Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - a 2024 0845 d r a c avenue pierre brossolette
Arrêté - a 2024 1371 eiffage route voie georges pompidou
Arrêté - a 2024 1045 solutions30 se avenue jean boyer
Arrêté - a 2023 2629 solutions30 656 avenue jean monnet
Arrêté - a 2024 0753 stationnement 3 places rue jean aicard
Arrêté - a 2024 1141 ensio chemin de saint jaume et avenue
Arrêté - a 2024 1172 solutions 30 avenue jean boyer interse
Arrêté - a 2024 1369 rol fibre chemin de saint jaume et ave
Arrêté - a 2024 0853 colas avenue jules ferry et place andr
Arrêté - a 2024 1543 snef avenue pierre brossolette
Arrêté - a 2024 1113 roch service avenues brossolette jean garrus voie pompidou et places condorcet et leroux
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Draguignan.
Lien du pdf (Arrêté - a 2024 1113 roch service avenues brossolette jean garrus voie pompidou et places condorcet et leroux)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Données personnelles,
Ville de Draguignan
Arrêté temporaire n° A-2024- Lui?
Portant réglementation du stationnement et de la circulation
AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, AVENUE JEAN GARRUS, VOIE GEORGES POMPIDOU
PLACE ROGER LEROUX et PLACE CONDORCET
Le maire de Draguignan, Président de DRACÉNIE PROVENCE VERDON agglomération,
Conseiller Régional Région Sud PACA
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L.
2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème
partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté municipal du 08 janvier 1963 portant réglementation de là circulation et du
stationnement sur la commune de Draguignan
VU l'arrêté municipal n°A-2017.2139 du 25 octobre 2017 portant règlementation sur une
partie du territoire de Draguignan
VU l'arrêté municipal n°A-2021-343 du 16 mars 2021 portant délégation de signature à M.
CAMALEONTE
VU le règlement communal de voirie du 25 novembre 2019
VU la demande en date du 12/06/2024 émise par ROCH SERVICE demeurant 5, rue du petit
Albi 95807 CERGY représentée par Monsieur Cédric KETTERING aux fins d'obtenir un arrêté
de réglementation du stationnement et de la circulation
CONSIDÉRANT que des travaux de contrôle mécanique des mâts d'éclairage public pour le
compte de la Commune rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/06/2024 au
04/07/2024 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, AVENUE JEAN GARRUS, VOIE GEORGES
POMPIDOU, PLACE ROGER LEROUX et PLACE CONDORCET
ARRÊTE
Article 1 - AVENUE PIERRE BROSSOLETTE et AVENUE JEAN GARRUS
À compter du 20/06/2024 et jusqu'au 04/07/2024, les prescriptions suivantes s'appliquent :
+ Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ; + La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h;
+ La circulation est alternée par CM44.
Article 2 - VOIE GEORGES POMPIDOU, PLACE ROGER LEROUX et PLACE CONDORCET À compter du 20/06/2024 et jusqu'au 04/07/2024, les prescriptions suivantes s'appliquent : «+ La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h;
+ La circulation est alternée par CM44.
Page 1 sur 2 Article 3
L'exécutant chargé des travaux est et demeure entièrement responsable de tous incidents
ou accidents qui pourraient survenir du fait du chantier.
L'affichage du présent arrêté sur le lieu du chantier au moins 48h avant le début dudit
chantier est à la charge du pétitionnaire.
Cet arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire du paiement des droits de
stationnement s'il y a lieu.
Article 4
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle
sur la signalisation routière sera mise en place par le demandeur, ROCH SERVICE.
Article 5
M. Le Maire, Président de DPVa,
M. le Directeur général des services,
M. le Chef de la Police municipale,
M. le Commissaire de police
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementation en vigueur.
Fait à Draguignan, le 1 8 JUIN 2024
Pour le Maire,
Le Directeur général des services techniques
DIFFUSION:
ROCH SERVICE
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur
internet, à l'adresse www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa date
de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à Ja
protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des
données quil peut exercer, pour les informations le concernant auprès de la collectivité
signataire du présent document.
Page 2 sur 2