Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A 0274 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0150 05 25 Reglementation stationnement pour tai
Arrêté - A 0282 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0080 03 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0119 04 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0270 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0498 12 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0202 06 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0060 03 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0257 07 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0256 07 25 Reglementation circulation et stationnement pour travaux telecom sur chaussee sis rue du haut parc a cpt du 18 08 2025 FGC sig
Document publié le Lundi 18 août 2025 par la commune d'Issou.
Lien du pdf (Arrêté - A 0256 07 25 Reglementation circulation et stationnement pour travaux telecom sur chaussee sis rue du haut parc a cpt du 18 08 2025 FGC sig)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
DÉPARTEMENT DES YVELINES
ARRONDISSEMENT DE MANTES
CANTON DE LIMAY
COMMUNE D'ISSOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ
______________
ARRÊTÉ TEMPORAIRE DE CIRCULATION N°A_0256_07_25
_____________
REGLEMENTATION
CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
POUR TRAVAUX TELECOM
SUR CHAUSSEE, SIS RUE
DU HAUT PARC
. Chaussée rétrécie
par moitié
. Circulation par alternat
manuel ou par feux tricolores
si besoin sur une distance
de 200 mètres linéaires aux
abords du chantier
. Interdiction de stationner
aux abords du chantier
(véhicules légers et poids
lourds)
. Vitesse limitée à 30 Km/h
au droit des travaux
A compter du
Lundi 18 août 2025
Durée des travaux :
30 jours calendaires.
Durée de la réglementation :
30 jours calendaires.
Le Maire de la commune d'ISSOU (78440) ;
VU la Loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2542- 2, et ses articles L.2213-1, L.2213-2 et L.2213-4 relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement ;
VU le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.115-1 et suivants, R.141-3 ;
VU le Code de la route et notamment ses articles R.110-1, R.411-5, R.411-8, R.411-25, R.411-26, R.411-28 et R.413-1 ;
VU le Code pénal et notamment son article R.610-5 ;
VU le Code de procédure pénale ;
VU l’arrêté et l’instruction interministériels sur la signalisation routière modifiés par les textes subséquents ;
VU l’arrêté municipal de circulation du 04 août 2002 ;
CONSIDÉRANT la demande d’arrêté de circulation du 29 juillet 2025 réceptionnée par courriel de Monsieur MAKHLOUFA Hichem, représentant l’entreprise FGC, domiciliée 72 rue de Longjumeau, 91160 BALLAINVILLIERS, pour travaux de changement de cadre et dalle d’une conduite télécom sur chaussée, sis rue du Haut Parc à Issou ;
CONSIDÉRANT que ces travaux situés rue du Haut Parc, section située en agglomération sur le territoire de la commune d’Issou, nécessitent une réglementation temporaire de la circulation;
CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité de la circulation et des personnes pendant la durée des travaux ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : A partir du lundi 18 août 2025 et pour une durée de 30 jours calendaires, en fonction de l’avancement du chantier et pendant la durée des travaux, et sous réserve des conditions climatiques, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés comme suit rue du Haut Parc, sous réserve de la permission de voirie de la Direction des Espaces Publics de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et de la permission de voirie du Département :
- chaussée neutralisée par moitié ; la gestion du trafic routier se fera par alternat manuel à l’aide de piquet K10 ou par feux tricolores si besoin, sur une distance de 200 mètres linéaires aux abords du chantier,
- interdiction de stationner aux abords du chantier (véhicules légers et poids lourds),
- réduction de la limitation de vitesse à 30 km/h au droit des travaux.
ARTICLE 2 : L’entreprise FGC, domiciliée 72 rue de Longjumeau, 91160 BALLAINVILLIERS, exécutant les travaux aura la charge de la fourniture, de la mise en place, de la surveillance et de l’entretien de la signalisation réglementaire temporaire. Elle
/tmp/ee5c13b9-8172-4f24-bf7b-2def067efb60/fbdd0feb-a174-43f5-8388-52514dca0d5d/phplOBGNG.doc Page 1/2 sera responsable des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation. Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui actuellement sont celles édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I - 8ème partie, approuvée par l'arrêté du 6 décembre 2011. Elle devra également, à la suite des travaux, effectuer la remise en parfait état des lieux dans les règles de l’Art.
Les services techniques de la ville d’ISSOU devront impérativement être informés
avant toute intervention.
ARTICLE 3 : Cet arrêté de circulation n’est délivré que pour des travaux effectués par l’entreprise FGC, ayant fait l’objet d’une demande, il n’est pas transmissible et il ne dispense pas des autres autorisations nécessaires le cas échéant (permission de voirie,…).
ARTICLE 4: Les ouvriers de l’entreprise FGC évoluant sur la chaussée ou à proximité seront porteurs de gilets de tissu fluorescent de jour.
ARTICLE 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Le non-respect de l’une des dispositions du présent arrêté entraînera la suspension des travaux et la remise immédiate de la chaussée dans son état initial.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché aux deux extrémités du chantier et en tout lieu qui sera jugé utile, et publié au recueil des actes administratifs conformément à la règlementation en vigueur dans la commune d’Issou.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles qui peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de son affichage.
ARTICLE 7 : Ampliation sera adressée à :
- Madame la Directrice Générale des Services de la commune d’Issou, - Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de Mantes-la-Jolie, - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville d'Issou, - L’entreprise FGC à BALLAINVILLIERS (91),
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT A ISSOU, LE 31 JUILLET 2025
Le Maire,
Lionel GIRAUD
Copie sera adressée à :
- Monsieur l’ambassadeur de tri de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, - Monsieur le Directeur de la Société de cars RATP Cap Mantois à Mantes-la-Jolie, - Madame la Responsable du CTC de Limay de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.
/tmp/ee5c13b9-8172-4f24-bf7b-2def067efb60/fbdd0feb-a174-43f5-8388-52514dca0d5d/phplOBGNG.doc Page 2/2