Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 387 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 86 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 344 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 62 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 139 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 119 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 374 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 258 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 118 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 250 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 62 reglementant le stationnement et la circulation rue du Stade
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 62 reglementant le stationnement et la circulation rue du Stade)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
République Française
Ville
Rixheim
28, rue Zuber - B.P.7
68171 RIXHEIM CEDEX
Tél. : 03 89 64 59 59
Fax : 03 89 44 47 07
Www.rixheim.fr
SERVICE TRAVAUX
st.travaux@rixheim.fr
062 / VOI / 2026
Vu
Vu
Vu
68171 RIXHEIM CEDEX, le 27 février 2026
ARRÊTÉ
Réglementant le stationnement et la circulation
rue du Stade
Le Maire de la Ville de RIXHEIM,
l'ordonnance du ler septembre 1945 portant étatisation de la Police dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L 2213-1, L 2213-6 et L 2215-4 ainsi que le Code des Communes,
le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière
(Code de la route), modifié et complété,
les arrêtés interministériels des 22 octobre 1963, 24 novembre 1967 et 7 juin 1977 relatifs à la signalisation routière, modifiés et complétés
le Code Pénal et notamment son article R.610-5
la demande du Centre technique municipal en date du 26 février 2026 pour des travaux
de refection de voirie,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation rue du
Stade au croisement avec la rue du Lièvre, afin de permettre le bon déroulement des
travaux,
Arrête :
Article 1% : Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Stade, au niveau des travaux. Cette interdiction fera l’objet d’une signalisation par des panneaux
B6al. La signalisation devra être mise en place minimum 48 heures à l’avance.
Article 2: Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais de son
propriétaire. 5
Article 3 : La circulation au niveau des travaux, se fera sur une voie restreinte pour les deux sens de circulation. La restriction de chaussée sera complétée par un dispositif conique KS5a.
Suivant la nécessité des travaux, une signalisation préciser dans les articles 4 et
5 sera à respecter.
Article 4 : Pour une installation de feux tricolores, le chantier sera signalé par des panneaux temporaires K8. Une pré signalisation par panneaux AKS + KCI « circulation alternée », AK3 + B3al et AK17 + B14al limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 5 : Pour une installation de piquet K10, le chantier sera signalé par des dispositifs barrières K8. Une pré signalisation par panneaux AKS, KCI « circulation alternée » + B3al et Bl4al limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi
qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 6 : Toute la signalisation devra être parfaitement maintenue en état pendant
toute la durée du chantier.
Article 7: L’arrêté n°44/POL/2023 réglementant la tranquillité publique sera à
respecter.
Article 8 : La signalisation sera mise en place et maintenue en état par le Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM, conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (signalisation
temporaire) du 15 juillet 1974.
Article 9 : Ces mesures s’appliqueront dans la période du 02 au 13 mars 2026.
Article 10: Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa mise en ligne sur le site internet de la ville, d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ou via l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 11 : Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera adressée à :
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RIXHEIM,
— Monsieur le Chef de la Police Municipale,
— Monsieur Richard PISZEWSKI, adjoint en charge du plan de circulation et de la
sécurité de la route,
— Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM,
Fait à RIXHEIM, le 27 février 2026
Le Maire ;.
Publié sur le site internet de la commune de RIXHEIM Ie {} ? MARS 2026