Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 20
unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2018 108 convention grdf desserte batiment relais croisette annexe tamponne
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h45
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2018 108 convention grdf desserte batiment relais croisette annexe tamponne)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Logement,
G} DF GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE
GRDF NORD OUEST
Référence affaire : 20180457865
Référence lEP :
Date : 05/06/2018
Convention de desserte pour l'alimentation
en gaz naturel de l'Opération BATIMENT
RELAIS PARC DE LA CROISETTE
entre
GRDF
et
COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE
CAREMBAULT
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Sommaire :
Article 1. Objet de la convention ......................................................................................................................... 5
Article 2. Durée de la convention...........................................................................................................................5
Article 3. Modalités de coopération des parties ................................................................................................. 5
3.1. Désignation d'interlocuteurs dédiés............................................................................................................... 5
3.1.1. Pour GRDF..................................................................................................................................................... 5
3.1.2. Pour le MAITRE D'OUVRAGE........................................................................................................................6
3.2. Suivi commercial de la CONVENTION .........................................................................................................6
3.3. Engagements de GRDF..................................................................................................................................... 6
3.4. Engagements du MAITRE D'OUVRAGE.......................................................................................................... 6
3.4.1. Raccordement au gaz naturel ...................................................................................................................... 6
3.4.2. Information des futurs occupants.................................................................................................................. 6
3.4.3. Identification des futurs occupants............................................................................................................... Z
3.5. Communication .................................................................................................................................................. Z
3.6. Réalisation des travaux......................................................................................................................................Z
Article 4. Modalités financières ................................................................................................................................Z
4.1. Rentabilité de l'alimentation au gaz naturel ....................................................................................................Z
4.2. Conditions financières et modalités de mise en oeuvre.............................................................................. 8
4.2.1. Principes de répartition des coûts de travaux de raccordement............................................................. 8
4.2.2. Investissements à la charge des Acquéreurs..............................................................................................8
4.2.3. Frais relatifs aux contrôles ponctuels ou continus à l'initiative de GRDF ............................................... 8
4.3. Modalités de paiement et de facturation..................................................................................................... 9
4.3.1. Remboursement des travaux de pose pris en charge par le MAITRE D'OUVRAGE..............................9
4.4. Pénalités de retard............................................................................................................................................9
4.5. Révisions des conditions financières...............................................................................................................9
Article 5. Modalités techniques - Réalisation des Ouvrages............................................................................. 10
5.1. Réalisation de l'étude technique préalable................................................................................................ 10
5.1.1. Engagements du MAITRE D'OUVRAGE................................................................................................... 10
5.1.2. Engagements de GRDF .............................................................................................................................. 10
5.2. Engagements de GRDF concernant la réalisation du Réseau d'amenée................................................10
5.3. Réalisation des Ouvrages Intérieurs de L'OPERATION .............................................................................. 10
5.3.1. Engagements du MAITRE D'OUVRAGE pour la réalisation des Ouvrages Intérieurs de
L'OPERATION ........................................................................................................................................................ 10
5.3.1.1. Conformité aux normes et règlements applicables ............................................................................. 10
5.3.1.2. Coordination Sécurité Protection de la Santé ...................................................................................... 11
5.3.1.3. Appréciation du niveau de compétence de l'Entreprise retenue par le MAITRE D'OUVRAGE........ 11
5.3.1.4. Réalisation des Ouvrages à l'intérieur de L'OPERATION .................................................................... 11
5.3.1.5. Réception des Ouvrages de distribution à l'intérieur de L'OPERATION par le MAITRE
D'OUVRAGE........................................................................................................................................................... 12
5.3.1.6. Réalisation du fond de plan géoréférencé............................................................................................ 12
5.3.1.7. Réalisation des branchements sur le réseau intérieur de distribution de gaz ................................... 12
5.3.2. Engagements de GRDF concernant la réalisation des Ouvrages Intérieurs du PROJET................... 12
5.3.2.1. Réalisation des Ouvrages de distribution de gaz naturel à l'intérieur du PROJET.......................... 12
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
2/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 5.3.2.2. Remise de la tranchée ouverte................................................................................................................ 13
5.3.2.3. Remise des Ouvrages de distribution de gaz naturel à l'intérieur du PROJET................................. 13
Article 6. Délais ...................................................................................................................................................... 14
6.1. Planning définitif de réalisation des travaux relatifs aux Ouvrages à l'intérieur de la zone................... 14
Article 7. Régime des canalisations et aspect foncier........................................................................................ 14
7.1. Ouvrages de la Concession et accessibilité des compteurs.......................................................................14
7.1.1. Pendant la phase des travaux et jusqu'à la Rétrocession des voies à la collectivité locale................. 14
7.1.2. Pour les cas où les voies ne seraient pas rétrocédées à la Collectivité Locale.................. .................. 15
7.2. Règles d'implantation des compteurs - Règles en matière de plantation d'arbres - Règles en
matière de construction à proximité du réseau de distribution de gaz naturel .............................................. 15
7.3. Non-obtention des autorisations................................................................................................................... 15
Article 8. Cession - Clause d'agrément................................................................................................................ 15
Article 9. Résiliation de la CONVENTION ........................................................................................................... 16
Article 10. Confidentialité........................................................................................................................................16
Article 11. Litiges et droits applicables ................................................................................................................ 16
Article 12. Responsabilités.................................................................................................................................... 16
Article 13. Documents contractuels.......................................................................................................................12
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
3/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 CONVENTION DE DESSERTE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE L'OPÉRATION :
BATIMENT RELAIS PARC DE LA CROISETTE
Entre
COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT
dont le siège social est sis PLACE DU BICENTENAIRE, 59710 PONT-A-MARCQ, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de______________________________sous le numéro 20004196000010,
Représenté par Monsieur Jean Luc DETAVERNIER Président, dûment habilité(e) à cet effet,
Désigné ci-après par « le MAITRE D'OUVRAGE »,
et
GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 €, dont le siège social est situé au 6 rue Condorcet 75009
Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511 RCS,
Représenté par ISABELLE CLAVEL, Délégué Marché d'Affaires de l'entité GRDF NORD OUEST, dûment
habilité(e) à cet effet,
Désigné ci-après par « GRDF ».
Ci-après individuellement désignés par la « Partie » et collectivement par les « Parties »
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
4/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 51 l PREAMBULE
Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF accompagne les Maîtres d'Ouvrages dans leurs choix
énergétiques et dans la construction de solutions adaptées à leurs enjeux. Le MAITRE D'OUVRAGE est en charge
de l'Opération BATIMENT RELAIS PARC DE LA CROISETTE située à l'adresse RUE DU NOIR DEBOUT, 59242
CAPPELLE-EN-PEVELE qui prévoit la construction de 1 bâtiment(s) divisé(s) 4 en cellules.
Le MAITRE D'OUVRAGE souhaite alimenter cette Opération en gaz naturel afin de mettre à disposition des
Acquéreurs ou des locataires des cellules, l'énergie gaz naturel pour leurs besoins en chauffage, production
d'eau chaude sanitaire, cuisson et climatisation ainsi que pour leur procédé industriel le cas échéant.
A la date de signature de la convention, le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à raccorder au gaz naturel les 4
cellules définies à l'Annexe 3.
Compte tenu de leurs ambitions partagées de maîtrise des consommations, de mise en œuvre opérationnelle de
la transition énergétique et de valorisation du réseau de gaz naturel, les Parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1. Objet de la convention
La présente convention, ci-après dénommée la « CONVENTION », a pour objet de définir les conditions
partenariales, financières et techniques dans lesquelles les parties conviennent de coopérer pour l'alimentation
en gaz naturel de l'Opération BATIMENT RELAIS PARC DE LA CROISETTE que le MAITRE D'OUVRAGE envisage
de réaliser à CAPPELLE-EN-PEVELE et qui est décrite en Annexe 3. Cette opération sera désignée ci après par le
«PROJET».
Les définitions des termes employés dans la présente CONVENTION sont données en Annexe 1. Ces termes
sont identifiés dans la CONVENTION avec une majuscule.
Article 2. Durée de la convention
La présente CONVENTION prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties pour une durée
fixée à 5 ans.
Par dérogation, l'article 3.4.3 des présentes demeurera applicable à l'issue de cette période pour la durée
requise pour l'application dudit article.
Article 3. Modalités de coopération des parties
3.1. Désignation d'interlocuteurs dédiés
Les noms, fonctions et coordonnées des interlocuteurs du projet sont synthétisés en Annexe 2. Les Parties
conviennent de s'avertir mutuellement de tout changement d'interlocuteurs.
3.1.1. Pour GRDF
Afin de faciliter l'ensemble de son accompagnement, GRDF met à la disposition du MAITRE D'OUVRAGE, un
interlocuteur commercial et un interlocuteur technique dédiés au PROJET. Les interlocuteurs désignés seront les
points d'entrée privilégiés du MAITRE D'OUVRAGE. Ils faciliteront l'ensemble des étapes administratives et
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
5/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 contractuelles, et feront appel aux compétences de GRDF nécessaires à l'alimentation en gaz du PROJET.
3.1.2. Pour le MAITRE D’OUVRAGE
Pendant la phase de réalisation du projet, le MAITRE D'OUVRAGE désigne, de son côté, le ou les interlocuteurs
privilégiés de sa structure pour assurer le suivi commercial et technique de la CONVENTION. Le MAITRE
D'OUVRAGE communique également à son interlocuteur commercial GRDF les coordonnées du chargé de
commercialisation et l'indique en Annexe 2.
3.2. Suivi commercial de la CONVENTION
Les parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution de la CONVENTION.
Le MAITRE D'OUVRAGE et l'interlocuteur commercial de GRDF conviennent de faire un point sur l'avancement
du PROJET, les engagements respectifs des parties et l'acquisition ou la location des cellules du PROJET à un
rythme régulier.
3.3. Engagements de GRDF
GRDF s'engage à accompagner le MAITRE D'OUVRAGE dans sa réflexion « Energie » et à l'informer sur les
solutions au gaz naturel performantes adaptées aux ambitions énergétiques, environnementales et financières de
son PROJET.
GRDF s'engage à fournir aux Acquéreurs ou aux locataires de cellules du PROJET et à leurs bureaux d'études de
maîtrise d'œuvre (BET, architecte) :
• les informations sur les solutions au gaz naturel disponibles sur le marché, leur pertinence par rapport à
d'autres solutions énergétiques et leur positionnement pour atteindre la réglementation en vigueur.
• les modalités techniques et financières de raccordement au gaz naturel,
• les informations sur les techniques liées à la réalisation du réseau et à la mise en place de solutions
énergétiques performantes au gaz naturel.
3.4. Engagements du MAITRE D'OUVRAGE
3.4.1. Raccordement au gaz naturel
Le maître d'ouvrage s'engage à raccorder au gaz naturel les 4 cellules définies à l'Annexe 3.
Il mettra à disposition une tranchée ouverte de 120 pour la pose des ouvrages GRDF
3.4.2. Information des futurs occupants
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à :
• faire figurer la présence du réseau de distribution de gaz naturel sur le plan du PROJET et à l'annexer aux
actes de vente des Acquéreurs et aux baux de location des locataires des cellules, ainsi que dans tous ses
supports de communication et de promotion du PROJET (plaquette de présentation du projet,
communication digitale, etc.)
• communiquer aux Acquéreurs et aux locataires de cellules le numéro de téléphone de l'interlocuteur
commercial FABRICE DEKEN (0684638409 , ) et du Service Client (09 69 36 35 34), ainsi que l'adresse du
site GRDF www.grdf.fr
• annexer aux actes de vente et aux baux de location, à titre d'information, les informations relatives à la
performance des solutions gaz naturel transmises par l'interlocuteur commercial de GRDF
• utiliser les outils de communication sur le gaz naturel remis par GRDF (panneaux, brochures, ...) et, a
minima, faire figurer le texte suivant sur le panneau du PROJET : « Ce programme est alimenté au gaz
naturel ».
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
6/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 3.4.3. Identification des futurs occupants
Le MAITRE D'OUVRAGE communiquera au fii des ventes ou des locations à l'interlocuteur commercial de GRDF
ou au prestataire retenu et désigné par GRDF le cas échéant, les coordonnées (nom et téléphone) des futurs
occupants des cellules (Acquéreurs (personne morale ou physique) ou locataires) et de préférence les
réservataires des cellules (au moment de la promesse de vente ou de l'acte de vente définitif).
Le MAITRE D'OUVRAGE les aura préalablement informés du destinataire des données (GRDF) et de la finalité de
la collecte (permettre à GRDF de les recontacter afin de leur apporter un accompagnement personnalisé sur le
choix de leur énergie) dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les coordonnées des futurs occupants (acquéreurs ou locataires) des cellules seront fournies par le MAITRE
D'OUVRAGE selon le modèle en Annexe 4.
La liste et la qualification des éventuels Acquéreurs des cellules connus à la date de la signature de la convention
sont présentées à l'Annexe 3.
3.5. Communication
Dans le cadre de la CONVENTION, le MAITRE D'OUVRAGE autorise GRDF à communiquer sur le projet à des
fins internes et externes, sauf mention contraire écrite du MAITRE D'OUVRAGE.
3.6. Réalisation des travaux
Les engagements des Parties s'agissant de la réalisation des travaux pour l'alimentation en gaz naturel du
PROJET sont définis à l'article 5.
Article 4. Modalités financières
4.1. Rentabilité de l'alimentation au gaz naturel
GRDF a réalisé une étude technico-économique de rentabilité pour l'alimentation en gaz naturel du PROJET sur
la base du descriptif du programme prévisionnel du PROJET et du planning fournis par le MAITRE D'OUVRAGE
en Annexe 3.
Cette étude technico-économique de rentabilité est effectuée à partir d'un calcul de B/l
(Bénéfice/lnvestissement), ou bénéfice net actualisé par euro investi. Ce calcul permet, grâce à une actualisation
sur une durée d'étude actuellement de 30 ans, d'évaluer aujourd'hui la valeur d'une décision économique en
prenant en compte les dépenses et les recettes intervenant dans l'avenir à des dates différentes :
• Recettes : recettes d'acheminement du gaz naturel sur la zone à desservir, concernée par la présente
CONVENTION,
• Dépenses : comprenant dépenses d'exploitation de GRDF, dépenses éventuelles de renforcement de
réseau pour alimenter le périmètre concerné par la présente CONVENTION, participation de GRDF aux
travaux éventuels de pose réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE, investissements de GRDF intégrant les
éventuels branchements des cellules définis à l'article 4.2,1 et les éventuels branchements prévus depuis le
domaine public (cf. article 5.3.2.1).
Selon cette étude, le montant total des travaux à réaliser pour l'alimentation en gaz du PROJET s'élève à 11 400
€ HT, incluant :
- 0 € HT pour le Réseau d'Amenée
-11 400 € HT pour les Ouvrages Intérieurs
Au vu des résultats de l'étude technico - économique de rentabilité et des engagements définis à l'ARTICLE 3, le
montant de la participation du MAITRE D'OUVRAGE est égal à 0. GRDF s'engage à prendre en charge L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
7/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 l'intégralité du coût des travaux tel que décrit à l'article 4.2.1.
4.2. Conditions financières et modalités de mise en oeuvre
4.2.1. Principes de répartition des coûts de travaux de raccordement
GRDF prend à sa charge les coûts correspondant aux travaux d'alimentation en gaz naturel du PROJET. Ces
coûts comprennent :
- La réalisation des travaux d'amenée incluant :
o Les ouvrages en amont concourant à l'alimentation en gaz de l'intérieur de la zone ( Réseau d'amenée),
o Les éventuels renforcements du réseau de distribution existant et/ou l'extension du réseau à partir du
réseau de distribution existant en PE,
- La fourniture des tubes PE, les accessoires (prises, manchons, boules marqueurs...) destinés à être posés au titre
des Ouvrages intérieurs de la zone,
- La fourniture des éléments nécessaires aux Branchements, coffrets, postes de livraisons et socles pour les 4
cellules tels que définis à l'Annexe 3 et pour lesquels, à la date de la signature de la présente CONVENTION :
o les Acquéreurs sont connus
o l'énergie gaz naturel a été retenue
o le projet de construction et le dimensionnement des solutions gaz sont définis (consommation, puissance
prévisionnelle et débit gaz naturel) et l'emplacement du coffret ou poste de livraison est déterminé.
Il est précisé que les conditions de raccordement de ces cellules seront mentionnées dans le contrat de
raccordement à coût nul que GRDF proposera aux Acquéreurs concernés.
- La réalisation des travaux de pose et de soudure de tous les tubes PE et accessoires en PE à l'intérieur du
PROJET, y compris les Branchements, coffrets et postes prévus dans le présent article.
GRDF s'engage à prendre à sa charge les coûts mentionnés ci-dessus, à l'exception :
• des coûts relatifs au travaux de terrassement des Ouvrages intérieurs, y compris matériau meuble mis en
fond de fouille et pose du grillage avertisseur de couleur jaune, réalisés et financés par le MAITRE
D'OUVRAGE.
• des coûts définis au 4.2.2 qui seront le cas échéant à la charge des Acquéreurs concernés.
Les travaux de pose des Ouvrages intérieurs faisant partie de l'investissement pris en charge par GRDF et réalisés
par le MAITRE D'OUVRAGE sont remboursés par GRDF aux conditions décrites à l'article 4.3.2.
GRDF s'engage à réaliser les travaux d'alimentation en gaz naturel du PROJET après réception de la présente
CONVENTION signée par le MAITRE D'OUVRAGE.
4.2.2. Investissements à la charge des Acquéreurs
Les Parties reconnaissent que le raccordement de ces cellules fera l'objet de travaux de voieries. GRDF réalisera
les travaux dans les conditions définies dans le contrat de raccordement qui leur sera proposé par GRDF et
notamment après obtention des autorisations nécessaires et cela quelque soit l'état des enrobés, définitifs ou
provisoires.
Pour toutes les cellules du PROJET, la réalisation des Installations Intérieures est à la charge des Acquéreurs.
4.2.3. Frais relatifs aux contrôles ponctuels ou continus à l'initiative de GRDF
GRDF s'engage à prendre en charge les frais relatifs aux contrôles ponctuels ou continus effectués à son initiative
et portant sur des travaux réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE sur les Ouvrages intérieurs du PROJET. Les parties
reconnaissent que les contrôles effectués par GRDF n'exonèrent en aucun cas le MAITRE D'OUVRAGE de sa
responsabilité au titre des travaux réalisés sur les Ouvrages à l'intérieur de la zone.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
8/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 51 l 4.3. Modalités de paiement et de facturation
4.3.1. Remboursement des travaux de pose pris en charge par Le MAITRE D'OUVRAGE
GRDF s'engage à rembourser les travaux de pose réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE et pris en charge par
GRDF, conformément à l'article 4.2.1 selon le tarif défini par le canevas technique, fourni en Annexe 7.
Le remboursement des travaux réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE est réglé par GRDF selon les modalités
suivantes :
- 80% au moment de la signature du procès-verbal de remise d'ouvrage,
- Le solde, soit 20%, sur justificatif de la remise des ouvrages par le MAITRE D'OUVRAGE à GRDF et sous réserve
de la remise par le MAITRE D'OUVRAGE :
o Du plan et fond de plan numérisé géo référencé définis au 5.3.1.6,
o De la copie authentique de l'éventuelle convention de servitude avec mention de la publicité foncière,
conformément à l'ARTICLE 7.
La demande de remboursement des travaux réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE fait l'objet d'une facture
envoyée à GRDF à l'attention du responsable du compte client service comptabilité, à l'adresse du centre de
paiement, indiquée dans le contrat de raccordement.
Le MAITRE D'OUVRAGE mentionnera dans toute facture les références : N° IEP :
Cette demande sera adressée à GRDF dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de remise
d'ouvrage à GRDF précisé à l'article 5.3.2. En l'absence de facture reçue par GRDF dans ce délai, le MAITRE
D'OUVRAGE sera réputé avoir renoncé à son droit de paiement.
4.4. Pénalités de retard
Conformément à l'article L441-6 du code du commerce, tout retard de paiement entraînera l'application de plein
droit de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) Euros. Ces pénalités et indemnités
forfaitaires sont exigibles le jour suivant la date de règlement prévue par la présente CONVENTION. Lorsque les
frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire susmentionnée, le créancier
peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
4.5. Révisions des conditions financières
Toute modification des éléments précisés en Annexe 3 (augmentation des longueurs d'alimentation extérieure à
la zone, modification du nombre de cellules, modification des tracés intérieurs, modification du phasage du
projet, modification des besoins en gaz naturel prévisionnels...) entraînera la réalisation d'une nouvelle étude
technico-économique, et la révision, le cas échéant, des conditions financières.
Dans le cas où le résultat de cette nouvelle étude serait favorable (c'est à dire dans le cas d'une baisse de la
participation financière du MAITRE D'OUVRAGE ou dans le cas où la rentabilité des travaux pourrait être assurée
sans la participation financière du MAITRE D'OUVRAGE), les Parties conviennent de poursuivre la CONVENTION
et de définir par voie d'avenant les nouvelles conditions financières (participation financière éventuelle à la
charge du MAITRE D'OUVRAGE).
Dans le cas où le résultat de cette nouvelle étude technico-économique serait défavorable (c'est-à-dire
impliquant une augmentation de la participation financière), la CONVENTION pourra faire l'objet d'une
résiliation de l'une ou l'autre des parties. A défaut, un avenant traduira les nouvelles conditions financières.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
9/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Toute adaptation du réseau après pose des Ouvrages Intérieurs résultant d'une modification de voirie et/ou
limites parcellaires fera l'objet d'une facturation au demandeur.
Article 5. Modalités techniques - Réalisation des
Ouvrages
5.1. Réalisation de l'étude technique préalable
5.1.1. Engagements du MAITRE D'OUVRAGE
Dans un délai maximum de 3 mois avant le démarrage des travaux, le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à fournir à
GRDF, les éléments du dossier projet qu'il n'aurait pas transmis à GRDF au jour de la signature de la
CONVENTION.
Ce dossier comprend les renseignements suivants :
• Les caractéristiques des cellules au regard du descriptif du programme prévisionnel du PROJET joint en Annexe
3 et la définition des utilisations du gaz,
• La fiche information et planning conformément à l'Annexe 3,
• Le plan masse, plan de situation, plan des voiries et réseaux divers (VRD) du PROJET, joints en Annexe 3,
• Le tracé projeté des Ouvrages à l'Intérieur de la zone comprenant les Branchements, le réseau et présentant
l'emplacement projeté des coffrets / postes de livraison lorsque ceux-ci sont connus au moment de la signature
de la présente CONVENTION,
• Les prescriptions en matière de santé et de sécurité,
• La qualification de l'Entreprise retenue pour la réalisation des ouvrages de VRD.
5.1.2. Engagements de GRDF
Dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception des documents cités ci-dessus, GRDF s'engage à
réaliser avec le MAITRE D'OUVRAGE l'étude technique du projet de tracé des Ouvrages considérés sur la base
des éléments fournis par le MAITRE D'OUVRAGE et à lui transmettre les résultats.
5.2. Engagements de GRDF concernant la réalisation du Réseau
d'amenée
GRDF s'engage à réaliser les travaux en amont des Ouvrages Intérieurs du PROJET, ainsi que les éventuels
renforcements du réseau de distribution existant et/ou l'Extension du réseau à partir du réseau de distribution
existant en PE, jusqu'aux Ouvrages Intérieurs du PROJET.
5.3. Réalisation des Ouvrages Intérieurs de L'OPERATION
5.3.1. Engagements du MAITRE D'OUVRAGE pour La réalisation des Ouvrages
Intérieurs de L'OPERATION
5.3.1.1. Conformité aux normes et règlements applicables
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à réaliser les travaux qui lui incombent en application de la présente
CONVENTION, comme décrits à l'article 5.3.1.4, dans le respect des règles de sécurité notamment de l'arrêté du
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
10/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 51 1 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité pour la distribution de gaz combustible par canalisations et les
cahiers des charges Règlement de Sécurité de la Distribution de Gaz (dits « RSDG ») associés.
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage également à se conformer :
- Aux exigences supplémentaires contenues dans les spécifications techniques de GRDF remises au MAITRE
D'OUVRAGE à la signature de la présente CONVENTION,
- Pour tous les travaux qu'il réalise dans le cadre de la présente CONVENTION, LE MAITRE D'OUVRAGE
s'engage à se conformer au « Guide des bonnes pratiques : Réalisation des ouvrages gaz dans les programmes
immobiliers, les lotissements ou les zones d'aménagement » (Référence 2RDB0410) remis par GRDF ou
téléchargeable sur www.grdf.fr. Ce document précise sous forme condensée et illustrée, les exigences de GRDF
en matière de construction des Ouvrages Intérieurs du PROJET. En complément de ce guide, il est précisé que le
tracé des canalisations de distribution de gaz naturel et que les équipements et accessoires associés ne passent
en aucun cas à l'intérieur des parcelles privatives ou destinées à le devenir.
5.3.1.2. Coordination Sécurité Protection de La Santé
Le MAITRE D'OUVRAGE reconnaît être le maître d'ouvrage des travaux réalisés en application de la présente
CONVENTION, au sens des articles R. 4532-4 et suivants du code du travail, ces travaux étant réalisés dans le
cadre général du PROJET qu'il réalise.
Il est rappelé au MAITRE D'OUVRAGE son obligation de désigner un «Coordonnateur Sécurité Protection de la
Santé» (ci-après « Coordonnateur SPS »), en application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, pour
l'ensemble du PROJET, conformément à la législation en vigueur.
Le nom et l'adresse du Coordonnateur SPS seront communiqués à l'interlocuteur technique GRDF au moins 15
jours avant le début des travaux .
Les intervenants travaillant pour le compte de GRDF devront être inclus dans le plan général de coordination et
transmettront au Coordonnateur SPS leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
5.3.1.3. Appréciation du niveau de compétence de L'Entreprise retenue par Le MAITRE D'OUVRAGE
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à faire réaliser les travaux considérés par une entreprise réunissant toutes les
qualités nécessaires à ladite réalisation. GRDF apprécie le niveau de compétence de l'entreprise afin de
déterminer le type et la fréquence des contrôles à mettre en oeuvre selon son référencement ou non au panel
GRDF.
Pour les Entreprises référencées au panel GRDF et sous contrat, le dispositif national d'évaluation de la
performance des Entreprises permet l'attribution d'une note de performance spécifique au segment de travaux «
lotissement / zone d'aménagement », de mieux connaître le panel de ces entreprises et d'ajuster l'organisation
des contrôles.
Pour les entreprises avec prestations de pose de réseau et sans référencement au panel GRDF, une proposition
de référencement au panel GRDF sera faite.
En cas de refus, GRDF met en place un dispositif de contrôle renforcé.
5.3.1.4. Réalisation des Ouvrages à L'intérieur de L'OPERATION
Le MAITRE D'OUVRAGE réalise ou fait réaliser sous sa responsabilité (et à ses frais conformément à l'article
4.2.1) les travaux de terrassement, en tenant compte des exigences contenues dans les spécifications techniques
de GRDF qui lui ont été remises à la signature de la présente CONVENTION:
• La réalisation de la fouille, commune ou non, destinée à recevoir les Ouvrages à l'intérieur de la zone. La
fourniture et pose de fourreaux pour passage ultérieur de Branchement en traversée de voierie le cas
échéant,
• Le remblayage de la fouille (y compris matériau de meuble en fond de fouille et pose du grillage
avertisseur de couleur jaune) et remise en état des sols.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
11/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Le MAITRE D'OUVRAGE réalise ou fait réaliser sous sa responsabilité:
• La pose (y compris le matériau meuble mis en fond de fouille) et la soudure de tous les tubes PE et
accessoires en PE à l'intérieur du PROJET, y compris les Branchements,
• La pose de boules marqueurs, tous les 20 mètres en partie droite, ainsi qu'à chaque changement de
direction et aux extrémités du réseau.
5.3.1.5. Réception des Ouvrages de distribution à L'intérieur de L'OPERATION par le MAITRE D'OUVRAGE
Le MAITRE D'OUVRAGE procède, sous sa responsabilité, à la Réception des ouvrages dont il a commandé la
réalisation à un ou plusieurs entrepreneurs. La Réception des ouvrages est matérialisée par la signature, entre le
MAITRE D'OUVRAGE et l'entrepreneur, de l'attestation d'achèvement de travaux (selon modèle en Annexe 8).
Il est rappelé que d'un point de vue légal, la date de Réception d'ouvrage fixe le jour de départ des garanties par
le ou les entrepreneurs ayant réalisé les Ouvrages à l'Intérieur du PROJET pour le compte du MAITRE
D'OUVRAGE.
Si les défauts constatés, le cas échéant, ne sont pas réparés dans le délai d'un an à compter de la date de Remise
des ouvrages, GRDF sera en droit de faire exécuter les travaux correspondants aux frais et risques du MAITRE
D'OUVRAGE après mise en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé et notifié par Lettre Recommandée
avec Avis de Réception.
5.3.1.6. Réalisation du Fond de plan géoréférencé
Dans un délai d'un mois maximum après la Remise d'ouvrage, le MAITRE D'OUVRAGE remet à GRDF un fond de
plan numérisé géoréférencé de l'OPERATION comportant la représentation des bâtis, dont il garantit
l'exactitude. Les supports de restitution sont au format Microstation DGNV8, aux normes de GRDF et à l'échelle
1/200ème.
Les données doivent répondre aux exigences du Décret anti-endommagement et être de classe A.
La remise des plans par le MAITRE D'OUVRAGE emporte cession définitive à GRDF des droits de propriété,
d'usage et de diffusion des fonds de plans. Les droits ainsi cédés à GRDF couvrent toute reproduction des fonds
de plan et toute adaptation visant à les compléter ou à les modifier. Le MAITRE D'OUVRAGE s'interdit de
communiquer à aucun tiers (hors association syndicale ou collectivité à qui les espaces publics sont rétrocédés), ni
à titre gratuit, ni à titre onéreux, tout ou partie des dits plans.
Au cas où le fond de plan numérisé géoréférencé ne serait pas remis à GRDF au format, normes et échelle
précisés ci-dessus, dans un délai d'un mois après la remise des ouvrages, GRDF se réserve le droit de les faire
exécuter par le prestataire de son choix, et d'en facturer l'exécution au MAITRE D'OUVRAGE.
5.3.1.7. Réalisation des branchements sur le réseau intérieur de distribution de gaz
Les conditions techniques de réalisation des différents branchements sur le réseau intérieur de distribution de
gaz font l'objet d'un contrat de raccordement joint à la convention de desserte.
5.3.2. Engagements de GRDF concernant la réalisation des Ouvrages Intérieurs du
PROJET
5.3.2.1. Réalisation des Ouvrages de distribution de gaz naturel à l'intérieur du PROJET
GRDF fournit le matériel (les tubes PE, les accessoires (prises, manchons, boules marqueurs...)) destiné à être
posé au titre des Ouvrages à l'intérieur de la zone.
GRDF s'engage à livrer et récupérer le matériel dans les délais permettant d'assurer le planning des travaux.
GRDF communique au MAITRE D'OUVRAGE les spécifications techniques de pose des tubes PE et accessoires. L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
12/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 51 I GRDF se réserve le droit de réaliser des contrôles ponctuels ou continus en cours de chantier et est autorisé à
pénétrer à tout moment sur le chantier relevant de la responsabilité du MAITRE D'OUVRAGE. A cet effet, le
MAITRE D'OUVRAGE avertira GRDF des périodes d'essais et de résistance mécanique et d'étanchéité et de la
date de Réception des ouvrages.
5.3.2.2. Remise de la tranchée ouverte
A la Remise à titre gratuit de la tranchée ouverte, GRDF et le MAITRE D'OUVRAGE signent de façon
contradictoire un « Procès Verbal de Remise à titre gratuit de tranchée ouverte avant déroulage de tube PE »
(Annexe 5).
5.3.2.3. Remise des Ouvrages de distribution de gaz naturel à l'intérieur du PROJET
GRDF procédera aussi à la Remise des ouvrages réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE, à savoir la pose du réseau
(déroulage du PE et branchement) et/ou des coffrets et de leur socle.
Dans le cas où GRDF émettrait des réserves, GRDF pourra demander le déplacement ou la modification des
ouvrages dont la réalisation ne serait pas conforme aux spécifications de pose du réseau et/ou des coffrets et de
leur socle. Les coûts afférents à ces déplacements ou modifications seront à la charge du MAITRE D'OUVRAGE.
Afin de garantir la bonne construction des ouvrages (absence de non conformité) et le succès de la réception
technique, GRDF propose, à titre informatif, au MAITRE D'OUVRAGE une fiche d'autocontrôle de conformité des
ouvrages en zone d'aménagement (Annexe 6) sans préjudice de tout autre contrôle que le MAITRE D'OUVRAGE
jugerait utile.
GRDF incorpore les Ouvrages réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE dans la Concession en acceptant de sa part
une Remise d'ouvrage, matérialisé par le dossier de réception d'ouvrage décrit ci-après, et signée par les deux
partie. Par cet acte, le MAITRE D'OUVRAGE atteste de la conformité des ouvrages aux prescriptions de l'arrêté
du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité pour la distribution de gaz combustible par canalisations, aux
cahiers des charges associés sauf exigences supplémentaires contenues dans les spécifications techniques de
GRDF.
GRDF transfère au Concédant la propriété des Ouvrages en tant que bien de retour et le bénéfice des garanties
légales dont il bénéficie auprès des entreprises qui ont réalisé les travaux, et en particulier de la garantie de
parfait achèvement et de la garantie décennale.
Ce dossier de réception d'ouvrage contient les documents suivants :
■ La liasse exhaustive des comptes rendus des rendez-vous de chantier concernant les travaux gaz,
■ Le lever numérisé et géoréférencé du réseau posé (XYZ et Cotes) conforme aux exigences de GRDF avec
le report de quelques points fixe (coffrets, regards, etc...). Le lever numérisé et géoréférencé est fourni
par l'entreprise de pose de réseaux. Les spécifications techniques de réalisation de celui-ci sont exposés
dans le « Guide des bonnes pratiques : Réalisation des ouvrages gaz dans les programmes immobiliers, les
lotissements ou les zones d'aménagement » (Référence 2RDB0410 ou à télécharger sur www.grdf.fr) fourni
par GRDF. Ce lever doit permettre en particulier la mise à jour du schéma d'exploitation et la réponse aux
Demandes de Renseignements (DR) et aux Déclarations d'intention de Commencement de travaux (DICT),
■ Les éléments de traçabilité des tubes PE et accessoires (par lecture de codes à barres),
■ Les photocopies des attestations d'aptitude des opérateurs PE,
■ Les certificats d'étalonnage des postes à souder,
■ Les procès-verbaux des essais de résistance et d'étanchéité,
■ Le Procès-verbal de Réception d'ouvrage (modèle Annexe 8),
■ Les photos des points singuliers,
■ Les rapports des autocontrôlés avec la levée des écarts (modèle Annexe 6),
■ Les coordonnées complètes des entreprises intervenues sur le réseau gaz, choisies par le MAITRE
D'OUVRAGE.
A l'issue de la Remise des ouvrages, GRDF incorporera les Ouvrages de distribution de gaz naturel réalisés à
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
13/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 l'Intérieur du PROJET dans la Concession, conformément au cahier des charges de Concession établi entre GRDF
et l'autorité concédante.
Article 6. Délais
6.1. Planning définitif de réalisation des travaux relatifs aux Ouvrages
à l'intérieur de la zone
Le délai pour le démarrage des travaux par GRDF est de 90 jours après la date d'entrée en vigueur de la
convention.
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à prévenir GRDF de la date de remise des tranchées 8 semaines avant que
celle-ci ne soit réalisée.
Les interlocuteurs dédiés du MAITRE D'OUVRAGE et de GRDF conviennent de se rencontrer au moins 45 jours
avant le début du chantier pour déterminer le planning définitif des travaux relatifs aux Ouvrages à l'Intérieur du
PROJET , ainsi que celui du Réseau d'amenée. Il comprendra notamment la date prévue de Mise en gaz.
Ce planning des travaux ainsi qu'une fiche précisant l'identité et la qualité des intervenants sur le chantier sont
dûment signés par chacune des parties à la présente CONVENTION.
Toute modification du projet ou du planning à l'origine d'une des parties fera l'objet d'un accord avec l'autre
Partie.
Article 7. Régime des canalisations et aspect foncier
7.1. Ouvrages de la Concession et accessibilité des compteurs
GRDF, en tant que concessionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel, assure l'exploitation et la
maintenance de l'ensemble des ouvrages concédés dans le cadre du cahier des charges de Concession établi
entre GRDF et l'autorité concédante.
GRDF ou toute entreprise intervenant pour son compte ou dûment habilitée par GRDF doit avoir à tout moment
libre accès aux Ouvrages à l'intérieur du PROJET, destinés à l'alimentation en gaz naturel des constructions qui
sont ou seront édifiées pendant l'exécution des présentes et à l'issue.
7.1.1. Pendant la phase des travaux et jusqu'à ta Rétrocession des voies à La collectivité
Locale
Le MAITRE D'OUVRAGE autorise GRDF ou toute entreprise intervenant pour son compte ou dûment habilitée
par GRDF, pendant toute la période des travaux, à pénétrer dans les parties communes du PROJET et à y
exécuter tous les travaux nécessaires à la construction ou au raccordement de nouveaux ouvrages, avec leurs
accessoires. Cette autorisation s'étend à ce qui est utile à l'exploitation, la surveillance, l'entretien, le
renforcement, la réparation, l'allongement, l'enlèvement de tout ou partie de canalisations et d'ouvrages ou
accessoires qui seraient déjà en place.
Le MAITRE D'OUVRAGE consent expressément à GRDF, de par la signature de la présente CONVENTION, une
servitude sous seing privé pour établir à demeure dans l'emprise des parties communes du PROJET, les ouvrages
destinés à l'alimentation en gaz naturel des constructions qui sont ou seront édifiées.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
14/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 A partir du jour de la rétrocession des voies à la Collectivité Locale, GRDF occupera le domaine public au titre de
son droit d'occupation légal en tant que gestionnaire de réseau de distribution public de gaz (article L433-3 du
code de l'énergie).
7.1.2. Pour Les cas où Les voies ne seraient pas rétrocédées à La CoLLectivité LocaLe
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à consentir à GRDF une servitude formalisée, au plus tard dans les 3 mois à
compter de la réception des ouvrages par GRDF sur la base d'un modèle de convention de servitude transmis au
MAITRE D'OUVRAGE par GRDF.
Cette servitude devra avoir été réalisée devant notaire dans un acte authentique par GRDF aux frais du MAITRE
D'OUVRAGE.
A défaut, le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à supporter les conséquences financières qui pourraient résulter
pour GRDF d'une occupation sans titre, notamment en cas de réclamation d'un tiers quelle que soit la durée de
la CONVENTION.
7.2. Règles d'implantation des compteurs - Règles en matière de
plantation d'arbres - Règles en matière de construction à proximité du
réseau de distribution de gaz naturel
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à respecter les règles suivantes et à les rendre opposables, même après la fin
du PROJET, à tout acquéreur de cellules de partie commune ou privative du PROJET:
- Implanter les compteurs en limite de propriété privée pour assurer leur accessibilité,
- Toute plantation d'arbre à proximité du réseau de GRDF doit respecter les prescriptions de la Norme NF P 98
332 de février 2005, intitulée « Règle de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinages entre les
réseaux et les végétaux»,
- Toute construction de bâtiments est interdite sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre du réseau de
distribution de gaz naturel de GRDF, cette distance étant réduite, du côté de la canalisation la plus proche de la
limite des parcelles privatives, à un mètre afin de prémunir l'ouvrage des travaux de tranchées réalisés en
domaine privatif par l'Acquéreur de toute cellule notamment l'édification ultérieure d'un muret en limite de sa
propriété,
- Le mobilier urbain non pourvu de fondations, tel que bancs, abribus, panneau d'affichage ne sera pas considéré
comme un bâtiment au sens de la présente CONVENTION.
LE MAITRE D'OUVRAGE s'engage à prendre en charge le coût des déplacements d'ouvrage qu'il aura réalisés,
consécutifs au non respect des règles ci-dessus et découlant d'une défaillance de sa part.
7.3. Non-obtention des autorisations
La non-obtention des autorisations nécessaires à l'exécution de la présente CONVENTION, notamment le permis
de construire par le MAITRE D'OUVRAGE, à l'issue d'un délai de 1 an à compter de la date de signature de la
présente CONVENTION ou la non-obtention des autorisations administratives nécessaires à l'implantation du
réseau d'amenée par GRDF impliquent la résiliation de la présente CONVENTION.
Article 8. Cession - Clause d'agrément
La présente CONVENTION présente un caractère "intuitu personae". En conséquence, LE MAITRE D'OUVRAGE
ne pourra céder les droits qu'il détient au titre de la présente CONVENTION, sauf s'il obtient préalablement et
par écrit le consentement de GRDF.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
15/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Article 9. Résiliation de la CONVENTION
La CONVENTION sera automatiquement résiliée, sans formalités, dans les situations suivantes :
• En cas de non-obtention, par LE MAITRE D'OUVRAGE, des autorisations administratives nécessaires - ou
assimilées -, à l'issue d'un délai de 1 an à compter de la date de signature de la présente CONVENTION
ou de la non-obtention des autorisations administratives nécessaires à l'implantation du réseau d'amenée
par GRDF,
• Si les travaux ne débutent pas au maximum 1 an après la signature de la CONVENTION,
• En cas de non respect de ses obligations, dûment constatées, de l'une ou l'autre des Parties, et d'échec
de la conciliation stipulée à l'article 11 « Litiges », la présente CONVENTION sera résiliée de plein droit.
Les frais d'études déjà réalisées par GRDF seront facturés au MAITRE D'OUVRAGE.
Article 10. Confidentialité
Les parties s'interdisent de porter à la connaissance de tout tiers, y compris leurs cocontractants, et par quelque
voie que ce soit, le texte intégral ou des extraits de la présente CONVENTION, sauf pour se conformer à une
obligation légale ou pour satisfaire aux nécessités d'une action en justice.
Il est de plus, expressément convenu que les indications, informations, propositions, renseignements, etc. de
toute nature échangés à l'occasion, notamment, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution de la
présente CONVENTION, présentent un caractère strictement confidentiel.
Article 11. Litiges et droits applicables
Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige relatif à la formation, la validité, l'exécution ou
l'interprétation de la CONVENTION.
À défaut d'accord amiable, ces litiges sont soumis à l'appréciation du tribunal compétent dans le ressort de la
Cour d'Appel de Paris.
Il est rappelé que la Commission de Régulation de l'Energie peut être saisie en cas de différend entre un
opérateur de réseau et ses utilisateurs lié à l'accès au réseau, aux ouvrages et aux installations ou à leur
utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution
des contrats et protocoles.
La CONVENTION est soumise au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
Article 12. Responsabilités
Chacune des Parties est responsable de l'exécution de ses missions dans le cadre de la présente CONVENTION.
Le MAITRE D'OUVRAGE conserve la garde des ouvrages qu'il a réalisés ou fait réaliser à l'Intérieur du PROJET
jusqu'à la Remise d'ouvrage à GRDF.
Le MAITRE D'OUVRAGE est dépositaire du matériel fourni par GRDF (tubes PE, boules marqueurs, coffrets et
socles) et en assure la garde ainsi que la surveillance jusqu'à la mise en gaz.
Le MAITRE D'OUVRAGE garantit GRDF contre tout recours qui serait engagé par les Acquéreurs de cellules, les
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
16/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Ayants-droit ou tout autre tiers, du fait de dommages de quelle que nature que ce soit trouvant leur origine dans
les travaux réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE.
Article 13. Documents contractuels
La CONVENTION est constituée des documents suivants :
- La présente CONVENTION
- Ses annexes :
• ANNEXE 1 : Définitions
• ANNEXE 2 : Interlocuteurs
• ANNEXE 3 : Descriptif du programme prévisionnel du PROJET et planning, inclus Plan de situation et Plan
masse du PROJET (à insérer localement), Tracé prévisionnel des canalisations défini par GRDF à l'intérieur
de la zone
• ANNEXE 4 : Fiche contacts Acquéreurs
• ANNEXE 5 : Procès Verbal de remise à titre gratuit de tranchée ouverte avant déroulage de PE.
• ANNEXE 6 : Contrôle de conformité des ouvrages en zone d'aménagement.
• ANNEXE 7 : Canevas technique de paiement
• ANNEXE 8 : Modèle Procès verbal de réception d'ouvrages
Au cas où des données figurant dans les Annexes seraient inconnues à la date de signature de la
CONVENTION, les éléments manquants seront complétés au fur et à mesure de l'avancement du projet, et
au plus tard 1 mois avant la date de démarrage des travaux. Au-delà de ce délai et au cas où des données
figurant dans les Annexes seraient amenées à évoluer, leur intégration fera l'objet d'un avenant.
• le(s) contrat(s) de raccordement individuels des cellules au réseau de desserte intérieur du Projet qui
comprennent des conditions particulières et des conditions générales. Ce(s) contrat(s) de raccordement
précisent les modalités techniques de construction et de réalisation du raccordement de chaque cellule au
réseau de distribution intérieur du PROJET. Les conditions financières de raccordement sont précisées
dans la convention de desserte (Art 4).
La CONVENTION, telle que décrite ci-dessus, annule et se substitue à tous accords écrits et verbaux antérieurs à
sa prise d'effet, ainsi qu'à toutes propositions, offres, devis émanant de l'une ou l'autre des Parties et ayant le
même objet. Aucune des Parties ne pourra être tenue à autre chose que ce qui est expressément convenu par la
présente CONVENTION.
Fait en deux exemplaires originaux,
GRDF, LE MAITRE D'OUVRAGE
Représenté par
ISABELLE CLAVEL,
Délégué Marché d'Affaires
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
17/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 1
Définitions
Acquéreur : les Acquéreurs sont les propriétaires successifs
d'un même bâtiment ou d'une même cellule.
Branchement : ouvrage assurant la liaison entre la
canalisation de distribution de gaz naturel existante ou
l'Extension et la bride amont du poste de livraison ou
l'organe de coupure générale.
Concession : Conformément à l'article L433-3 du code de
l'énergie, la concession de distribution confère au
concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques
et leurs dépendances tous travaux nécessaires à
l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se
conformant aux conditions du Cahier des Charges de
Concession et des règlements de voirie, sous réserve du
respect des dispositions du code de la voirie routière, en
particulier ses articles L113-3 et L 122-3.
Extension : si nécessaire, au plan technique, ouvrage
assurant la liaison entre le réseau de distribution existant et
le(s) Branchement(s).
Installations Intérieures : les Installations Intérieures
correspondent à toutes installations en aval du coffret ou
poste de livraison.
Mise en gaz : opération consistant à remplir une Extension
et/ou un Branchement et/ou un Poste de livraison de gaz
naturel tout en empêchant un débit permanent de ce gaz.
Mise en service : opération consistant à rendre possible un
débit permanent de gaz naturel dans une extension et/ou
un branchement et/ou un poste de livraison ayant fait
préalablement l'objet d'une mise en gaz.
Opération : programme portant sur l'étude et la
construction d'un ensemble de bâtiments/cellules sur une
propriété foncière déterminée.
Ouvrages à l'intérieur de la zone : Avant la Remise
d'ouvrage, ensemble des ouvrages et installations
n'appartenant pas encore au réseau de distribution et
situés en aval du Réseau d'amenée :
les canalisations et branchements PE (Polyethylene) et
accessoires, situées à l'aval du Réseau d'amenée et, le cas
échéant, les conduites montantes, et tous organes tels que
robinets, protection cathodique (réseau acier), nécessaires
au bon fonctionnement et à la conservation de l'ensemble
des ouvrages. A l'issue de la Remise d'ouvrage, ces
ouvrages entrent alors en Concession. Seules les
installations intérieures à chaque bâtiment/cellule, en aval
du compteur, restent en propriété privée.
Ponctuellement, selon le sens de la clause, le mot Ouvrage
peut également désigner des canalisations, des compteurs
et des accessoires déjà en place et dépendant du réseau
de distribution.
Plan de masse : plan représentant l'emplacement du
projet d'aménagement et précisant les limites et
l'orientation du terrain, la répartition entre les terrains
réservés à des équipements collectifs et les terrains
destinés à une utilisation privative, le tracé des voies de
desserte et de raccordement et l'altimétrie des voies.
Plan de situation : plan donnant la situation géographique
du terrain concerné dans le périmètre de la commune dont
il dépend.
Remise d'ouvrage : acte matérialisé par un dossier de
remise d'ouvrage par lequel GRDF accepte d'incorporer les
ouvrages réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE à sa
concession, et signé par les deux parties.
Réception d'ouvrage : acte par lequel le MAITRE
D'OUVRAGE procède, sous sa responsabilité, à la
réception des ouvrages dont il a commandé la réalisation à
un ou plusieurs entrepreneurs. La date de Réception
d'ouvrage fixe le jour de départ des garanties dues par le
ou les constructeur(s).
Réseau d'amenée : ensemble des ouvrages et installations
amenant le gaz depuis le réseau de distribution existant
jusqu'à l'entrée des Ouvrages à l'intérieur de la zone
d'aménagement ou de lotissement.
Rétrocession des voiries : le transfert de voies dans le
domaine public communal peut intervenir sur le fondement
de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme qui prévoit que
"la propriété des voies privées ouvertes à la circulation
publique dans des ensembles d'habitations peut, être
transférée d'office sans indemnité dans le domaine public
de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont
situées".
Schéma de principe : synthèse des ouvrages et installations
(avant retour éventuel de la voirie en domaine publie)
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
18/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 2
Interlocuteurs chez GRDF et le MAITRE D'OUVRAGE
pendant la durée du PROJET
A- Les Interlocuteurs chez GRDF
Interlocuteur dédié Commercial Interlocuteur Technique
Nom et prénom FABRICE DEKEN
Fonction Support Vente
Adresse 59 RUE DE THEROUANNE BP 240 62500 SAINT-OMER
Tel Fixe et mobile 0684638409
Email fabrice.deken@grdf.fr
B- Les Interlocuteurs chez le MAITRE D'OUVRAGE
Interlocuteur privilégié du chargé d’affaire de GRDF
Nom et prénom Odile SEVIN
Fonction Pôle développement économique
Adresse PLACE DU BICENTENAIRE 59710 PONT-A-MARCQ
Tel fixe et mobile 0320591386
Email osevin@pevelecarembault.fr
Interlocuteur privilégié du chargé d'affaire de GRDF
Nom et prénom
Fonction
Adresse
Tel fixe et mobile
Email
Le MAITRE D'OUVRAGE et GRDF s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement
d'interlocuteur dans les meilleurs délais.
En cas d'interlocuteurs supplémentaires, préciser leurs noms, prénoms, fonction, téléphone et mail.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
19/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 3
Descriptif du programme prévisionnel du PROJET (établi par le MAITRE D'OUVRAGE) (indus Plan de situation et plan de masse du PROJET)
Date souhaitée de démarrage du chantier :
Date prévisible du début des terrassements pour la réalisation des réseaux :
Date de pose des réseaux souples :
Date prévue d'achèvement des travaux :
Programme de construction du PROJET :
Nombre de tranches avec phasage prévisionnel de livraison
Surface de construction (en m2 surface de plancher)
Nombre total de bâtiments
Nombres total de cellules
Nombre de branchement(s) sur voie publique
Programme détaillé des cellules ayant choisi l'énergie gaz naturel à la date de signature de la convention
Cellules
Destination*
de la
construction
m2SP
Date de
livraison
prévue
Nom et
Coordonnée
s de
l'Acquéreur*
*
Puissance en
kW**
Conso.
en MWh**
Pression
souhaitée**
21 mbar/300
mbar/autre
ATELIER 1 250 80 300MBAR
ATELIER 2 250 80 300MBAR
ATELIER 3 250 80 300MBAR
ATELIER 4 250 80 300MBAR
* Préciser le type de destination prévue pour le bâtiment/la cellule : activité en précisant le type d'activité dont il
s'agit : commerce, bureaux, santé, enseignement, sport/culture/loisirs, café/hôtel/restaurant, etc.
** Conformément à l'article 4.2.1 GRDF s'engage à réaliser uniquement les branchements des cellules dont
l'Acquéreur est identifié et dont le projet est qualifié , c'est-à-dire pour lesquels la puissance, la consommation et
le débit de gaz naturel sont définis, et l'emplacement du coffret ou du poste de livraison est déterminé.
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
20/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Plan de situation et plan de masse du PROJET
Tracé prévisionnel GRDF extérieur au PROJET précisant le(s) point(s) d'entrée(s) (fourni par GRDF)
Tracé prévisionnel des canalisations défini par GRDF à l'intérieur de la zone
Description du PROJET
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
21/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 4
Fiche Contact Futurs occupants
A retourner par le MAITRE D'OUVRAGE A GRDF
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à transmettre à GRDF, au fil des ventes ou des locations des cellules, les
coordonnées des futurs occupants (Acquéreurs ou locataires) :
Contact GRDF pour la transmission de la fiche :
Nom du Contact GRDF FABRICE DEKEN
Adresse 59 RUE DE THEROUANNE BP 240 62500 SAINT-OMER
Tel Fixe et mobile 0684638409
Email fabrice.deken@grdf.fr
Contacts des futurs occupants :
N°/référe
nce de la
cellule
concernée
*
Date
entrée en
portefeuill
e
Destinati
on de la
constructi
on*
m2 SP
Futur occupant Statut
Nom Adresse Téléphon e Mail Acquis Réservé
(*) joindre un plan de la zone pour localiser le bâtiment/la cellule
Raccordement gaz :
Dans le cas où le futur occupant du bâtiment ou de la cellule aurait indiqué au MAITRE D'OUVRAGE vouloir se
raccorder au réseau de gaz naturel, indiquer :
- la date de raccordement souhaitée
- si possible, l'emplacement souhaité du poste de livraison gaz naturel
Le MAITRE D'OUVRAGE s'engage à informer préalablement les futurs occupants du destinataire des données, à savoir GRDF, et de la finalité
de la collecte : permettre à GRDF et/ou à son prestataire de les recontacter afin de leur apporter un conseil personnalisé sur le choix de leur
énergie, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à /'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que
des modalités d'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et opposition.
L'énergie est notre avenir, économisons-ia !
Quel que soit votre fournisseur.
22/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège sociai : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 5
Procès verbal de réception de tranchée ouverte avant déroulage de tube PE
Descriptif GRDF de l'affaire
N° Affaire :
Adresse : Commune :
Coordonnées des intervenants :
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Oeuvre :
Entreprise de Travaux :
Interlocuteur GRDF :
Le_____________________à__________________, nous soussignés GRDF, représentés par le chargé d'affaires
en présence du maître d'ouvrage ou de son représentant, après avoir procédé aux examens et vérifications
nécessaires de la tranchée ouverte, branchements et coffrets, déclarons :
□ - L'Admission de la réception de tranchée ouverte avant déroulage de PE
□ - L'Admission avec réserves de la réception de tranchée ouverte avant déroulage de PE : Sous réserve de l'exécution des travaux énumérés ci-après avant le / / et en l'absence de constat de nouvelles réserves, la réception de la tranchée sera prononcée.
La programmation des travaux de pose de réseau et de mise en gaz dépend de la date de réception de la
tranchée.
Travaux à réaliser si réserves constatées :
Liste non exhaustive des contrôles c* NC*
• Propreté de la tranchée (fond de fouille sans eau, gravats, etc) □ □
• Accessibilité de la tranchée □ □
• Largeur de tranchée permet le respect de la distance entre les réseaux □ □
• Présence d'un lit de sable □ □
• Nature du sable □ □
• Présence de fourreau en traversée de chaussée de type TPC1 □ □
• Cohérence du diamètre du fourreau en fonction du tube PE à poser □ □
• Piquetage avec altimétrie □ □
• Pose des coffrets (limite propriété, hauteur, présence fourreaux de remontée) □ □
• Respect des distances aux végétaux □ □
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
23/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Mise en place de protections mécaniques le cas échéant □ □
C* : Conforme
NC* : Non Conforme
Date de signature de l'entreprise :
Date de signature du maître d'ouvrage :
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
24/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 51 I ANNEXE 6
Contrôle de conformité des ouvrages en zone d'aménagement Fiche d'autocontrôle Entreprise / Maitre d'Ouvrage
Descriptif GRDF de l'affaire
N° Affaire :
Date début des travaux :
Adresse :
Commune :
Coordonnées des intervenants :
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Oeuvre :
Entreprise de Travaux :
Interlocuteur GRDF :
Phase d'étude
C* NC*
Transmission, à GRDF, du nom du coordonnateur par le MAITRE D'OUVRAGE en matière de santé et □ □ sécurité
Nom du coordonnateur :....................................
Envoi de l'étude technique à GRDF pour approbation □ □
Date d'envoi :....................................................
Réception et validation de l'étude technique par GRDF avant le début des travaux □ □
Date de réception :.............................. Date de validation :...................................
Prise en compte des points singuliers à photographier □ □
C* : Conforme
NC* : Non Conforme
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
25/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Phase de travaux
C* NC*
Piquetage avec altimétrie du sol fini □ □
Bornage des limites des bâtiments/cellules □ □
Fouilles branchement perpendiculaires à la fouille canalisation □ □
Pose du réseau □ □
• Respect des distances inter-fluides □ □
• Respect des distances aux végétaux □ □
• En cas d'utilisation de fourreau, respect d'utilisation de fourreauannelé jaune □ □
• Mise en place de protections mécaniques le cas échéant □ □
• Respect des valeurs de couverture (profondeur de pose) □ □
• Pose de grillage avertisseur jaune à la bonne profondeur □ □
• Nettoyage des canalisations □ □
• Séchage des canalisations □ □
• Massif béton Chambre TV ou Télécommunication à 20 cmde l'ouvrage gaz □ □
Pose de marqueurs enterrés type boules: en bout de réseau, tous les 15 cm en partie droite et tous les □ □ changements de direction (pose à côté de la canalisation et maintien par collier Rilsan)
C* : Conforme
NC* : Non Conforme
Pose des coffrets et branchements
• Alignement et altimétrie par rapport aux limites de bâtiment/cellule □ □
• Respect du niveau de sol fini (définitif) □ □
• Utilisation de fourreaux préformés pour la remontée dans les coffrets □ □
• Raccordement des tubes PE de branchement sur les robinets d'entrée de coffret □ □
• Pose des bouchons à joints plats □ □
• Obturation des pénétrations □ □
• Repérage étiquetage prises PDBI □ □
Pose de poste de détente
• Pose de robinet en amont □ □
• Conformité valeur prise de terre □ □
• Repérage □ □
Réalisation de la voirie
• Conformité du compactage □ □
• Réalisation des voiries effectives à -10cm du sol fini □ □
• Pose des bordures de trottoir et/ou du 1er rang de parpaing des bâtiments/cellules □ □
• Respect des prescriptions du gestionnaire de voirie □ □
• Respect des prescriptions de GRDF pour l'enrobage des tubes □ □
• Lit de pose (10cm) et zone d'enrobage (10cm) en 0/6,3mm naturel (0/4mm enrecyclé) □ □
Conformité de la pise du Polyéthylène
• Essai de résistance mécanique □ □
• Essai d'étanchéité □ □
• Nettoyage de la canalisation (Passage du piston) □ □
• Qualification des opérateurs □ □
• Respect des règles d'électrosoudage (extraction machine, cycle de soudage,température) □ □
• Obturation des pénétrations □ □
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
26/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 • Respect des conditions de stockage/aspect extérieur des tubes □ □
• Respect des efforts de tractions lors du déroulage □ □
• Respect des rayons de courbure □ □
• Respect des prescriptions de déroulage □ □
• Aspect visuel du PE □ □
Utilisation de matériel approvisionné par SERVAL □ □
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
27/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Phase de réception
Complétude du dossier de réception
• Lever numérisé et géoréférencé du réseau posé (XYZ et cotes) et quelques points fixes
• PV de compactage
• Fiches techniques produits (FTP) des matériaux d'apport
• PV d'essai mécanique et d'étanchéité
• Eléments de traçabilité des tubes et des accessoires
• Titres de qualification des opérateurs soudeurs
• Certificats d'étalonnage des postes à souder
• Fourniture de l'ensemble des paramètres de soudage des accessoires posés
• Fourniture des photos des points singuliers
• Liasse exhaustive des comptes rendus des rendez-vous de chantier concernant le gaz
• Coordonnées des entreprises intervenues sur le réseau gaz, choisies par l'aménageur
C* : Conforme
NC* : Non Conforme
C* NC*
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
Contrôles complémentaires effectués
Date Phase Entreprise ou GRDF Contrôle effectué Résultat
Date de signature de l'entreprise
Date de signature du maître d'ouvrage
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
28/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 7
Canevas technique de paiement en vigueur au 05/06/2018
Conditions maximales de remboursement par GRDF des travaux de pose des Ouvrages à l'intérieur de la zone et
des Branchements associés réalisés par le MAITRE D'OUVRAGE.
Articles Montant du paiement en € HT unité Référence
Réseau
Pose des tubes PE + accessoires de réseau
de calibre 63/110
de calibre 125
7.7 € Mètre linéaire
8.3 € Mètre linéaire
Pose des tubes Acier + accessoires
de réseau Au cas par cas Mètre linéaire
Branchement
Pose de tubes et prises 121 € unité
Coffret
Pose de socles et coffrets 180€ unité (coffret)
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
29/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 ANNEXE 8 t
Modèle - PROCES VERBAL DE RECEPTION D'OUVRAGES
L'entreprise...................................................................représentée par M...........................................................
Dès la signature de la présente attestation concernant les travaux ci-après définis :
Adresse du chantier :..........................................................................................................
Consistance des travaux :...................................................................................................................................
Dossier :....................................................... Plan(s) :.........................................................................................
• Certifie :
- que les travaux lui incombant sont réalisés conformément à la commande passée
- que les travaux lui incombant sont réalisés conformément aux exigences réglementaires de sécurité
• Précise :
- que les travaux sont complètement achevés (1)
- que les travaux ci-après restent à exécuter (1) :................................................................................................
• S'interdit de faire intervenir le personnel placé sous son autorité sur ou à proximité de cet ouvrage sans
autorisation du chef d'exploitation de GRDF Distribution si l'ouvrage est mis en exploitation.
SCHEMA
PIECES JOINTES:
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
30/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 Le Représentant de l'Entreprise Intervenante
M.................................
Le:...............................heure:................................
Signature
Le Maître d'Ouvrage ou son représentant
M.................................
Le:...............................heure:................................
Signature
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Quel que soit votre fournisseur.
31/31
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511 1