unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 1. Annexe Contrat mandat SEPA Mousserolles Viabilisation

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 66

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 28

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 24

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 32

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 05

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 C

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21

unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 1. Annexe Contrat mandat SEPA Mousserolles Viabilisation Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 1. Annexe Contrat mandat SEPA Mousserolles Viabilisation)Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Justice et droit, Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

1/21

Mandat de réalisation confié par la

Communauté d’Agglomération Pays

Basque

(valant acte d’engagement et cahier des

charges)Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

2/21

CONTRAT DE MANDAT PUBLIC

OBJET DU CONTRAT : Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP) :

Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

Pouvoir adjudicateur : Communauté d’Agglomération Pays Basque

Adresse : avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du code de la commande publique : Monsieur le Trésorier Payeur

Copie de l’original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l’établissement de crédit en cas de cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l’article R.2191-46 du code de la commande publique

Date ………………………. Signature ……………………………………………………………………… L'exemplaire unique pourra être remplacé au gré du maître d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

Comptable assignataire : Trésorier payeur de la Communauté d’Agglomération Pays Basque Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire désigné ci- dessus

Transmis en préfecture le : sans objet ...........................................................................................................................

Date de notification le :.....................................................................................................................................................Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

3/21

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT ............................................................................... 6

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ....................................................................................... 6

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE ........................................................... 7

3.1. Entrée en vigueur .............................................................................................................. 7

3.2. Durée .................................................................................................................................. 7

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX ........................................................... 7

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE .......................................................... 7

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS

- RESPONSABILITE DU MANDATAIRE ............................................................................ 8

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE REALISATION DE L'OUVRAGE ........................................................................................ 8

ARTICLE 8 - ASSURANCES ........................................................................................... 9

8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle ............................................................ 9

8.2. Assurance "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur " (CNR) ................ 9

8.3. Assurance "tous risques chantiers" ................................................................................ 9

ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES ................................................................... 9

9.1. Mode de passation des marchés ...................................................................................... 9

9.2. Incidence financière du choix des cocontractants ....................................................... 10

9.3. Rôle du mandataire ......................................................................................................... 11

9.4. Signature du marché ....................................................................................................... 11

9.5. Transmission et notification ........................................................................................... 11

ARTICLE 10 - AVANT-PROJET ET PROJET ................................................................. 11

10.1. Avant—projet .............................................................................................................. 11

10.2. Projet ........................................................................................................................... 11

ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION ................................................................... 12

11.1. Gestion des marchés .................................................................................................. 12

11.2. Suivi des travaux ........................................................................................................ 12

ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION..................... 12

ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE.................................................................................. 12

ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE - AVANCES ................................. 13

14.1. Montant de la rémunération ....................................................................................... 13Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

4/21

14.2. Forme du prix .............................................................................................................. 14

14.3. Avance ......................................................................................................................... 14

14.4. Modalités de règlement .............................................................................................. 14

14.5. Acomptes et solde ...................................................................................................... 14

14.6. Délai de règlement et intérêts moratoires ............................. Erreur ! Signet non défini.

14.7. Mode de règlement ..................................................................................................... 15

14.8. Présentation des factures au format dématérialisé .................................................. 15

ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE..................................................................................................... 16

15.1 .......................................................................................................................................... 16

15.2 .......................................................................................................................................... 16

15.3 .......................................................................................................................................... 16

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE 16

16.1. Sur le plan opérationnel ............................................................................................. 16

16.2. Sur le plan financier .................................................................................................... 17

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE............................................................................ 17

ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE .................... 17

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LE MAITRE D’OUVRAGE; BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES ............................................................................................ 17

ARTICLE 20 - RESILIATION ........................................................................................... 18

20.1. Résiliation sans faute ................................................................................................. 18

20.2. Résiliation pour faute ................................................................................................. 18

20.3. Autres cas de résiliation ............................................................................................. 18

ARTICLE 21 - CLAUSES DE REEXAMEN ..................................................................... 19

ARTICLE 22 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT ............................. 19

ARTICLE 23 - LITIGES .................................................................................................... 20

ARTICLE 24 - APPROBATION DU MARCHE ................................................................ 20

24.1. Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessus.................. 20

24.2. Acceptation de l’offre ................................................................................................. 20

ANNEXES .................................................................................................................. 21Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

5/21

ENTRE

La Communauté d’Agglomération Pays Basque

représentée par M. ETCHEGARAY , son Président , en vertu d'une délibération du Conseil d’Agglomération en date du .

et désignée dans ce qui suit par les mots "le Mandant" ou "le Maître de l'Ouvrage"

D'UNE PART

ET

La Société d’Equipement des Pays de l’Adour,

Forme de la société : Société Anonyme d’Economie Mixte,

au capital de 3 647 678 €,

dont le siège social est à 238 Boulevard de la Paix 64 000 PAU,

- Immatriculée à l’INSEE :

- Numéro SIRET :77563869500095

- Code la nomenclature d’activité française (NAF) : 4110C

- Numéro d’identification au registre du commerce : 775 638 695 RCS PAU

représentée par M. Nicolas FREIDA, son Directeur Général,

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Société", « le titulaire » ou "le Mandataire »

qui, après avoir pris connaissance des éléments qui sont mentionnés dans le présent marché,

- s'ENGAGE, sans réserve à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre.

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, être titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu’elle encourt :

Compagnie : ALLIANZ IARD

N° Police : M24 173 012

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise de l'offre.

D'AUTRE PARTOpération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

6/21

PREAMBULE :

Le Maître d’Ouvrage envisage la réalisation de travaux de dépollution, terrassement, démolitions et viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles dont il est propriétaire.

Il a déjà réalisé des travaux partiels de dépollution sur le site en 2015 et souhaite compléter ces interventions en fonction du projet d’implantation de la société Enovis sur le terrain.

Il en a défini le programme et a arrêté, à la somme de 1 500 000 € HT soit 1 800 000 € TTC, l'enveloppe financière prévisionnelle. Ces documents sont ci-après annexés.

Conformément aux dispositions du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP), le Mandant a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de le représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par les textes législatifs précités et par les dispositions du présent contrat.

Le Maître d’Ouvrage désigne M. le Président comme étant la personne compétente pour le représenter pour l'exécution de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales et du code de la commande publique, et notamment pour donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; le Mandant pourra à tout moment notifier au Mandataire une modification de ces personnes.

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le Mandant demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, en son nom et pour son compte et sous son contrôle, les travaux de dépollution, terrassement, démolitions et viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles, conformément au programme ci-annexé et validé par la collectivité.

Il lui donne à cet effet mandat de le représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d’ouvrage définies à l’article 5 ci-après.

Ces travaux devront répondre au programme et respecter l'enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par le Maître d’Ouvrage mais pouvant être éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-après à l'article 2.

Il est toutefois d'ores et déjà précisé que le Maître d’Ouvrage pourra mettre un terme à la mission du Mandataire et qu’il se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l'ouvrage, notamment au stade de l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 20.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE

PREVISIONNELLE

Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés dans les conditions suivantes.

Comme le prévoit l'article 6, le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle par ses cocontractants.

Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord du Maître d’Ouvrage, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer le Maître d’Ouvrage des conséquences financières de toute décision de modification du programme que celui-ci prendrait. Cependant, il peut et même doit alerter le Maître d’Ouvrage au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle ou d’apporter des solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes, notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle pourra être proposée au Maître d’Ouvrage notamment aux stades suivants :

• signature des marchés après consultation : article 9.

• approbation des avant-projets : article 10.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

7/21

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

3.1. Entrée en vigueur

Le Maître d’Ouvrage notifiera au Mandataire le marché de mandat signé.

Le contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de cette notification.

Lorsque le marché est soumis au contrôle de légalité, le Maître d’Ouvrage informe le mandataire de la date à laquelle il aura été reçu par le représentant de l'Etat.

3.2. Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 20, le présent mandat expirera à l'achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l'article 16.

Sur le plan opérationnel, le Mandataire assurera toutes les tâches définies ci-après à l'article 5 jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées à cette date ou de désordres apparus pendant ce délai et non réparés.

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue au 3ème trimestre 2025 sans que le Mandataire puisse être tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée.

Après l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant :

• liquider les marchés et notifier les DGD,

• faire signer au Maître d’Ouvrage l'avenant de transfert de la police dommage ouvrage, ce à quoi celui-ci s'oblige

Il remettra à la fin de ses missions l'ensemble des dossiers afférents à cette opération.

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Le Maître d’Ouvrage est propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et les mettra à la disposition du Mandataire dès que le contrat de mandat sera exécutoire.

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du code de la commande publique, le Maître d’Ouvrage donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions suivantes qui sont ci-après précisées :

• réalisation du dossier de consultation des concepteurs sur la base du programme ci-annexé et validé par la collectivité.

• définition des conditions administratives et opérationnelles selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté, (voir article 7),

• préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (SPS, contrôle technique, bureau d’étude environnement, bureau d’étude géotechnique, assureur, etc…..), établissement, signature et gestion des contrats

• préparation du choix du maître d'œuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre,

• approbation des avant-projets et accord sur le projet, (voir article 10),

• préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits contrats,

• versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et du prix des travaux et plus généralement de toutes les sommes dues à des tiers (voir article 15),

• suivi du chantier sur les plans opérationnel, financier et administratif, (voir article 11),Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

8/21

• organisation de la réception de l'ouvrage, (voir article 12),

• ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le détail des tâches résultant de ces attributions est défini en annexe.

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS - RESPONSABILITE DU

MANDATAIRE

D'une façon générale :

Le mandataire représentera le Maître d’Ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus.

Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maître de l'Ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études et/ou l'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités.

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Maître de l'Ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat. Notamment, le Mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit à l'article 2, sauf s'il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne pouvant à eux seuls être considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de même en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE REALISATION DE

L'OUVRAGE

Le Mandataire assistera le Maître d’Ouvrage dans la définition des conditions administratives de réalisation de l’ouvrage.

A cette fin :

• Il préparera, au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage, les dossiers de demandes d'autorisations administratives nécessaires et en assurera le suivi (étant précisé que les pièces techniques relèvent de la mission du maître d’œuvre).

• Il recueillera et remettra au Mandant toutes les précisions et modifications nécessaires au programme et à l'enveloppe financière, notamment à l'issue des études d'avant-projet et avant tout commencement des études ou projets.

• Il représentera le Mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (électricité, eau, etc.) afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les déplacements de réseaux).

Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le mandataire n’est pas le responsable du projet.

Cependant, il est chargé par le mandant de confier cette mission au maître d’œuvre.

• Il fera établir un état préventif des lieux.

• Il proposera au Maître d’Ouvrage et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés ainsi qu'il est dit à l'article 9.

• Il suivra au nom et pour le compte du Mandant la mise au point du calendrier d'exécution établi par le maître d'œuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par le Maître d’Ouvrage.

• Il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires suivant les prescriptions du maître d’oeuvre (relevés de géomètre, études de sols, études de pollution, diagnostics, etc.)Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

9/21

• Il fera intervenir un organisme de contrôle technique en cas de besoin ainsi qu’un coordonnateur sécurité santé (SPS).

Pour l'exécution de cette mission, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage, et avec l'accord de ce dernier, à des spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées. D'ores et déjà le Maître d’Ouvrage autorise l'intervention d'une personne qualifiée pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géomètres, avocats, huissiers, études de sols, études de pollution, ...)

Toutes les dépenses engagées à ce titre sont prises en compte dans le bilan de l'opération.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle.

8.2. Assurance "dommages-ouvrage" et "constructeur non réalisateur " (CNR)

Sans objet, les travaux ne relèvent pas d’une construction.

8.3. Assurance "tous risques chantiers"

Le Maître d’Ouvrage pourra demander au mandataire de souscrire une police d'assurance "Tous risques chantiers".

ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du code de la commande publique applicables au Maître d’Ouvrage, sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage dans les conditions particulières définies ci-dessous.

Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en application des dispositions des textes précités, le mandataire utilisera la plateforme demat ampa.

9.1. Mode de passation des marchés

Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces textes et en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches ci-annexée.

Cas des marchés autres que de maîtrise d’œuvre et procédures particulières

En cas d’appel d’offres :

Le Mandataire utilisera librement les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint. Après convocation par le Maître d’Ouvrage, le Mandataire assistera aux séances de la commission d’appel d’offres en vue d’en assurer le secrétariat. Après accord du Maître d’Ouvrage sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire dans les conditions de l’article 9.4 conclura le contrat.

En cas de procédure adaptée :

Le Mandataire appliquera les règles internes de publicité et de mise en concurrence fixées par le Maître d’Ouvrage. Après accord du Maître d’Ouvrage sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

En cas de procédure avec négociation :Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

10/21

Le Mandataire, après avoir satisfait, s’il y a lieu, aux obligations de publicité, assistera le mandant dans l’établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre.

Après fixation de cette liste par le mandant, le Mandataire adressera la lettre d’invitation à soumissionner aux candidats et, sur la base des offres initiales reçues, engagera les négociations avec chaque candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui proposera un classement des offres. Après convocation par le Maître d’Ouvrage, le Mandataire assistera à la séance de la commission d’appel d’offres en vue d’en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son rapport de négociation. Après attribution par la commission et accord du Maître d’Ouvrage sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat avec l’attributaire.

Conforment aux dispositions de l’article R.2161-17 du code de la commande publique, le mandataire pourra également indiquer dans l’avis de marché que le marché sera attribué sur la base des offres initiales sans négociation. Le mandataire n’informera cependant les candidats de la non-mise en œuvre de la négociation qu’après décision en ce sens du représentant du mandant.

En cas de marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables

Le Mandataire engagera les négociations avec le candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire proposera un projet de marché sur la base d’un rapport de négociation qu’il présentera au Maître d’Ouvrage.

Après accord de l’organe compétent du Maître d’Ouvrage sur l’attribution et la signature du marché par le Mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

Cas des marchés de maîtrise d’œuvre

• Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est inférieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l’article 9.1.1.b) décrites à la présente convention.

• Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les conditions définies aux articles R.2162-15 à R.2162-21 du code de la commande publique :

o Le Mandataire sera chargé de l’organisation de la consultation. Il ne convoque pas le jury mais en assurera le secrétariat.

o Après désignation du ou des lauréats par le mandant, le Mandataire engagera la négociation dans le cadre d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats (art. R.2122- 6 du code de la commande publique).

o A l’issue de la procédure, sauf délégation consentie à l’exécutif dans les conditions fixées au Code Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante du Maître d’Ouvrage attribuera le marché et en autorisera sa signature.

o Le mandataire allouera, après accord du Mandant, les primes proposées par le jury.

• Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur au seuil des procédures formalisées mais relève des exceptions à la procédure de concours mentionnées à l’article R.2172-2 du code de la commande publique, le mandataire mettra en œuvre, selon les mêmes modalités définies ci- dessus :

la procédure avec négociation

la procédure d’appel d’offres

Utilisation d'un accord-cadre

Le Maitre d’ouvrage pourra demander au mandataire d’utiliser les accords cadres en place au sein de la collectivité.

9.2. Incidence financière du choix des cocontractants

S’il apparaît que les prix des offres des candidats retenus entraînent un dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir le Maître d’Ouvrage dans les conditions définies à l’article 2 ci- dessus. L’accord du Maître d’Ouvrage pour la signature du marché ne pourra alors être donné qu’après augmentation corrélative de l’enveloppe.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

11/21

9.3. Rôle du mandataire

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux candidatures et à l'offre, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures pour l’analyse de celles-ci par le mandant et le cas échéant le jury.

S’il le juge utile, le Mandataire est habilité à demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.

Lors de l’analyse des offres, il prêtera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire d'analyse en vue du jury ou de la CAO.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

Il procédera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les avis d’attribution.

9.4. Signature du marché

Le Mandataire procédera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord du Maître d’Ouvrage, et de respect des dispositions du code de la commande publique.

Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant.

9.5. Transmission et notification

Le Mandataire transmettra, s’il y a lieu, en application de l’article L 2131-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité, au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement dans lequel est située la Collectivité. Il établira, signera et transmettra, le rapport établi par lui conformément à l’article R.2184-1 du code de la commande publique.

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie à la Collectivité.

ARTICLE 10 - AVANT-PROJET ET PROJET

10.1. Avant—projet

Le Mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir l'accord du Maître d’Ouvrage. Ce dernier s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 15 jours à compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'accord du Maître d’Ouvrage sera réputé acquis à condition que le programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés.

Le Mandataire transmettra au Maître d’Ouvrage, avec les avant-projets, une note permettant à ce dernier d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectés. S’il apparaît qu’ils ne sont pas respectés, le Mandataire pourra le cas échéant, alerter le Maître d’Ouvrage sur la nécessité ou l’utilité d’apporter des précisions, ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe.

Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage devra expressément :

• soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière permettant d’accepter les avant-projets ;

• soit demander la modification des avant-projets ;

• soit, notamment s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, à charge pour le Maître d’Ouvrage d'en supporter les conséquences financières, comme prévu à l'article 20.1.

10.2. Projet

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations du Maître d’Ouvrage, le Mandataire fera établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

12/21

ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION

11.1. Gestion des marchés

Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, la gestion des marchés au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de manière à préserver les intérêts du Maître d’Ouvrage.

A cette fin, notamment :

• Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.

• Il vérifiera la conformité administratives des situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre.

• Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.

• Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

• Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et présentera au mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable à la signature d'un protocole.

• Il recevra les propositions d’avenants et les signera, le cas échéant après avis technique du maître d’œuvre, et après accord du mandant.

• Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu.

• Le Mandataire doit veiller à ne prendre aucune décision pouvant conduire à un dépassement de l’enveloppe financière ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des réclamations.

11.2. Suivi des travaux

Le Mandataire représentera si nécessaire le Maître d’Ouvrage dans toutes réunions, visites ... relatives au suivi des travaux. Il informera le maître d’ouvrage de toute anomalie administrative qu’il pourrait constater lors du suivi des travaux (notamment non-respect des délais, défaillance d’entreprise, incident de marché), ou de tout problème technique qui pourrait être lui être signalé par le maître d’œuvre ou par les entreprises ( qualité des prestations, …).

Il s’efforcera d’obtenir des intervenants des solutions pour remédier à ces anomalies, en informera le Maître d’Ouvrage et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l'initiative et sous la responsabilité technique du maître d'œuvre, en présence des représentants du Maître d’Ouvrage, ou ceux-ci dûment convoqués par le Mandataire, aux opérations préalables à la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Le Mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises la décision relative à la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès du Maître d’Ouvrage sur le projet de décision. Le Maître d’Ouvrage s'engage à faire part de son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé à l'article 41-3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite le Maître d’Ouvrage aux opérations préalables à la levée de celles-ci.

Le Maître d’Ouvrage, propriétaire de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra possession dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée). A compter de cette date, il fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, il s'oblige à reprendre au Mandataire.

ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE

MANDATAIREOpération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

13/21

Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement évalué à 1 500 000 € HT soit 1 800 000 € TTC ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment :

• les études techniques ;

• le coût des travaux de construction de l'ouvrage incluant notamment toutes les sommes dues aux maîtres d'œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;

• les impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre de la présente opération ;

• le coût des assurances-construction (DO – CNR – TRC), du contrôle technique et de toutes les polices dont le coût est lié à la réalisation de l'ouvrage,

• les charges financières que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les dépenses ; celles-ci seront calculées comme prévu à l'article 15 ci-après ;

• et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, à l'exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d'instance, d’avocat, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le Mandataire aurait supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE - AVANCES

14.1. Montant de la rémunération

Le montant de la rémunération forfaitaire prévisionnelle est de :

Montant HT 39 750,00 € HT

TVA au taux de 20 % Montant : 7 950,00 €

Montant TTC 47 700,00 € TTC

Montant TTC (en lettres) quarante sept mille sept cent euros.

La décomposition de la rémunération forfaitaire du mandataire selon les étapes opérationnelles est jointe en annexe.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

14/21

14.2. Forme du prix

Le présent contrat est passé à prix révisable.

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront calculés avec un coefficient de révision égal à :

Im

0,15 + 0,85 -------

Io

Io est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois Mo d’établissement des prix.

Im est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois d'exécution des prestations.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de juin 2024 (mois Mo).

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui doit être appliquée, la révision définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.

14.3. Avance

Le marché ne fait pas l’objet d’une avance.

14.4. Modalités de règlement

Les modalités de règlement retenues pour chaque étape sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :

Phase 1 – Phase Etudes : 20 475 € HT

- Désignation du Maitre d’œuvre et des prestataires intellectuels nécessaires (CT, SPS, géomètre, diag) : 5 175 € HT

- Suivi des études, de la phase esquisse au projet : 6 900 € HT

- Consultation des entreprises : 7 800 € HT

- Mise en place des assurances de travaux (DO/TRC/CNR) : 600 € HT

Phase 2 – Phase Travaux : 16 875 € HT

- Suivi des travaux : 10 500 € HT au prorata temporis de l’avancement des travaux - Opération de réception des travaux et solde des marchés : 2 700 € HT

- Règlement des entreprises et gestion du bilan : 3 675 € HT

Phase 3 – Année de parfait achèvement : 2 400 € HT

- Levée des réserves et suivi des défauts : 975 € HT

- Visite de parfait achèvement : 375 € HT

- Gestion administrative et financière du solde des marchés, liquidation de l’opération et des marchés, restitution du bilan final : 1 050 € HT

14.5. Acomptes et solde

Le règlement des sommes dues au Mandataire au titre des attributions qui lui sont confiées fera l'objet d'acomptes calculés à partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui- même établi à partir d'un état, dans les conditions ci-après définies.

A l’expiration de la mission du Mandataire telle que définie à l’article 16 ci-dessous, il sera établi un décompte général fixant le montant total des honoraires dues au Mandataire au titre de la convention.

Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues au Mandataire depuis le début du marché jusqu'à l'expiration du mois considéré, ce montant étant évalué en prix de base. Il est établi sur un modèle accepté par le Maître de l'Ouvrage, en y indiquant successivement :

• l'évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission à régler, compte tenu des prestations effectuées ;Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

15/21

• les pénalités appliquées ;

• les primes accordées ;

• l’application de la révision des prix, s’il y a lieu

• les intérêts moratoires éventuellement dus à la fin du mois.

Le Maître de l'Ouvrage dispose de 15 jours pour faire connaître, par écrit, au Mandataire, les modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le Mandataire dispose ensuite de quinze jours pour faire connaître ses observations, mais le litige ne doit conduire à aucun retard dans le paiement de l'acompte du mois "m".

14.6. Mode de règlement

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à l'ordre du Mandataire (joindre un RIB).

14.7. Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les entreprises sont concernées depuis le 1er janvier 2020 mais uniquement dans le cadre de leurs contrats conclus avec l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

• l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

• le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;

• le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

• un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES‐IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

• un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus‐pro.gouv.fr.

• un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

14.8. Délai de règlement et intérêts moratoires

Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours à compter de la réception de la demande d’acompte par le Maître de l'Ouvrage.

Le délai de paiement du solde est de 30 jours à compter de la réception par le mandant du projet de décompte.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

16/21

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du code de la commande publique.

ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE

15.1 Le Maître d’Ouvrage supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que déterminées à l'article 13 ci-dessus.

15.2 Le Maître d’Ouvrage avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui remboursera les dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-après.

Le Maître d’Ouvrage s'oblige à mettre à la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement des dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.

A cet effet, il versera :

• dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, une avance égale à 100 000 € TTC;

• Lorsque le Mandataire pourra justifier d'une consommation de l'avance initiale à hauteur de 80%, une avance correspondant aux besoins de trésorerie du Mandataire durant les trois prochains mois établie sur la base du compte-rendu financier périodique établi par le Mandataire en application de l'article 19.

• L'avance consentie sera ensuite réajustée périodiquement tous les mois.

• le solde, dans le mois suivant la présentation des D.G.D.

En cas d'insuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses sur ses propres disponibilités.

Tous les produits financiers qui pourraient être dégagés à partir de ces avances figureront au compte de l'opération.

15.3 Conséquences des retards de paiement

En aucun cas le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard du Maître d’Ouvrage à verser les avances nécessaires aux règlements.

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

16.1. Sur le plan opérationnel

Sur le plan opérationnel, le Mandataire assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai initial de la garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation éventuelle de ce délai.

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période de parfait achèvement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la réparation des désordres jusqu’à l’expiration de la période initiale de parfait achèvement. Le Mandataire adressera au Maître d’Ouvrage copie du procès-verbal de levée des réserves ou désordres.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

17/21

Toutefois, au cas où la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n’auraient pas été obtenues à l’expiration de la période initiale de parfait achèvement, la mission du Mandataire sera néanmoins terminée et il appartiendra au Maître d’Ouvrage de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces réparations.

A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le Mandataire demandera au Maître d’Ouvrage le constat de l'achèvement de sa mission opérationnel. Le Maître d’Ouvrage notifiera au Mandataire son acceptation de cet achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

16.2. Sur le plan financier

Reddition des comptes de l’opération

L'acceptation par le Maître d’Ouvrage de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Maître d’Ouvrage, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte général et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues à l'article 19.

Le Maître d’Ouvrage notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.

Décompte général des honoraires du mandataire

Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par le Maître d’Ouvrage, le Mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Maître d’Ouvrage.

Celui-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE

En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte du Maître d’Ouvrage mandant. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles.

ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le Maître d’Ouvrage sera tenu étroitement informé par le Mandataire du déroulement de sa mission. A ce titre, le Mandataire lui communiquera l’ensemble des comptes rendus de chantier qu’il aura reçus.

Les représentants du Maître d’Ouvrage pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment, et consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au Mandataire et non directement aux intervenants quels qu’ils soient.

Le Maître d’Ouvrage aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LE MAITRE D’OUVRAGE;

BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l’article 15 des pièces justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte du Maître d’Ouvrage.

En outre, pour permettre au Maître d’Ouvrage mandant d'exercer son droit à contrôle comptable, le Mandataire doit :Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

18/21

• tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Maître d’Ouvrage dans le cadre de la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

• adresser annuellement au Mandant un compte-rendu financier comportant notamment, en annexe : o un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant à réaliser ;

o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles) ;

• au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe financière prévisionnelle qui n’aurait pas déjà fait l’objet de l’application de l’article 2 ci-dessus, en expliquer les causes et si possible proposer des solutions ;

• adresser chaque année au Mandant un budget prévisionnel ainsi qu'un plan de trésorerie pour l'année suivante ;

• adresser au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au moins une fois par an avant le 15 Janvier de l'exercice suivant, au Mandataire, une reddition des comptes. Cette dernière récapitulera l'ensemble des dépenses acquittées pour le compte du Maître d’Ouvrage au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les copies des factures portant la mention de leur date de règlement seront jointes à l'appui de cette reddition de comptes ;

• établir en temps utile les états exigés par l'Administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;

• remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, à l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 20 - RESILIATION

20.1. Résiliation sans faute

Le Maître d’Ouvrage peut résilier sans préavis le présent contrat, notamment au stade de l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 1, 2, 9 et 10.

Il peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Dans le cas d’application du dernier paragraphe de l’article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit de demander la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, le Maître d’Ouvrage devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie.

Il devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 4 % de la rémunération dont il se trouve privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie d’un préjudice supérieur.

20.2. Résiliation pour faute

20.2.1 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra être résiliée sans préjudice de l’application des pénalités prévues au présent contrat.

20.2.2 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge d’une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.

20.3. Autres cas de résiliationOpération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

19/21

20.3.1 En cas de non-respect, par le mandataire, des obligations visées à l’article 22 ci-dessous relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique justifiant qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du mandataire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le mandataire dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

20.3.2 : En cas d’inexactitude des renseignements, fournis par le mandataire, mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du code de la commande publique lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché sera résilié sans mise en demeure aux frais et risques du mandataire.

ARTICLE 21 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes.

Le titulaire pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :

• cessation d’activité,

• cession de contrat,

• difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,

• défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

ARTICLE 22 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas d’attribution du marché, le cocontractant s’engage à produire, à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique dans les conditions prévues au règlement de consultation.

Le candidat cocontractant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination, ou résiliation du contrat.

En cas d’attribution du marché à une entreprise étrangère détachant des salariés en France, il est rappelé que le titulaire se doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives aux travailleurs détachés.

Le titulaire doit notamment, préalablement au détachement, adresser à l’inspection du travail ainsi qu’au maître d’ouvrage une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.Opération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

20/21

ARTICLE 23 - LITIGES

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Pau.

Fait en un seul original

A............................................................................ le...........................................................................

Mention manuscrite

"lu et approuvé"

Signature du candidat

ARTICLE 24 - APPROBATION DU MARCHE

24.1. Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessus.

Montant du marché Hors taxe : 39 750,00 €

Montant de la TVA : (Taux : 20 %) 7 950,00 €

Montant du marché TTC : 47 700,00 €

Montant en lettres (en T.T.C.) : quarante sept mille sept cent euros

24.2. Acceptation de l’offre

Est acceptée la présente offre,

A............................................................................ le...........................................................................

Le maître d’ouvrageOpération de dépollution, terrassement, démolitions, viabilisation du site des anciennes fonderies Mousserolles

21/21

ANNEXES

• Rémunération du mandataire

• Programme

• Bilan prévisionnel de l’opération

• Planning prévisionnel de l’opération

• Liste des tâches du Mandataire