unknown - 2 PJ R16106VR211 AVENANT N2 LOT 1

Documents similaires

unknown - 2 PJ avenant 1 lot 9 refection marche couvert

unknown - 2 PJ avenant 3 lot 1 refection marche couvert

unknown - 2 PJ avenant 2 lot 5 refection marche couvert

Déliberation - 2 Finances – Amenagement des Allees de Blossac ave

unknown - 3 PJ avenant 1 lot 1 allees de Blossac

unknown - 18 PJ avenant 1 lot 7 renovation ancien tribunal

unknown - 18 PJ avenant 1 lot 3 renovation ancien tribunal

unknown - 8 PJ CONFOLENS Lotissement Avenant 1

Déliberation - 10 A piece jointe Avenant n2

unknown - 2 PJ R16106VR211 AVENANT N2 LOT 1 Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Confolens. Lien du pdf (unknown - 2 PJ R16106VR211 AVENANT N2 LOT 1)Thèmes du document : Consommateurs, Fiscalité, Banque, R16-106VR211 - AVENANT N2_LOT 1.doc

VILLE DE CONFOLENS

Place Henri Coursaget

16500 CONFOLENS

Tél : 05.45.84.01.97

S.A.R.L. PROFILS ETUDES

5 rue de la Trinquette

17000 LA ROCHELLE

Tél : 05.46.34.49.38

Monsieur le Maire de la ville de CONFOLENS

SA SCOP LABBE TP

6 Les Fours à chaux

16500 CONFOLENS

Tél : 05.45.84.21.34

AVENANT N°2

En date du 14 novembre 2025

Marché de travaux – Notifié le 16 août 2024

Montant à : 1 033 685,00€ H.T., soit 1 240 422,00 € T.T.C.

Montant après avenant n°1 : 1 075 145,00 € H.T., soit 1 290 174,00 € T.T.C. Montant après avenant n°2 : 1 092 699,50 € H.T., soit 1 311 239,00 € T.T.C.

VILLE DE CONFOLENS

Aménagement des allées de Blossac et de la rue Babaud-Lacroze

Lot n°1 – Travaux de voirie

Maître d'Ouvrage

Maître d'Œuvre

Le Représentant du Maître d’Ouvrage

Entreprises titulaires du marché

Marché de travaux

Objet du marché

AR Prefecture

016-200054047-20251205-2025_12_05_02-DE

Reçu le 08/12/2025

Publié le 08/12/2025R16-106VR211 - AVENANT N2_LOT 1.doc

AVENANT N°2

Au marché de travaux,

Entre :

La Ville de CONFOLENS, représentée par son maire, Monsieur Jean-Noël DUPRE, et désignée ci-après par l'appellation : " Le Maître d'Ouvrage", d'une part,

Et :

L’entreprise SA SCOP LABBE TP, représenté par Monsieur Mathieu DUBOURNET, PDG de l’entreprise SA SCOP LABBE TP, ci-après, par l'appellation "l'Entreprise", d'autre part,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :

- Objet dudit marché :

VILLE DE CONFOLENS – AMENAGEMENT DES ALLEES DE BLOSSAC ET DE LA RUE BADAUD-LACROZE

- qu'en vertu du marché de travaux de base, ci-dessous désigné, a été attribué à l’entreprise SA SCOP LABBE TP,

 Marché de travaux initial : 1 033 685,00 € H.T., soit 1 240 422,00 € T.T.C.

- qu'en vertu de l’avenant n°1 du 11 juin 2025, le montant du marché a été porté à la somme de 1 075 145,00 € H.T., soit 1 290 174,00 € T.T.C.,

IL EST ENSUITE EXPOSE CE QUI SUIT :

1– Travaux complémentaires :

Sans changer l’objet du marché, il a été demandé de procéder une régularisation par avenant de prestations demandées par le maître d’ouvrage en cours de chantier :

MONTANT DE LA PLUS-VALUE

- Modification des espaces = 8 139.00€

- Aménagement d’un espace pour le compostage volontaire = 1 250.00€ - Aménagement d’un accès piéton aux HLM = 5 023.00€

- Démolition du mur existant et extension du nouveau mur = 4 920.00€

- Moins-value dans la pose de clous podotactiles = - 1777.50€

AR Prefecture

016-200054047-20251205-2025_12_05_02-DE

Reçu le 08/12/2025

Publié le 08/12/2025R16-106VR211 - AVENANT N2_LOT 1.doc

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Le montant de la plus-value au titre du présent avenant s'élève à la somme de : 17 554,50 € H.T. soit 21 065,40 € T.T.C.

Article 2 : Le montant global initial du marché est de 1 033 685,00 € H.T., soit 1 240 422,00 € T.T.C. Il est porté à la somme de 1 092 699,50 € H.T., soit 1 311 239,00 € T.T.C. ce qui représente une augmentation globale de 5,71 % du marché initial.

Article 3 : Pour l'exécution des travaux complémentaires faisant l'objet du présent avenant, le délai contractuel est augmenté de 40 jours.

Article 4 : Pour tout ce qui n'est pas dérogé au présent avenant, il est fait appel aux conditions générales et particulières du marché initial.

A Confolens, Lu et approuvé, Le Maître d’Ouvrage, Le Titulaire du marché,

AR Prefecture

016-200054047-20251205-2025_12_05_02-DE

Reçu le 08/12/2025

Publié le 08/12/2025LABBÉ TP

Travaux Publics, Privés, Particuliers & Réseaux

tt

Le Four à Chaux,

16500 Confolens

Tel : O5 45 84 21 34

labbetp@orangefr

F Devis N° |

DE02410 ]

Client |

008 ]

COMMUNE DE CONFOLENS

Place Henri Coursaget

16500 Confolens

A Confolens,

03/11/2025

Travaux complémentaires - Chantier Allées de Blossac.

Désignation Quantité |Unité P.U. HT MontantHT

Modification des espaces :

* Mise en place de signalisation routière pour travaux en bord de voie 1,000 | Forfait 275,00 275,00

* Décaissement de terre végétale, évacuation, empierrement sur 40cm, 23,000 | m2 245,00 5 635,00 réalisation de pavage avec pose sur béton et jointement ciment (N° 3, 8, 16, 20, 26)

* Fourniture et pose de bordures granit 2,000 | Unité 420,00 840,00

* Réalisation de béton bouchardé complémentaire 12,000 | m 84,00 1 008,00

* Fourniture et pose d'un drain + delta MS + graviers en finition devant 8,000 | ml 32,00 256,00 N° 26

* Fourniture et mise en place de graviers derrière le mur existant 5,000 | ml 25,00 125,00 (devant N°9)

Sous-total 8 139,00

Espace CALITOM :

* Arrachage et évacuation des végétaux 1,000 | Forfait 350,00 350,00

* Décaissement du support, évacuation et mise en place d'un mélange 36,000 | m2 25,00 900,00 Terre pierre

Sous-total 1 250,00

Accès HLM :

* Aménagement accès HLM y compris décaissement du support 75,000 | m2 35,00 2 625,00 à -10cm, reprofilage en GNT 0/31.5 et réalisation d'un enrobé BBSG 0/10 sur 6cm d'épaisseur

* Réalisation d'un béton bouchardé complémentaire pour accès piéton 22,000 | m 109,00 2 398,00 y compris préparation et calage

Sous-total 5 023,00

Maçonneries :

AR Prefecture

016-200054047-20251205-2025_12_05_02-DE

Reçu le 08/12/2025

Publié le 08/12/2025LABBÉ TP

Travaux Publics, Privés, Particuliers & Réseaux

Le Four à Chaux,

16500 Confolens

Tel : 05 45 84 21 34

labbetp@orange.fr COMMUNE DE CONFOLENS

Place Henri Coursaget

16500 Confolens

Le présent devis Valable 1 mois, est établi en fonction du coût des matériaux actuel. Les tarifs

seront revus au moment de l'élaboration de la facture en fonction de l’évolution du prix des

matériaux.

Clause d'indexation des prix :

Les prix sont révisables selon les index TP08 et TP09 selon la formule suivante :

- 444955 744 000 74

[ : “A

Devis N°

| DE02410 A Confolens,

Client 03/11/2025

008 L J

É Désignation Quantité |Unité P.U. HT Montant HT

“ Démolition du mur existant y compris chargement et évacuation des 32,000 | ml 30,00 960,00 déblais

* Réalisation d'un mur en maçonnerie y compris terrassement, 8,000 | m2 495,00 3 960,00 implantation et jointement

Sous-total 4 920,00

Signalisation :

* Clous podotactiles Inox -4,500 | ml 395,00 -1 777,50

générales de ventes sans réserve

KL ) [ Code Base HT Taux TVA | Montant TVA | [Total HT 17 554,50) U 5 17 554,50 20,00 3 510,90) Net HT 17 554,50 Total TVA 3 510,90

(Bon pour accord et signature : Total TTC 21 065,40 Valant acceptation des conditions NET À PAYER 21 065.40

ni condition

Le solde à la réalisation

des travaux

(Le:

Acompte 30% à la signature du devis

LABBE TP SAS - Capital 50 000€ - TVA intra: FR95 444 955 744 - Siret: 444 955 744 000 24 - RCS Angoulème Banque Populaire: IBAN FR76 1090 7005 5314 2213 0009 643 - BIC: CCBPFRPPBDX

AR Prefecture

016-200054047-20251205-2025_12_05_02-DE

Reçu le 08/12/2025

Publié le 08/12/2025