Arrêté - AP 570 RUE de Strasbourg

Documents similaires

Arrêté - AP 570 RUE DE STRASBOURG

Arrêté - AP 570 DIVERSES RUES

Arrêté - AP 570 DIVERSES RUES

Arrêté - AP 597 RUE DE STRASBOURG

Arrêté - AP 635 RUE DE STRASBOURG

Arrêté - AP 182 RUE DE STRASBOURG

Arrêté - AP 248 RUE DE STRASBOURG

Arrêté - AP 570 PROROGATION RUE LAMBRECHTS

Arrêté - AP 042 BD PATRICK DEVEDJIAN LIAISON MEDIANE ET BD

Arrêté - AP 042 BD PATRICK DEVEDJIAN LIAISON MEDIANE ET BD

Arrêté - AP 570 RUE de Strasbourg Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Courbevoie. Lien du pdf (Arrêté - AP 570 RUE de Strasbourg)Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Handicap et inclusivité, VILLE DE COURBEVOIE

Hauts-de-Seine

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX

N°2024 - u j 3 “ - OBJET : RUE DE STRASBOURG -— INTERDICTION DE STATIONNEMENT -— BARAQUE DE CHANTIER — SOCIETE FREYSSINET FRANCE - DIRECTION DE LA VOIRIE - SMTK/NL — AP 570

Le Maire de Courbevoie,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu le code pénal,

Vu le règlement communal de voirie en date du 02 juillet 2012,

Vu l'arrêté municipal n°2020/3183 du 02 novembre 2020,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 04/12/2023 n°2023-10 relative aux tarifs municipaux pour l’année 2024,

Vu la demande formulée par courriel de la société FREYSSINET FRANCE en date du 18/10/2024,

Vu la nécessité de réserver l’espace nécessaire à la bonne marche de l’opération tout en assurant la sécurité de tous les usagers,

Considérant que la société FREYSSINET FRANCE, sise 11 avenue du 1% Mai 91120 Palaiseau, doit procéder aux travaux de renforcement d’une dalle de parking, rue de Strasbourg,

Considérant qu’en cas de demande de prorogation au delà du délai fixé, la facturation sera établie à compter du jour suivant l’échéance du présent arrêté,

Sur proposition du Directeur général des Services Techniques de la ville,

ARRETE

ARTICLE 1_: À compter du LUNDI 18 NOVEMBRE 2024 et jusqu’au VENDREDI 06 DECEMBRE 2024 inclus, le stationnement sera INTERDIT et déclaré gênant afin de permettre l'installation d’une baraque de chantier :

> RUE DE STRASBOURG : au droit du n°79 sur 01 emplacement de stationnement.

- La pose des panneaux réglementaires, 48 heures à l’avance, ainsi que leur dépose dès la fin du chantier, seront effectuées par la société FREYSSINET FRANCE. Ceux-ci seront de type B6al et M6a conformément au stationnement gênant prévu et réprimé par l’article R 417-10 du code de la route,

- Tout manquement à cette procédure rendra impossible l’enlèvement en fourrière, - Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté sera verbalisé et fera l’objet d’un enlèvement en fourrière.ARTICLE 2 : Pendant l'opération :

- Le cheminement des piétons, notamment la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite, devra être assuré en toutes circonstances sur 1,40 M de large minimum et pendant toute la durée des travaux,

Les lieux seront maintenus en bon état de propreté,

Le chantier sera balisé convenablement,

Les lieux seront réfectionnés comme à l’état d’origine en cas de dégradations, La baraque de chantier ne devra pas empiéter sur la chaussée de façon à ne pas constituer d’obstacle pour les véhicules en circulation,

Le pétitionnaire demeurera seul et entièrement responsable des accidents pouvant survenir du fait de cette installation sur la voie publique,

La Ville se réserve le droit d'exiger du pétitionnaire l'application, à tout moment, de toute

mesure visant à assurer la protection des usagers.

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire devra :

- Prévenir les Services Techniques municipaux en cas d’annulation ou de report des travaux. - En cas de prolongation, faire une demande d’autorisation auprès des Services Techniques de la Ville avant la date d’expiration du présent arrêté,

- Se conformer à l'article n° 6 de l'arrêté de police municipale contre le bruit n° 09/4184 du 17 juillet 2009, autorisant les travaux bruyants UNIQUEMENT entre 8 H 00 et 19 H du LUNDI au VENDREDI et de 8 H 00 à 12 H 00 le SAMEDI MATIN.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est soumise à perception d’une redevance pour occupation du domaine public qui sera calculée en fonction de la durée d’occupation indiquée dans ce présent arrêté et du tarif en vigueur. Le pétitionnaire a déclaré sur l'honneur :

> 10 M? pour la baraque de chantier et équipements annexes (du 18/11/2024 au 06/12/2024),

- La surface occupée pourra être contrôlée à tout moment par les agents de la voirie ou de la

Police municipale,

- Le paiement sera à effectuer par la société FREYSSINET FRANCE auprès du Trésor public, dès réception du titre de recette,

- Le non-respect du présent article entraînera la révocation de autorisation, Pour toute période non couverte par une autorisation d’occupation du domaine public dans le cadre d’une prorogation en dehors des délais, le tarif sera multiplié par 2, - Il est précisé que, dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés et qu’une poursuite du chantier s’avèrerait malgré tout nécessaire, la facturation serait établie à compter du jour suivant l’échéance du présent arrêté, compte tenu de la continuité de l’occupation du domaine public, et ce, même si la prorogation devait être signée ultérieurement.ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services, le Directeur général des Services Techniques, le Commissaire de Police de Courbevoie et le Chef de la Police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché, notifié au pétitionnaire et copie adressée

> au Commissariat de Police de Courbevoie,

aux Services de la Police Municipale,

aux Agents de surveillance de la voie publique,

à la Brigade des Sapeurs-Pompiers,

à la Société SNCDR,

à la Société Macaron,

au Service Communication,

au Service Démocratie Locale,

au Service Régie Voirie Extérieure,

au Service Gestion des Déchets,

à la Direction Administrative. VYVY

NY

NVYVYNVNNNYY

la préventiof de la délinquance et la

tranquillité publique.

Arrêté transmis en Préfecture le

Arrêté affiché en mairie le

1 5 NOV. 2024 Arrêté notifié le 1 5 NOV. 2024

L'intéressé, s’il désire contester cet acte, peut saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les deux mois

à partir de la notification de la décision attaquée. Il peut également saisir l'autorité compétente d’un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (au terme d’un délai de deux, le silence gardé par l'autorité compétente vaut rejet implicite)