Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrêté n°2022 189 portant permission de voirie 27
Arrêté - Arrêté n°2023 322 portant Stationnement et circula
Arrêté - Arrêté n°2022 229 portant Permission de voirie D41
Arrêté - Arrêté n°2023 062 portant Modification des régles
Arrêté - Arrêté n°2024 088 portant Demande dautorisation de
Arrêté - Arrêté n°2022 220 portant stationnment et arrêt in
Arrêté - Arrêté n° 2024 050 portant Demande dautorisation d
Arrêté - Arrêté n°2024 069 portant Demande dautorisation de
Arrêté - Arrêté n°2023 113 portant Modification des régles
Arrêté - Arrêté n°2023 323 portant Stationnement et circula
Arrêté - Arrêté n°2023 055 portant Permission de voirie 59 Bld Jean Jaurès
Document publié le Jeudi 23 mars 2023 par la commune de Cuxac-d'Aude.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté n°2023 055 portant Permission de voirie 59 Bld Jean Jaurès)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Aménagement du territoire,
VALLE D:
van.
VAS REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ney E DEPARTEMENT DE L’'AUDE
on F OX AC D'AUS*
Commune de Cuxac d’Aude Arrêté n°2023 - 055
Domaine : urbanisme — actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols.
Objet : Permission de voirie — 59 boulevard Jean Jaurès
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE Cuxac-d'Aude,
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 2212.2 et L
2213.1.2.4.6,
- VU le Code de la voirie routière et en particulier ses articles L 115.1 et suivants, L141.1 et suivants,
- VU le règlement de voirie municipal,
- VU la demande de Mr GILLARD Louis-Marie en date du 23 mars 2023, réparation de
conduites sous trottoir (fouille de 1m sur 1m).
- VU l'état des lieux,
- Considérant que les travaux sur les voies communales relevant du pouvoir de police du Maire, tels que les interventions de toutes natures, nécessitent des restrictions temporaires
de circulation au droit des chantiers.
ARRETE
ARTICLE 1 : Autorisation — travaux concernés
La société SOTRANASA représentée par Mr GILLARD Louis-Marie est autorisée à
exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions ci-dessous énoncées.
ARTICLE 2 : Signalisation du chantier
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier de jour comme de nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
Mis en ligne le 28/03/2023 ARTICLE 3 : Délai d'exécution
La présente autorisation est valable du 11/04/2023 au 12/05/2023 (30 jours calendaires). Elle sera périmée de plein droit si elle n’a pas été utilisée avant l'expiration de ce délai.
Une prolongation de délai pourra être autorisée à condition que la demande en soit faite huit jours avant l'expiration du délai initialement prévu.
ARTICLE 4 : Respect du règlement de voirie communal
Le bénéficiaire de l'autorisation devra prendre connaissance et se conformer aux prescriptions énoncées dans le règlement de voirie communal et son annexe.
En cas de désordre lié à l'exécution des travaux, l’entreprise devra effectuer à sa charge
la remise en état des voies conformément aux règles de l’art et aux prescriptions énoncées dans le règlement de voirie communal.
ARTICLE 5 : Infractions
Pour toute infraction aux prescriptions du présent arrêté et de la présente autorisation, un procès-verbal sera dressé et transmit au tribunal compétent.
ARTICLE 6 : Responsabilité - Réserve
La présente autorisation n'est accordée que sous réserve du droit des tiers et des
règlements en vigueur.
La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'urbanisme et ne dispense pas des éventuelles formalités à accomplir au titre du code de l'urbanisme.
ARTICLE 7 : Exécution
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Vinassan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À CUXAC D'AUDE, le 23/03/2023