Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - DM 2023 022
Déliberation - DM 2025 020
Déliberation - DM 2025 024
Déliberation - DM 2025 023
Déliberation - DM 2025 021
Déliberation - DM 2024 022 MISSION MAITRISE D OEUVRE LES CERISIER
Déliberation - DM 2025 033
Déliberation - DM 2025 042
Déliberation - DM 2025 052
Déliberation - DM 2025 047
Déliberation - DM 2025 022
Document publié le Mercredi 15 juillet 2020 par la commune d'Écully.
Lien du pdf (Déliberation - DM 2025 022)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
DÉCISION DU MAIRE N° 2025 - O 2 2_
(Prise en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
Objet: Marché passé selon une procédure adaptée (MAPA) - Marché de Travaux d'aménagement de la Maison de Santé pluridisciplinaire d’Ecully - Marché 24-013M03
Lot 3 : FAUX PLAFONDS
Le maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22-4° et L 2122-23 :
Vu la délibération du conseil municipal n°2020-015 du 15 juillet 2020, donnant délégation au maire pour toutes les attributions prévues à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'avis favorable de la Commission Achats du 20 décembre 2024 ;
Considérant que la Commune souhaite procéder à des travaux de rénovation de l'hôtel de Ville d'Ecully ;
Considérant que, pour ce faire, une procédure adaptée ouverte a été lancée au titre de l'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique ;
Considérant que cinq plis électroniques ont été reçus ;
Considérant que chaque offre a été analysée suivant l'article R.2152-7 du Code de la Commande Publique et en fonction des critères pondérés suivants :
- critère 1: Prix des prestations sur 60 points, apprécié sur la base du montant global en € TTC de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
-__ critère 2 : Qualité technique de l'offre sur 40 points, appréciée sur la base des éléments remis par le candidat dans son mémoire technique, les fiches techniques, les procès-verbaux et le planning :
= Sous critère 1 — Organisation des travaux et méthodologie (20 points),
“ Sous-critère 2 — Optimisation du Planning (20 points),
Considérant qu'après négociation avec toutes les offres régulières les mieux notées tant sur le Prix que sur la Qualité Technique conformément au règlement de la consultation, l'offre de l’entreprise COMPTOIR DES REVETEMENTS sise à VILLEURBANNE (69100), a été jugée économiquement la plus avantageuse, au regard des critères de sélection ;
Considérant que la vérification mentionnée à l’article R.2144-3 du Code de la Commande Publique a été accomplie ;
DÉCIDE
Article 1 : Il est conclu un marché public de Marché de Travaux d'aménagement de la Maison de Santé pluridisciplinaire d'Ecully — Marché N°24-013M03 - Lot 3 : FAUX PLAFONDS, avec l'entreprise COMPTOIR DES REVETEMENTS sise à VILLEURBANNE (69100) pour un montant forfaitaire de 10 513.20 € HT soit 12 615.84 € TTC.
Le délai d'exécution du marché est de 6 mois.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
Pour l'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché cqmmence à courir à partir de la
notification.
Ville d'Écully - Décision du maire n° 2025-Q?% du 3 JAN, 2075
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250130-DM_2025-022-CC
Date de réception préfecture : 30/01/2025 Article 2 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr, formée contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication et /ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale,
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
A di ed è JAN, 2025 . A nr 1 L'adjoint à la Commande Publique, L'adjoint à la Commande Publique,
Loïc ALIRAND Loic ALIRAND |
Ville d'Écully - Décision du maire n° 2025-0979 du 3 Ü JAN, 2095
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250130-DM_2025-022-CC
Date de réception préfecture : 30/01/2025