Arrêté - Arrêté 548

Documents similaires

Arrêté - Arrete n° 2024 548

Arrêté - Arrêté 546

Arrêté - Arrêté 23

Arrêté - Arrêté 46

Arrêté - Arrêté 27

Arrêté - Arrêté 444

Arrêté - Arrêté 43

Arrêté - Arrêté 438

Arrêté - Arrêté 443

Arrêté - Arrêté 469

Arrêté - Arrêté 548 Document publié le Jeudi 22 décembre 2022 par la commune de Gonesse. Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 548)Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière, Hôtel de ville

66, rue de Paris |

B.P 10060 -

95503 Gonesse Cedex

tél 01 34 45 11 11

fax 01 39 87 13 22

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE

L

Directions de l’Aménagement Urbain ARRETE N°548/2022 et de la Transition Ecologique

Direction de l'Espace Public

JPB/FDV/YD/SR

Objet: Restrictions de circulation, stationnement et de vitesse des véhicules 12 rue Claret, du 22 décembre 2022 au 23 décembre 2022 inclus.

Le Maire de la Ville de Gonesse,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et suivants, L2212-1, L 2212-2 et L 2212-5 L2213-1 à 4,

Vu le Code de la Route,

Considérant qu'il convient de prendre des dispositions afin de permettre des sondages géotechniques pour le compte de Suez à la hauteur du 12 rue Claret,

Considérant que ces travaux réalisés par la société SMTP, sont prévus du 22 décembre 2022 au 23 décembre 2022 inclus,

Considérant en conséquence, qu'il convient de réglementer temporairement le stationnement et la vitesse des véhicules de part et d'autre du chantier.

ARRETE

Article 1 : La circulation pourra être ramenée de deux à une voie pour les besoins des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit et gênant à la hauteur des travaux. La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h dans la zone des travaux. La circulation piétonne sera déviée à la hauteur des travaux.

Article 2 : Le fait de contrevenir à l'interdiction de stationnement fixée par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par les articles R325-1 et 417-10 du Code de la Route à savoir : - une amende prévue pour les contraventions de seconde classe (35€). - une mise en fourrière du véhicule conformément aux règles en vigueur.

Article 3 : Une signalisation réglementaire sera mise en place par la société SMTP, domiciliée 5 Route du Camp à Villaroche (77 5500).

Article 4 : La publication électronique du présent arrêté sera effectuée sur le site internet de la Ville.

Article 5 : L'affichage des copies du présent arrêté sera effectué sur des panneaux d'information de chantier qui seront prévus sur place par l'entreprise chargée des travaux, en indiquant leur nature au moins 48 heures ouvrés à l'avance avant tout commencement des travaux.

Article 6 : Madame la Directrice Générale des Services, Madame la Directrice Générale Adjointe des Services chargée l'Aménagement Urbain et de la Transition Ecologique, Madame la Commissaire de police, la Police municipale et les services techniques municipaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté.

Article 7 : L'ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Madame la Directrice Générale des Services,

- Madame la Directrice Générale Adjointe des Services chargée de l'Aménagement Urbain et de la Transition Ecologique,

Madame la Commissaire de Police,

Madame la Cheffe de la Police Municipale.

Le Maire soussigné, ATTESTE

que le présent acte a été reçu en

Fait à Gonesse, le 9 décembre 2022 Sous-Préfecture, le :

Pour le Maire et par délégation, Mis en ligne le : Î Adjoint délégué au q antre-Ville joint D . ie ? Pour le Maire et par délégation aux Travaux, à la 4: La Directrice Générale des Servi à la Sécurité des ro a fdumelage, æpirecmee CEnCrAle CES DOrMICES

44 RL A < €.

Patrice RICHARD D » ILLER

Pontoise, dans un délai de deu mois à compter de sa publication

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire