Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2022.22 Travaux d amenagement du parc municipal av
Acte - 17062021 63 ACTE TPN Travaux d extension et de rea
Déliberation - 2025.40.EXTENSION ET RENOVATION HOTEL VILLE ATTRIB
Déliberation - DEL 2022.66 Marche modulaires DSTUE avenant au mar
Acte - 10072020 67 ACTE TPN Les Bambins avenant n°3 au ma
Compte-Rendu - 15102020 87 ACTE TPN Marché de travaux pour la con
Déliberation - DEL 2023.27 Marche de travaux relatif a la constru
unknown - DEL 87.2025 Marche renovation extension hotel de v
Déliberation - DEL 2022.67 Reamenagement d un batiment route de F
Déliberation - 2022.24 Reamenagement d un batiment route de Front
Déliberation - 2022.45 Avenant marche de travaux extension du parc
Document publié le Mardi 5 avril 2022 par la commune d'Aucamville.
Lien du pdf (Déliberation - 2022.45 Avenant marche de travaux extension du parc)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Justice et droit,
Page 1 sur 2
AUCAMVILLE
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 05 AVRIL 2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CEE
N° 2022.45
Nombre de membres :
Afférents au Conseil Municipal 29
En exercice 29
Qui ont pris part à la délibération 25 Pour : 25
Contre : 0
Abstention ©
Date de la convocation : 29 mars 2022
L'an deux mille vingt-deux et le cinq avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d'AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Salle du conseil, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE, Maire.
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, M. Patrick FERRARI, M. Félix MANERO, Mme Véronique FABREGAS, M. Francis MUSARD, Mme Monique PONS, M. Jean-Charles VALMY, M. Bertrand DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Caroline CHALLET, Mme Marie CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, Mme Thérèse FOISSAC, M. Alexis FRIGOUL, M. Jean- Pierre JAMMES, Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry RAFAZINE, M. Laurent TALBOT, M. Nicolas TOURNIER.
Pouvoir(s) : Mme Valérie VIGNE pouvoir à Mme Nelly DENES, Mme Annette BALAGUE pouvoir à M Gérard ANDRE, Mme Caroline ANDREU pouvoir à Mme Roseline
ARMENGAUD.
Absent(s) excusé(s) : M. Patrick DUBLIN, Mme Lylia CHALLAL, Mme Mireille OVADIA, Mme Hélène TOULY.
Secrétaire de séance : Mme ARMENGAUD.
Objet de la délibération : MARCHE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC
MUNICIPAL - AVENANTS AU MARCHE
Exposé :
Par délibération n°2021.63 en date du 17 juin 2021, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer le marché de travaux relatif au lot n°2 Espaces verts et mobilier urbain dans le cadre de l'aménagement du parc municipal (2021.04) avec la société PEPINIERES DU LANGUEDOC pur un montant de 244 539.60 € HT.
Conseil Municipal du mardi 05 avril 2022
Délibération n°2022.45 : Marché de travaux d'aménagement du parc municipal - Avenants au marché Page 2 sur2
Par délibération n°2021.83 en date du 13 juillet 2021, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer le marché de travaux relatif au lot n°1 Voiries et réseaux divers avec la société THOMAS & DANIZAN pour un montant de 166 672 € HT. Des avenants en plus-value et prolongeant les délais d'exécution ont été actés par délibération n°2022.22 en date du 8 mars 2022.
Afin de clôturer le lot n°1 Voiries et réseaux divers, il est nécessaire de prolonger la durée du marché. En effet, pour le lot 2 le début de réalisation de l’espace gradins de la Noria côté nord s’est révélé non conforme au dossier du marché. La maitrise d'œuvre a dû établir des propositions complémentaires permettant de répondre aux attentes initiales telles que prévues au marché, ce qui a conduit à un retard d'exécution. Dans ce cadre, la fin des travaux du lot 1 étant tributaires du lot 2, le délai d'exécution du lot n°1 VRD doit être prolongé jusqu’au 15 avril 2022.
Cela fait l'objet du présent avenant qui est proposé à l'approbation du Conseil municipal.
Décision :
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération n°2021.63 en date du 17 juin 2021 attribuant le lot n°2 Espaces verts et mobilier urbain dans le cadre de l'aménagement du parc municipal,
Vu délibération n°2021.83 en date du 13 juillet 2021 attribuant le lot n°1 VRD, Vu la délibération n°2022.22 en date du 8 mars 2022 approuvant les différents avenants, Vu les éléments transmis par la maitrise d'œuvre,
Entendu l’exposé de M. MUSARD, Huitième Adjoint, et après en avoir délibéré,
Décide
Article 1 : d'approuver la prolongation du lot n°1 VRD jusqu’au 15 avril 2022.
Article 2 : d'autoriser le Maire à signer cet avenant.
Conseil Municipal du mardi 05 avril 2022
Délibération n°2022.45 : Marché de travaux d'aménagement du parc municipal - Avenants au marché