Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Impasse Vives
Arrêté - Impasse Bleriot
Arrêté - Impasse des Lilas
Arrêté - Impasse de la Moisson
Arrêté - Impasse Dizac
Arrêté - Impasse de la Moisson 1
Arrêté - Impasse Claude Simon
Arrêté - Impasse Maryse Bastie
Arrêté - Impasse de la petite vitesse
Arrêté - Impasse des Palombes
Arrêté - Impasse Vives
Document publié le Mardi 18 juin 2024 par la commune de Tarbes.
Lien du pdf (Arrêté - Impasse Vives)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
LE MAIRE DE TARBES
Arrêté n' 241860 CL du '18 juin 2024
Obiet : Réglementation provisoire de circulation
lmoasse VIVÈS pour permettre la préparation de travaux sur voirie (enrobés coulés à froid).
VU la loi n' 82.213 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions;
VU la loi n' 2003-276 du 28 Mars 2003 relative à I'organisation décentralisée de la République notamment son article 5 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L.2213-1 et I'anicle L.2213-2;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le Code de la Route, notamment son article R-411.5 définissant les pouvoirs des Préfets, des Présidents de Conseils Départementaux et des Maires, ainsi que l'article R.411-2'l-1, définissant les pouvoirs de police de l'autorité compétente pour prévenir un danger sur une voie ;
VU I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'instructron interminlstérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
VU l'arrêté municipal du 27 Octobre 2021 portant réglementation générale de la circulation et du stationnement sur le territoire de la commune de Tarbes ;
VU la demande présentée par l'entreprise SBTP, 1"1 rue de I'INDUSïRIE, 65800 AUREILHAN;
CONSIDÉRANT que pour garantir la sécurité publique, il y a lieu de modifler la réglementation de la circulation
ARRETE
Du 26 au 28juin2024, de 8 H 00 à 17 H 00.
lmpasse VIVES
.,'. ,;
Le stationnement des véhicules de chantier est exceptionnellement autorisé sur une chaussée en préservant une largeur mrnimale de 2.80 mètres.
La circulation des véhicules est alternée et régulée, manuellement ou par panneaux, par les soins et sous la responsabilité du demandeur.
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h.
Direction des Mobilités
Et de la Gestion des Risques
Article 1 Les droits d'accès des riverains sont sauvegardés, sous réserve des contraintes de sécurité.
Article 2 - Toutes les mesures nécessaires au bon ordre ainsi qu'à la sécurité de Ia circulation sont prises sous la responsabilité du demandeur.
Article 3 - Les panneaux de signalisation et de déviation nécessaires sont mis en place, par les soins et sous la responsabilité du demandeur,
Les dispositions définies. par l'article 1 prendront effet le lour de la mise en place de la signalisation conforme et réglementaire.
En cas de non-respect des prescriptions indiquées, cette autorisation est révocable sans délai préalable, et sans indemnité des tiers.
Le demandeur garde la responsabilité de cette signalisation pendant toute la durée des travaux ainsi que la remise en état des lieux, et la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même.
&!g_5 - Le présent arrêté fera I'objet d'une publicité sous format électronique sur le site de la ville.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication électronique.
Article 7 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Tarbes, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est affiché sur le lieu du chantier et publié dans la presse conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour le Maire,
Le Conseiller Municipal Délégué,
Amaury TROUSSARD
w:/tJ.?»Iç§,l*.t ,,.
Article 4 - Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées.
-,.
mrrrfirra--z---