Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETE 315. 2023 TPSM rue de Crecy Paul Algis
Arrêté - ARRETE 90.2024 RUE DE CRECY TPSM 01032024153224
Arrêté - ARRETE 89.2024 TPSM RUE ALPHONSE MANCEAU 010320241
Arrêté - ARRETE 314. 2023 TPSM Rue Alphonse Manceau
Arrêté - ARRETE 204.2024 TPSM RUE A. MANCEAU AU 29 RUE PAUL
Arrêté - ARRETE TPSM
Arrêté - ARRETE TPSM
Arrêté - AR Arrete n°331
Arrêté - Arrete 387 2024
Arrêté - ARRETE TPSM GDE RUE
Arrêté - ARRETE 316.2025 TPSM BROU
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vaires-sur-Marne.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 316.2025 TPSM BROU)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
316/2025
ue Françoise Ville
de
‘Vaires-sur-Marne
VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE République Française (Seine et Marne)
EJ/PA/SB/PC
N° 316/2025
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET: Travaux de renouvellement des canalisations de distribution d’eau potable sur la
commune de Brou-sur-Chantereine.
Le Maire de la Ville de Vaires-sur-Marne,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles, L2212-1, L2212-2,
L2212-5, L2213-1, L2213-2,
VU le Code de la Route, et notamment l’article R417-10,
VU l’Arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière des
routes et autoroutes,
CONSIDÉRANT que l’entreprise TPSM, domiciliée 70 avenue Blaise Pascal - ZA du Château à
Moissy CRAMAYEL (77550), va procéder à des travaux de renouvellement des canalisations de
distribution d’eau potable.
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de réglementer provisoirement le stationnement et la
circulation afin d'assurer la sécurité publique.
ARRÊTE :
ARTICLE 1°":
Du 01/12/2025 au 20/12/2025 de 8h00 à 17h00, l’entreprise TPSM va procéder des travaux de
renouvellement des canalisations de distribution d’eau potable sur la commune de Brou-sur-
Chantereine. Des travaux de raccordement se feront sur le carrefour situé allée des
Bocages/avenue Victor Thiebaut et sur le carrefour avenue Henri Barbusse/avenue Victor
Thiebaut.
ARTICLE 2 :
Le stationnement sur l'avenue Victor Thiebaut et sur l'avenue Henri Barbusse sera interdit et
rendu gênant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 316/2025
ARTICLE 3 :
La circulation sur le carrefour de l’avenue Henri Barbusse et de l'avenue Victor Thiebaut sera
alternée par demi-chaussée et régie par des feux de signalisation tricolore où des hommes trafic.
ARTICLE 4 :
Pendant les travaux, la circulation des véhicules sur l'allée des bocages pourra être
temporairement interdite, sauf aux riverains, aux véhicules de secours, de services et aux
entreprises intervenantes qui devront circuler selon la signalisation installée.
Un itinéraire de déviation sera proposé via la rue Robert Desnos, puis l’allée des bocages, dont
la circulation s'effectuera temporairement à double sens.
ARTICLE 5 :
Pour des raisons de sécurité, la vitesse des véhicules sera limitée à 30km/h.
ARTICLE 6 :
L'entreprise sera autorisée exceptionnellement à circuler avec des véhicules dont le PTAC est
supérieur à 3,5 tonnes.
ARTICLE 7 :
L'entreprise aura à charge la fourniture et la mise en place des barrières et panneaux de sécurité
suivant la réglementation en vigueur.
ARTICLE 8 :
L'entreprise sera tenue de refermer les fouilles de façon provisoire, sitôt les travaux effectués.
ARTICLE 9 :
La réfection du trottoir ou de la chaussée se fera avec des revêtements conformes à ceux
existants.
ARTICLE 10 :
L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires, pour éviter, dans toute la mesure
du possible de salir les abords du chantier ainsi que les chaussées empruntées éventuellement
par ses transports de terre ou de matériaux.
Les véhicules devront être chargés correctement pour ne pas perdre une partie de leur contenu
en cours de route. L'entreprise procédera à des nettoyages périodiques, des abords et chaussées
intéressés.
En outre, dès l’achèvement des travaux l’entreprise effectuera l'enlèvement des matériaux en
excès laissés sur les chaussées et trottoirs (gravillons, sable...).
ARTICLE 11 :
Si, par négligence ou carence de l’entreprise responsable, les nettoyages et les enlèvements des
matériaux n'étaient pas effectués, les services municipaux, après mise en demeure à l'intéressé 316/2025
ou sur simple appel téléphonique resté sans effet, pourraient y pourvoir aux frais de ladite
entreprise, notamment en cas de danger immédiat.
ARTICLE 12 :
L'entreprise intervenante aura la charge d'organiser le chantier pour permettre la libre
circulation des piétons. Il lui reviendra de prendre toutes les dispositions pour éviter les
accidents ou incidents du fait des travaux.
ARTICLE 13 :
Dispositions relatives à la protection des riverains :
Les dispositifs mécaniques bruyants ne pourront être utilisés entre 19 heures et 08 heures.
L'entreprise devra mettre les poubelles des riverains à une extrémité du chantier si les services
de ramassage des ordures ménagères ne peuvent pénétrer dans les voies citées en objet.
L'accès aux immeubles riverains, la desserte du chantier et les livraisons devront toujours être
assurés.
ARTICLE 14 :
Le stationnement des véhicules de secours, municipaux, et des services publics, appelés à se
déplacer pour nécessité de service sera autorisé au droit et dans l'emprise du chantier
correspondant.
ARTICLE 15 :
Prise en compte des risques sanitaires liés à l’éventuelle présence d'amiante et d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).
En application de l’article R4412-97 du Code du Travail, il incombe au pétitionnaire, en sa qualité
de donneur d'ordre, de procéder dès la phase de conception, à l'évaluation initiale des risques
sanitaires et de mettre ces informations à la disposition des entreprises. Ces dernières seront
ainsi en mesure de procéder à leur propre analyse des risques.
Compte tenu de la présence éventuelle d’amiante dans les matériaux et de HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques) dans les enrobés, le pétitionnaire devra, en l'absence de données
disponibles auprès du gestionnaire de la voie, procéder à des carottages et à une analyse
permettant à un laboratoire agréé, de déceler l’éventuelle présence d'amiante et de quantifier
la teneur en HAP.
Dans le cadre de cette obligation, le titulaire de la présente autorisation communiquera à la Ville
de Vaires-sur-Marne les résultats des analyses sur les carottages prélevés dans la zone de
travaux, avec localisation des carottes par relevé GPS.
Ces informations seront compilées avec les données existantes afin de compléter une base de
données sur les voiries communales accessible à tous les pétitionnaires.
ARTICLE 16 :
Les infractions au présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions habituelles, seront
poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur à savoir :
Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être mis en fourrière aux
frais et risques de son propriétaire, conformément aux dispositions de cet arrêté. 316/2025
Toute entreprise n'ayant pas assuré la matérialisation temporaire de l'interdiction de stationner
sera contrainte de supporter les frais engagés par la ville pour le déplacement des véhicules
garés en stationnement gênant.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
ARTICLE 17 :
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville, Monsieur le Directeur des Services
Techniques, la Police municipale, le Commissariat de Police de Torcy, les Sapeurs-Pompiers de
Chelles, les Sapeurs-Pompiers de Torcy, l’entreprise TPSM, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 18 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Melun qui peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et sa réception par le représentant de l'Etat.
Fait à Vaires-sur-Marne, le 17/11/2025.
Madame Le Maire,
Conseillère Communautaire,
Edmonde JARDIN
km Publié lé 28/1/2025