier
sont
autorisées
de
8h00
à
17h00
du
lundi
au
vendredi
sauf
les
jours
fériés.
Il
est
rappelé
que
l'affichage
du
présent
arrêté
doit
être
obligatoirement
fait
sur
site
48
heures
avant
le
démarrage
des
travaux
et
devra
être
affiché
en
permanence
sur
le
chantier
par
l’entreprise
en
charge
des
travaux.
Tout
manquement
aux
dispositions
du
présent
arrêté
sera
constaté
par
procès-verbal
et
poursuivi
conformément
aux
lois.
Le
chantier
pourra
être
interrompu
sans
délai,
si
la
sécurité
des
usagers
se
trouvait
mise
en
cause.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et
notification,
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Versailles,
ou
d’un
recours
gracieux,
devant
le
Maire
de
Trappes,
qui
dispose
alors
de
deux
mois
pour
répondre.
Un
silence
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
La
décision
prise,
qu'elle
soit
implicite
ou
expresse,
peut
être
déférée
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Versailles
pendant
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
notification.
Un
recours
juridictionnel
peut
également
être
déposé
sur
l'application
Télérecours
citoyens
en
suivant
les
instructions
disponibles
à
l'adresse
suivante
:
www.telerecours.fr.
Dans
ce
cas,
le
demandeur
n'a
pas
à
produire
de
copies
de
son
recours
et
le
demandeur
est
assuré
d'un
enregistrement
immédiat
sans
délai
d'acheminement.
Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services,
Monsieur
le
chef
de
la
Circonscription
d'Agglomération
d'Elancourt,
Monsieur
le
Directeur
de
la
Police
Municipale,
Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services
Techniques
et
toute
autorité
investie
des
pouvoirs
de
Police
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
dont
notification
sera
adressée
au
pétitionnaire
par
la
voie
administrative.
2 8
JUIN
2024
Fait
à
Trappes,
Ali
RABEH
Maire
de
lrappes