Arrêté - 2022 08 178 SAUR Voirie et circulation Mas de Baron 30 08 au 5 09

Documents similaires

Arrêté - 2023 08 201 SAUR Voirie et circulation Avenue du M

Arrêté - 2023 04 107 SAUR Voirie et circulation Avenue du M

Arrêté - 202109230 SAUR LR Avenue Mas de Baron

Arrêté - 2021 12 291 SAUR Police de la Circulation Av du Ma

Arrêté - 2023 08 202 ALLEZ Cie Voirie et Police de circula

Arrêté - 2022 03 67 ENEDIS DEBELEC Voirie et circulation Ma

Arrêté - 2023 07 168 SAUR Voirie et circulation Avenue du M

Arrêté - 2023 07 167 ENEDIS BOUYGUES Voirie et circulatio

Arrêté - 2023 09 218 ALLEZ Cie Voirie et Police de circula

Arrêté - 202108196 ENEDIS COMELEC Av Mas de Baron

Arrêté - 2022 08 178 SAUR Voirie et circulation Mas de Baron 30 08 au 5 09 Document publié le Lundi 5 septembre 2022 par la commune de Valergues. Lien du pdf (Arrêté - 2022 08 178 SAUR Voirie et circulation Mas de Baron 30 08 au 5 09)Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière, Département de l'Hérault REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE VALERGUES Liberté - Egalité - Fraternité

EXTRAIT DU REGISTRE DEFS ARRETES

Arrêté de police de circulation et permission de voirie

SAUR LR

BRANCHEMENT AEP et EU

Du 30 Août au 5 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00

66 Avenue du Mas de Baron

Arrêté n° 2022/08/178

Le Maire de la Commune de Valergues,

Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route et de la voirie routière,

Vu la demande faite par SAUR LANGUEDOC ROUSSILLON {dénommé le demandeur), représentée par Mme KEEN Emmanuelle, 429 rue Nungesser — Zone de Fréjorgues Ouest — 34 130 MAUGUIO, en date du 22 Août 2022, concernant la réalisation de travaux de « REALISATION D'UN BRANCHEMENT AEP ET EU » - 66 Avenue Mas de Baron - 34130 VALERGUES,

Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser SAUR LANGUEDOC ROUSSILLON à occuper partiellement la voie publique 66 Avenue Mas de Baron du 30 Août au 5 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement, 66 Avenue Mas de Baron du 30 Août au 5 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h O0,

ARRETE

Article er : L'entreprise SAUR LANGUEDOC ROUSSILLON, est autorisée à occuper partiellement la voie publique 66 Avenue Mas de Baron du 30 Août au 5 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

Article 2 : Le stationnement et le dépassement seront interdits, à hauteur du 66 Avenue Mas de Baron du 30 Août au 5 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

La vitesse sera limitée à 30km/h.

Une circulation altemée sera mise en place manuellement.

La signalisation est à la charge du demandeur.

Article 3 : Dans le cas d'ouverture de la chaussée communale dans la stricte limite des périodes énoncées à l’article 1 pour réaliser les travaux décrits. La réfection devra être à l'identique et très soignée.

En cas de traversée de route : les découpes devront être perpendiculaires à la bordure. La tranchée devra impérativement être réfectionnée en enrobés à chaud sur 1m de large minimum (0.50 cm de part et d'autre), et sur toute la largeur de la voie. (Tranchée conforme à la norme NF P 98-331)

+ Sable : 0/4 TP

* Graves concassées de carrière : 0/31,5

Ils devront répondre aux normes XP P18.540 ; FD P18.940 ; NF-P 18.542 ; NF-P 18.587. Les matériaux constituant les chaussées devront être compactés mécaniquement par couches successivement de 0,15 cm humidifiés.

Les joints seront sablés et jointés au sable.

Le marquage au sol devra être repris sur la totalité du chantier.

Les caniveaux seront repris à l'identique si nécessaire.

La tolérance de raccordement altimétrique de la tranchée avec la chaussée existante ne devra pas excéder + 1cm. Le fond de forme devra également être compacté. Le résultat du compactage devra aboutir à une densité de chaque couche de 98% de la densité « PROCTOR Modifié » de façon à éviter l'affaissement de la voirie.

La commune se réserve le droit d'effectuer des tests de compactage si elle estime que la tranchée est insuffisamment compactée afin de pallier aux problèmes d'affaissement qui pourraient survenir.

Les entreprises doivent pouvoir justifier par des tests la conformité du compactage de la tranchée, dans le cas contraire, elle est considérée comme responsable de tout affaissement de la chaussée dans la zone de travaux concernée. La commune se réserve le droit d'effectuer ses propres tests de compactage ou des tests contradictoires en cas de litige.

Les tranchés sous accotements avec bicouche existant doivent être réfectionnées en bicouche sur toute la largeur de l'accotement.Article 4 : La commune exclue totalement la réfection de la voirie, tranché par tranchés, par interventions successives des différents opérateurs.

Par conséquent, dans le cas d’une ouverture de la chaussée communale à proximité d'une tranchée existante, le demandeur s'engage à réaliser une réfection totale de l'enrobé afin d'éviter les phénomènes de « rustinages ». La réfection définitive doit impérativement être totale.

= et nn en ET "AR u Lu c

i É $ | se EP . Légende

e

NC

Google Eart

Article 5 : L'accès des riverains et des services de secours est conservé.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Dès l'achèvement des travaux, l'entreprise devra enlever tous les décombres et matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir la voie publique et ses dépendances dans leur premier état.

Article 8 : Tout manquement ou infraction au présent arrêté sera constaté et poursuivi selon la réglementation en vigueur.

Article 9 : Madame la Secrétaire de Mairie, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché en mairie, sur le site internet de la Commune et sur le chantier par le demandeur.

VALERGUES, le 22 Août 2022,

Pour Le Maire empêché,