Arrêté - 2026 02432 arrete prefectoral alternat sur rd199 du 6 au 10 juillet

Documents similaires

Arrêté - 2026 02378 arrete prefectoral alternat sur rd 19

Arrêté - 2026 02378 arrete prefectoral alternat sur rd 19

Arrêté - 2026 02380 arrete prefectoral travaux enedis du

Arrêté - 2026 02 23 au 27 route des lacs alternat route de

Arrêté - rrd 2026 03720 rd1212 fermee oct

Déliberation - 6 juin 20 v2

Arrêté - Arrete prefectoral 6 01 2026

Arrêté - 2026 arrete de circulation chemin du cart 26 f

Procès Verbal - aff juillet le 10 07 2020

Arrêté - arrete prefectoral sidpc n°2026 57 du 6 juillet 20

Arrêté - 2026 02432 arrete prefectoral alternat sur rd199 du 6 au 10 juillet Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Domancy. Lien du pdf (Arrêté - 2026 02432 arrete prefectoral alternat sur rd199 du 6 au 10 juillet)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire, haute ARRÊTÉ

savoie

le Département

me

SE

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 1, avenue d'Albigny | CS 32444 | F-74041 Annecy Cedex | Tél. +33 (0)4 50 33 50 00 hautesavoie.fr 60000

n° RRD-2026-02432

Restriction temporaire de circulation

sur la RD199 du PR 4+0240 au PR 4+0357

sur le territoire de la commune de DOMANCY

Canton de SALLANCHES

DGA INFRASTRUCTURE ET MOBILITES

Centre d'Exploitation des Routes Départementales de Sallanches 1268, avenue André Lasquin - 74700 Sallanches

T / 04.50.33.41.59 - PR-CERD-Sallanches@hautesavoie.fr

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et L. 3221-5,

VU le Code de la route et notamment son livre IV,

VU la loi modifiée n° 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU l’arrêté interministériel en date du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU le Code de la voirie routière et notamment l'article L131-3,

VU le Code des relations entre le public et l’administration,

VU l'arrêté n° 2026-00401 du 04 février 2026 du Président du Conseil départemental, certifié exécutoire à compter du 25 février 2026, portant délégation de signature au sein de la Direction Générale Adjointe Infrastructures et Mobilités du Département ,

VU la hiérarchisation du réseau routier départemental de la Haute-Savoie,

VU la demande en date du 01/07/2026 émise par l'entreprise ALPES OUVRAGES aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation,

VU les modalités d’exploitation définies pour réaliser les travaux projetés,

Considérant qu’il convient d’exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité pour les intervenants et les usagers de la route,

Considérant que des travaux sur ouvrages d'art rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, du 06/07/2026 au 10/07/2026 sur la RD199,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - MESURES TEMPORAIRES GÉNÉRALES

La circulation de tous les véhicules sur la RD199 du PR 4+0240 au PR 4+0357, est réglementée comme suit du 6 juillet 2026 au 10 juillet 2026 inclus :

- Par alternat par signaux tricolores (KR11), 3 jour(s) pendant la période du 06/07/2026 au 10/07/2026, de 8h00 à 17h00,

ARTICLE 2 : MESURES TEMPORAIRES COMPLÉMENTAIRES

- Prise en compte des cycles : Le passage de cycles est autorisé sur l’emprise du chantier. - Prise en compte des piétons : Le passage de piétons est autorisé sur l’emprise du chantier. - Transports Exceptionnels : La continuité de passage des transports exceptionnels doit être maintenue durant toute la durée du chantier.

ARTICLE 3 : SIGNALISATION

La signalisation temporaire mise en place doit être conforme aux dispositions de réglementation de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR).

La signalisation et le balisage du chantier sont mis en place, entretenus et déposés par l'entreprise chargée des travaux.

Le contrôle de l’ensemble de la signalisation et du balisage est assuré par : les services du Département. La signalisation temporaire mise en place doit être conforme aux dispositions de réglementation de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR).

1 / 2LD |

SE

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 1, avenue d'Albigny | CS 32444 | F-74041 Annecy Cedex | Tél. +33 (04 50 33 50 00 hautesavoie.fr 600006

La signalisation et le balisage sont mis en place, entretenus et déposés par . Le contrôle de l’ensemble de la signalisation et du balisage est assuré par : .

ARTICLE 4 : INTERVENANTS

Le présent arrêté concerne les mesures temporaires de circulation sur la portion du RRD74 concernée par la réalisation des travaux visés supra.

Il s’applique notamment à tous les intervenants concernés par ce chantier.

ARTICLE 5 : INFORMATION AU GESTIONNAIRE DE VOIRIE

Le titulaire du présent arrêté est tenu d’informer par message électronique le gestionnaire de voirie départemental territorialement compétent, de la date effective de démarrage des travaux au moins 48 heures à l’avance.

Il devra identifier un responsable technique de l’entreprise chargée de la signalisation, mobilisable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un suppléant, et donner leurs coordonnées (téléphone et mail) à ce gestionnaire, dans ce même délai.

ARTICLE 6 : RECOURS

Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de Grenoble, ou par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 7 : EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ

M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de Corps commandant le groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie, et M. le Directeur interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est affiché sur le site www.inforoute74.fr et au droit du chantier.

A SALLANCHES, le 02 juillet 2026

Le Président,

Martial SADDIER

Par délégation

Responsable du CERD de Sallanches,

Alain PREVOST

2 / 2Alternat par signaux tricolores Circulation alternée Route à 2 voies

E emo EN

€ 4 + LT UV

©D

€ [æ)D

©

—

pla

©

pe

©

E ©DT

pe —— 50 m

W OE D ue canine) A K 2 f

[TT 4h

B

' œ Lu

=

£ K 5 c double face FA Æ ;

ouK5a ' ©

7

U 0G 30,m

: | 100 m

100 m

100 m

AK5+KC1 |

Remarque(s) :

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

AK 5 et AK T7.

Les alternats - Édition 2000

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

31Alternat par signaux tricolores Circulation alternée Route à 2 voies

E emo EN

€ 4 + LT UV

©D

€ [æ)D

©

—

pla

©

pe

©

E ©DT

pe —— 50 m

W OE D ue canine) A K 2 f

[TT 4h

B

' œ Lu

=

£ K 5 c double face FA Æ ;

ouK5a ' ©

7

U 0G 30,m

: | 100 m

100 m

100 m

AK5+KC1 |

Remarque(s) :

- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit

être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h

AK 5 et AK T7.

Les alternats - Édition 2000

peut éventuellement être intercalé entre les panneaux

31