Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AR2025 02 Arrete permanant VEOLIA
Arrêté - AR2024 16 Arrete permanant STPEE
Arrêté - AR2022 172 Arrete permanent VEOLIA
Arrêté - AR2024 147 Arrete INEO
Arrêté - AR2024 68 Reglementant la circulation et stationne
Arrêté - AR2024 97 Arrete annuel dtp2i
Arrêté - AR2024 109 Reglementant le stationnement pour le n
Arrêté - AR2024 06 Arrete annuel DUBRAC
Arrêté - ARRETE N°68 2016 ARRETE PERMANANT SIAH
Arrêté - AR2024 17 Arrete circulation NC3D
Arrêté - AR2024 15 Arrete permanant VEOLIA 1
Document publié le Lundi 22 janvier 2024 par la commune de Marines.
Lien du pdf (Arrêté - AR2024 15 Arrete permanant VEOLIA 1)
Thèmes du document : Transports, Eau et assainissement, Sécurité routière,
MARINES
Nomenclature : 8.3
ro ARRÊTÉ MUNICIPAL Ref. : CG
Marines, le lundi 22 janvier 2024
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LES
VOIES COMMUNALES ET LES CHEMINS RURAUX
EN ET HORS AGGLOMERATION ET SUR LES
ROUTES DEPARTEMENTALES EN
AGGLOMERATION
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024
ennemi
Le Maire de la commune de MARINES, Val d'Oise,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés
des Communes, des
Départements et des Régions modifiée et complétée par la loi n) 82-623
du 22 juillet 1982,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses
articles L2213-1
à L2213,6,
VU le code rural, et notamment les articles L 161.5 et D 161.10;
VU le Code de la Route, et notamment ses articles R 110.1,
R 110.2, R411.5, R 411.8,
R 411.25 à R 411.28, R 412.29 à R 412.33, R 413.1, R 414.14, R
417.6,
VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L113.1
et R 113.1,
VU le décret en date du 13 décembre 1952, portant nomenclature
des routes à grande
circulation, modifié et complété,
VU l'arrêté du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes,
modifié et complété,
VU l'instruction interministérielle de la signalisation routière (Livre
|) approuvée par
arrêtés interministériels du 7 juin, 1977 modifié et modifiée
par les arrêtés
interministériels des 6 novembre 1992, 8 avril et 31 juillet 2002,
VU la demande de l’entreprise VEOLIA,
CONSIDERANT que sur l'emprise des routes départementales en agglomération,
des voies
communales et chemins ruraux en et hors agglomération, les travaux
courants d'entretien
et d'exploitation, les interventions fréquentes et répétitives de
concessionnaires où de
services publics sur leurs réseaux nécessitent en permanence une
réglementation de la
circulation en vue d'assurer la sécurité routière,
Article 1 : Sur les routes départementales en agglomération, les voies
communales et
chemins ruraux en et hors agglomération, lors de travaux
courants d'entretien et
d'exploitation, d'interventions fréquentes et répétitives du concessionnaire
sur les
réseaux publics :
- La circulation pourra être alternée par panneaux B15 et C18 ou
par piquets
K10 ou par feux tricolores KR TT:
- En agglomération, la vitesse pourra être limitée à 30 km/h au lieu
de 50km/h,
et à 50 km/h puis éventuellement à 30 km/h au lieu de 70 km/h ; les
zones
MAIRIE DE MARINES
£. Place du Maréchal Leclerc - 95640 MARINES
& Tél. 01 30 39 70 21 - Fax. 01 30 39 96 60
Courriel : contact@mairie-marines.org
giong
Ville de Marines www.marines.fr
(Vexin français
Par nature
Page
|1 Ville de Marines www.marines.fr
COMMUNE DE
ARINE
Nomenclature : 8.3
Men REA ARRÊTÉ MUNICIPAL Ref. : CG
Marines, le lundi 22 janvier 2024
- 30km/h pourront être limitées 15km/h ;
-__ Hors agglomération, sur les voies communales et chemins ruraux, la vitesse
pourra être limitée jusqu'à 30 km/h successivement par paliers de 20 km/h;
- Protection du chantier de jour comme de nuit par balisages (K5a//K8) ; - Le dépassement pourra être interdit ;
- Le stationnement pourra être interdit.
Article 2 : La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au
droit des chantiers désignés ci-après :
- Interventions d'urgence pour entretien courant et réparations des réseaux et
installations d'eau potable, d'assainissement, nécessitant ou non des
ouvertures de tranchées ;
- Entretien, réfection, mise à la cote de regards, bouches et chambres, à
réaliser en urgence ;
- _ Reprises localisées de chaussées à réaliser en urgence ;
- Interventions d’exploitation pour entretien courant des réseaux et
installations d'eau potable, d'assainissement, ne nécessitant pas d'ouvertures
de tranchées (manœuvre de vanne, relevé de compteurs, ….)
- Entretien, curage d'ouvrage d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales
(réseaux, regards, postes de relevage, ..)
Article 3: Le présent arrêté ne dispense pas d'effectuer toutes les démarches
administratives nécessaires avant d'entreprendre tous travaux, notamment d'obtenir une
autorisation de voirie et de présenter une déclaration d'intention de commencement des
travaux (DT/DICT) auprès de l'autorité compétente.
Article 4: La circulation des riverains et l'accès aux propriétés riveraines seront
maintenus.
Article 5 : La signalisation réglementaire des travaux sera conforme aux prescriptions
de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1) et aux manuels
du chef de chantier « signalisation temporaire routes bidirectionnelles et voiries
urbaines ».
Elle sera mise en place par le concessionnaire ou les entreprises titulaires des travaux
travaillant pour le compte du concessionnaire, sous son contrôle.
Le titulaire des travaux assurera la maintenance de la signalisation réglementaire de
son chantier, de jour et de nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir
par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
En période d'inactivité des chantiers, notamment la nuit et les jours non ouvrés, la
signalisation des travaux devra être déposée, hormis les cas où subsisteraient des
obstacles ou engins sur la chaussée ou à proximité immédiate.
MAIRIE DE MARINES
Place du Maréchal Leclerc - 95640 MARINES
Tél. 01 30 39 70 21 — Fax. 01 30 39 96 60
Courriel : contact@mairie-marines.org
Page
|2 MARINE:
Nomenclature : 8.3
un AS ARRÊTÉ MUNICIPAL Ref. : CG
Marines, le lundi 22 janvier 2024
Article 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée
et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services du
Conseil Général, Monsieur
le Commandant du groupement de gendarmerie de Département,
et Madame le
Maire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application
du présent arrêté
qui sera publié et affiché conformément à la législation en vigueur.
Ampliation du présent arrêté est transmise à:
- Monsieur le Commandant de la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale de
Marines,
- VEOLIA
Le Maire,
Nadine NINOT
Certifié exécutoire, compte tenu des formalités de publications
ou d'affichages effectuées
MAIRIE DE MARINES
Place du Maréchal Leclerc - 95640 MARINES
Tél. 01 30 39 70 21 — Fax. 01 30 39 96 60
Courriel : contact mairie-marines.or!
Ville de Marines www.marines.fr
Pave
| 3