Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 23 B 0095
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 24 B 0095
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 25 B 0095
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 20 B 0095
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0212
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 C 0095
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 21 B 0095
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0167
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0023
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0006
unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0095
Document publié le Lundi 28 février 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 22 B 0095)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Justice et droit,
Pour rendu exécutoire
#signature#
(88153) / lundi 28 février 2022 à 09:58 1 / 1 PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - URBANISME, AMENAGEMENT ET VILLE -AMENAGEMENT
22-B-0095
Séance du vendredi 25 février 2022
DELIBERATION DU BUREAU
ARMENTIERES -
PRES DU HEM - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L'ENTREE PRINCIPALE - LOT 2 "GROS OEUVRE" - PROLONGATION DE LA DUREE GLOBALE DU MARCHE - AVENANT N° 2
I. Rappel du contexte
Par délibération n° 18 C 0547 du 15 juin 2018, le conseil métropolitain a autorisé le lancement d'un appel d'offres ouvert pour les travaux de restructuration de l'entrée principale des Prés du Hem.
Par délibération n° 20 C 0253 du 16 octobre 2020, le conseil métropolitain a autorisé le financement et la signature du marché de travaux "Lot 2 gros œuvre - travaux de restructuration de l'entrée principale du parc des Prés du Hem" qui a été attribué au groupement SPIE BATIGNOLLES NORD/LOISON/SPIE BATIGNOLLES ENERGIE pour un montant de 1 646 532,99 € H.T.
La durée globale du marché initialement prévue est de 14 mois à compter de la date de réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation du chantier.
II. Objet de la délibération
L'ordre de service de démarrage de la période de préparation a été émis le 18 janvier 2021 pour un début des travaux effectif en date du 18 mars 2021. Suite à la découverte d'un réseau d'amiante ciment, le chantier a dû être arrêté du 20 mai 2021 au 26 juillet 2021 nécessitant de réaliser une décision de prolongation de délai de 66 jours, menant la fin de l'exécution au 25 mars 2022. Le chantier a également connu des décalages suite au contexte sanitaire.
Afin de mener à bien les travaux et de couvrir les périodes de réception du chantier, il est nécessaire de prolonger la durée globale du marché de 4 mois.
Par conséquent, le Bureau de la Métropole décide :
1) D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer l'avenant n° 2 pour la prolongation de la durée globale du marché de 4 mois.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ