Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 025 105 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 025 283 Reglementation circulation stationnement a
unknown - 025 056 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 024 301 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 024 378 Reglementation circulation et stationnemen
Arrêté - 026 208 Reglementation de la circulation et du sta
Arrêté - 024 210 Reglementation de la circulation et du sta
Arrêté - 025 315 Prorogation arrete 025 283 circulation sta
Arrêté - 024 446 Reglementation circulation stationnement a
unknown - 025 406 Reglementation de la circultion et du stat
Arrêté - 025 341 Reglementation circulation stationnement avenue Simone de Beauvoir
Document publié le Vendredi 1 août 2025 par la commune de Cournon-d'Auvergne.
Lien du pdf (Arrêté - 025 341 Reglementation circulation stationnement avenue Simone de Beauvoir)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
LA COURNON d'Auvergne
Ville de Cournon-d'Auvergne
Hôtel de Ville - B.P. 158
63804 Cournon-d'Auvergne Cedex
Tél. : 04 73 69 90 00
contact@cournen-auvergne.fr
EXTRAIT
DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE
025/341
SERVICES TECHNIQUES : ARRÊTÉ PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT AVENUE SIMONE DE BEAUVOIR (RM 137) A COURNON-D'AUVERGNE
Le Maire de la Commune de Cournon-d'Auvergne,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et L 2213-2
relatifs aux pouvoirs de Police du Maire en matière de circulation routière et de stationnement,
Vu Je Code de la Route, notamment les articles L.325-1 à L.325-13 et les articles R.417-10,10° et
R.325-1 à R.325-3,
- Vu les travaux de réfection définitive, dans le cadre du projet InspiRe, réalisés par l'entreprise NGE sise ZA le petit champ -— 63400 PONT-DU-CHATEAU,
- Considérant qu'afin d'assurer la sécurité des usagers de la route et de l'entreprise en charge des travaux, il y a lieu de réglementer la circulation sur cette voie,
- Considérant la demande de l'entreprise NGE en date du 01 août 2025,
ARRETE
ARTICLE 1°
La circulation de tous les véhicules sera réglementée avenue Simone de Beauvoir (RM 137) au droit de l'ouvrage d'art 15 jours non-consécutifs entre lundi 25 août 2025 à partir de 7h00 et le vendredi 03 octobre 2025 17h00 par :
- La neutralisation d'une voie de circulation, trafic en demi-chausée, avec basculement du flux sur la voie opposée
- Une limitation de vitesse à 30 kilomètres par heure
- Une interdiction de dépassements
- une neutralisation des abords de la chaussée selon les besoins du chantier - un alternaî de circulation par feux de chantier de type KR11
Le stationnement sera interdit au droit du chantier avec mise en fourrière.
ARTICLE 2°
La mise en place et la maintenance de la signalisation réglementaire ainsi que l'affichage sur le chantier du présent arrêté seront assurés par l’entreprise NGE, chargée de la réalisation des travaux. ARTICLE 3°
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 4°
La Police Nationale, la Police Municipale et le Directeur Général des Services, en lien avec l'entreprise NGE sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel sera affiché sur le site concerné par la régiementation.
À Cournon-d'Auvergne, le 24 juillet 2025
Certifié exécutoire
François Rage
Maire
-Président de Clermont Auvergne Métropole
Publiée DB AQU 2025
Chantal DROZDZ