Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Arrêté - file
Document publié le Vendredi 21 octobre 2005 par la commune de Vidauban.
Lien du pdf (Arrêté - file)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
N°...227.../... 2024
COMMUNE DE VIDAUBAN
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Le Maire de VIDAUBAN,
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 et L
3221.4
Vu le Code de la Route notamment ses Articles R 411-25, R 411-8 et R 413-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, quatrième partie, Signalisation
de prescription et livre I huitième partie, signalisation temporaire.
Vu le règlement Départemental de voirie approuvé le 21 octobre 2005,
Vu le règlement technique de voirie municipale du 14 octobre 2015.
Considérant la demande formulée par la Société SOLUTIONS 30 SUD EST dont le siège se situe à
VALBONNE (06560) 2229 route des Crêtes, afin de procéder à des travaux de remplacement d’un
poteau télécom - place pour place (9043462), pour le compte d'Orange, au n° 850 chemin du Rey
d’Agnéou à VIDAUBAN, du lundi 01 juillet 2024 au 2024 au vendredi 05 juillet 2024 de 08h00 à
16h30,
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du bon
déroulement des travaux, et toutes manifestations ou occupations du domaine public en général et de
prescrire des mesures d’ordre public et de sécurité.
ARRETE
ARTICLE 1 : Du lundi O1 juillet 2024 au vendredi 05 juillet 2024 de 08h00 à 16H30, la Société
SOLUTIONS 30 SUD-EST est autorisée à effectuer des travaux de remplacement d’un poteau
télécom — place pour place (9043462), pour le compte d'Orange, au n°850 chemin du Rey d’Agnéou
à VIDAUBAN.
Cette autorisation peut être révoquée à tout moment en cas de nécessité par une autorité
administrative ou judiciaire. Le Tribunal Administratif de TOULON peut être saisi par l’ Application
Informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 2 : Du lundi 01 juillet 2024 au vendredi 05 juillet 2024 de 08H00 à 16H30 le chemin du Rey d’Agnéou au niveau de n° 850 à VIDAUBAN est soumis aux prescriptions définies ci-dessous :
- L'entreprise est autorisée à intervenir du 01/07/2024 au 05/07/2024 de 8h00 à 16h30,
- Le stationnement sera interdit aux abords des postes de travail,
- Mise en place de signalisation règlementaire en amont et en aval du chantier, à déplacer dans le
cas de chantier mobile,
- L'accès aux riverains et aux véhicules de secours sera assuré en permanence, - L'entreprise mettra en place un alternat par feux et par pilotage manuel,
- Les véhicules de l'entreprise ne devront pas empiéter sur la totalité de la chaussée,
- Le remblai autour des mâts sera compacté de manière à éviter tout tassement ultérieur,
- En cas d'intervention sur chaussée revêtue (bicouche ou béton bitumineux), une découpe soignée
sera effectuée autour du mat et la reprise sera effectuée avec le matériau dito l'existant sur 0.20ml
de GNT compactée,
- Les excédents de terres seront évacués en décharge agréée,
- L'ensemble des terres remises en place sera purgé de tout gravats et compacté, - Tous les matériaux liés au chantier devront être évacués (les tourets de câble ne devront pas rester sur place après intervention),
- En cas d’utilisation d’engin munis de stabilisateurs, l’entreprise utilisera obligatoirement des plaques de répartitions pour protéger la chaussée,
- Cet arrêté ne donne pas droit à de nouvelles implantations
ARTICLE 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction
Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription
et livre 1 huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par l’entreprise qui réalise les
travaux.
ARTICLE 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en
place de la signalisation et sous réserve d’acceptation de toutes autorisations administratives
préalable à l’ouverture de chantier (D.I.C.T, plan de prévention des risques.….).
ARTICLE 5 : La signalisation sera maintenue en place par l’entreprise chargée de la réalisation des
travaux. L’entreprise sera et demeurera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui
pourraient survenir du fait du chantier. Les panneaux de signalisation temporaire seront
impérativement lestés par des sacs de sable.
Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou danger
temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classes 2 ou 3.
ARTICLE 6 : La Directrice Générale des Services de la Mairie, le Commandant de la Communauté
de Brigades de Gendarmerie LES ARCS SUR ARGENS/LE MUY, la Directrice de la Police
Municipale et le Directeur des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à VIDAUBAN le 26 juin 2024.
Le Maire,
aseil Départemental
Publié le: À à 06 il Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route à 2 voies
TOY +S UV
w O0T
€ 4 +2TMV
ü 007 Ej 7
. 50m
DE RER «2 —_—_—
A & Fe
K5 c double face 2
Z
oukK5a È 9
a << Le oo, uw 05 1
Soin SE ——
Tes fe . 100 m
EEE |
À E 100 m © AK17+B3
ÉLNZ UN +
CT
Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l'alternat doit peut éventuellement être intercalé entre les panneaux être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque. AK 5 et AK 17.
Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
Les alternats - Édition 2000 31