Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 25 AT 10912 circulation chemin de fontaine
Arrêté - 24 mars 25 AT 10977 circulation chemin fontaine
Arrêté - 2022 AT 6696 circulation rue Dijon
Arrêté - 2022 AT 6647 circulation rue Dijon
Arrêté - 24 AT 8424 circulation rue Dijon
Arrêté - 24 AT 8268 circulation rue Dijon
Arrêté - 23 AT 7871 circulation rue Dijon bd Aiguillottes
Arrêté - 25 AV 32121 stationnement chemin pierrodins rue di
Arrêté - 25 AT 10168 circulation rue vosges
Arrêté - 25 AT 10947 circulation rue Pouilly
Arrêté - 25 AT 10431 circulation chemin pierrodins rue dijon rue fontaine
Document publié le Mardi 26 novembre 2024 par la commune de Fontaine-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - 25 AT 10431 circulation chemin pierrodins rue dijon rue fontaine)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
5
FONTAINE
Nous, Maire de la Ville de Fontaine-lès-Dijon
Nous, Maire de la Ville de Dijon
ARRETE N° 25-AT-10431
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de
danger et le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté de délégation du 26 novembre 2024
VU la demande de travaux effectuée sous le numéro 250767 par laquelle il est demandé l'autorisation d'installer un chantier dans l'emprise de la voirie au bénéfice de l'entreprise EIFFAGE ROUTE pour le compte de DM/PEP
VU la permission de travaux sur la voie publique délivrée par Dijon métropole, autorisant le demandeur à engager sur son domaine les travaux objets de la demande susvisée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
VU le permis de stationnement autorisant l'entreprise EIFFAGE ROUTE à installer le chantier relatif à la derrande
sus-visée et fixant les prescriptions relatives à cette autorisation
CONSIDÉRANT
que pour assurer la sécurité et limiter les perturbations à la circulation lors du déroulement des travaux d'aménagement et d'entretien de l'espace public que doit réaliser l'entreprise EIFFAGE ROUTE pour le compte de DM/PEP, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales de restriction de la circulation : CHEMIN
DES PIERRODINS, RUE DE DIJON et RUE DE FONTAINE
ARRÉTONS
Article 1
A TITRE TEMPORAIRE - POUR CAUSE DE TRAVAUX
CIRCULATION ALTERNEE, LIMITATION DE VITESSE et NEUTRALISATION DE VOIE
CHEMIN DES PIERRODINS (Fontaine-lès-Dijon)
RUE DE DIJON, du 63 jusqu'au CHEMIN DES PIERRODINS (Fontaine-lès-Dijon)
2 CHEMIN DES PIERRODINS (Dijon)
+ _61bis RUE DE FONTAINE (Dijon)
, à compter du 05/02/2025 et jusqu'au 06/02/2025, les prescriptions suivantes s'appliquent : La circulation est interdite sur le trottoir. Un passage libre de 1,40 mètres minimum devra être assuré pour garantir totalement la sécurité des piétons tant au regard de la circulation qu'à celui de l'activité liée à la présente autorisation. Ce passage devra toujours être laissé en parfait état de propreté. La largeur de la chaussée sera rétrécie et la circulation se fera par alternat sur une longueur maximale ce 30 mètre(s), réglé par feux tricolores. La circulation est rendue libre chaque soir. La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par l'entreprise EIFFAGE ROUTE.
Article 3
Le présent arrêté devra être affiché visiblement sur les lieux. Article 4
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- DGAST, Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de Fontaine-lès-Dijon, Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de DIJON, Monsieur le Directeur Général des Services de Dijon métropole et Ordures ménagères
- L'entreprise EIFFAGE ROUTE
- DMPEP
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Fait à Dijon métropole,
Le 11/02/2025
Pour le président, le Vice-Président de Dijon métropcle,
délégué au réseau routier métropolitain, à la voirie, au
personnel, aux affaires foncières et à l'EPFL
.n
Rémi DETANG
Fait en l'hôtel de ville de Dijon, Fait à Fontaine-lès-Dijon,
Le 11 février 2025 Le 11 février 2025
LA MAIRE, Monsieur le Maire
Pour la Maire, l'Adjointe déléguée à la propreté de la ville,
aux travaux, aux équipements urbains et aux mobilités
Patrick CHAPUIS
Dominique MARTIN-GENDRE
ARRETE 25-AT-10431
Affiché aux emplacements prévus à cet effet
en Mairie de DIJON
du inclus au inclus.
JUS te ! À kvtef his