Arrêté - 215a circulation reglementee route de rochemaure

Documents similaires

Arrêté - 1039a circulation reglementee route de rochemaure

Arrêté - 460a circulation reglementee route de rochemaure

Arrêté - 360a circulation reglementee route de rochemaure e

unknown - 1021a circulation reglementee chemin des grands sa

Arrêté - 896a circulation reglementee route d espeluche

Arrêté - 1038a circulation reglementee route de marseille

Arrêté - 1061a circulation reglementee route de marseille

Arrêté - 1128a circulation reglementee route de dieulefit

Arrêté - 1010a circulation reglementee route du teil

Arrêté - 1017a circulation reglementee route de valence

Arrêté - 215a circulation reglementee route de rochemaure Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar. Lien du pdf (Arrêté - 215a circulation reglementee route de rochemaure)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, müntélifnar

ARRETE MUNICIPAL

REGLEMENTATION de la CIRCULATION

85 ROUTE DE ROCHEMAURE

---=000=---

DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

Nos Réf. JC/CJ/PP/LC/IPM

Numéro : 2023.02.215A

Le Maire de la ville de Montélimar

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6

Vu le Code de la route et notamment les articles R 411-8, R. 411-265, R. 417-3 et R 417-12 VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 4ème partie signalisation de prescription, le livre 1 5ème partie signalisation d'indication, des services et de repérage. le livre 1, /ème partie marques sur chaussée et le livre 1. 8ème partie, signalisation temporaire Considérant que pour permettre les travaux du 13/03/2023 au 07/04/2023 sur ROUTE DE ROCHEMAURE, et pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, Vu la demande en date du 27/02/2023 par laquelle ENEDIS demeurant Rue Joseph Aymé 26200 MONTELIMAR représentée par Monsieur Laurent MILLEREUX demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public ROUTE DE ROCHEMAURE

ARRÊTE

ARTICLE 1 : :

Pour permettre à ENEDIS demeurant Rue Joseph Aymé 26200 MONTELIMAR représentée par Monsieur Laurent MILLEREUX d'effectuer des travaux sur les réseaux aériens ENEDIS avec nacelle, la circulation et le stationnement 85 ROUTE DE ROCHEMAURE seront réglementés du 13/03/2023 au 07/04/2023. Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.

ARTICLE 2:

La circulation est alternée, ci besoin, par feux avec indicateur de temps

ARTICLE 3 :

L'entreprise effectuera, tous les jours. le nettoyage de la chaussée souillée par les travaux. Les

véhicules de l'entreprise ont un emplacement réservé autorisé , de 08 h 00 à 18 h 00 et du lundi au vendredi. Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et gênant au sens de l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate. L'accès des riverains sera maintenu. La chaussée sera rétrécie à l'abord du chantier La vitesse sera limitée à 30km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B14 portant la mention "30°.

ARTICLE 4 :

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par Monsieur Laurent MILLEREUX (ENEDIS ).

ARTICLE 5 : :

Signalisation du chantier : Il sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :

- La présence de travaux,

- L'entrée et la sortie de véhicules,

- La limitation de vitesse.

- La fin de chantier.D'une manière générale, le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour comme de nuit L'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la protection de son chantier.

Signalisation aux usagers ‘Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en

place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux

préciseront :

- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,

- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,

- L'entreprise réalisant les travaux,

- L'objet des travaux,

- Leur durée.

Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêté Ces panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétons. Le pétitionnaire demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travaux. Toutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la remise en état sera a la charge du pétitionnaire. Dés l'achèvement des travaux, un nettoyage complet de l'emprise du chantier devra être effectué.

ARTICLE 6 :

Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention

dans un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté de platanes.

ARTICLE 7 :

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la

signalisation.

ARTICLE 8 :

Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR. Monsieur le Commandant de

la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent. de l'exécution du présent

arrêté.

Fait à Montélimar. le|28/02/2023

Le Maire

Pour le Maire L'Adjoint délégué

Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de l'arrêté considéré. | peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse {l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

A Hôtel de Ville, place Émite Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr