Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2025 027 aximum garde corps route de cenise
Arrêté - 2025 114 aximum grade corps route de puze cenise
unknown - 2023 135 ccfg pose garde corps
Arrêté - 2025 026 aximum glissiere route de termine
Arrêté - A2022 718 Chemin Corps Garde
Arrêté - A2023 123 Chemin Corps Garde
Arrêté - A2022 901 Chemin Corps Garde
Arrêté - A2022 807 Chemin Corps Garde
unknown - 2024 113 amg tvx chemin du villard
Arrêté - 2025 144 elite fibre telecom chemin du raffourd
Arrêté - 2025 113 aximum garde corps chemin du champey
Document publié le Mercredi 18 juin 2025 par la commune de Petit-Bornand-les-Glières.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 113 aximum garde corps chemin du champey)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUE FRANÇ AISE Envoyé en préfecture le 18/06/2025
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAV Reçu en préfecture le 18/06/2025 3
Publié le 18/06/2025 S L
ID : 074-200081446-20250617-C2025113-AR
\ GLIERES VAL&BORNE ARRÊTE MUNICIPAL n° 2025-113 Réglementant la circulation à l'occasion des travaux de pose de garde-corps sur le pont, chemin du Champey à Entremont, commune de Glières-Val-de-Borne, entre le 18 juin 2025 et le 25 juin 2025.
Le Maire de la commune de GLIERES-VAL-DE-BORNE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et suivants, et notamment
son article L 3221-4,
Vu le code de la route et notamment les articles R.411.8 et R.411.25 à R.411.28,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (livre | - 4%" partie - signalisation de prescription et
8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992 modifié, Vu le code pénal, notamment son article R.610-5,
Vu la loi n° 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
régions,
Vu la loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la demande formulée le 17 juin 2025 par l'entreprise AXIMUM (en la personne de monsieur Emmanuel Fontant), sollicitant l'autorisation d'effectuer des travaux de pose de garde-corps sur le pont, chemin du Champey
à Entremont, commune de Glières-Val-De-Borne, pendant 02 jours durant la période comprise entre le 18 juin
2025 et le 25 juin 2025,
Considérant que ces travaux sont de nature à présenter un danger pour l'usager empruntant la route communale,
Considérant qu'il convient d'exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, notamment pour les employés de l'entreprise y intervenant,
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules, hors entreprise, sur la zone concernée,
ARRÊTE
Article 1 : Mesures temporaires générales
L'entreprise AXIMUM est autorisée à effectuer les travaux de pose de garde-corps sur le pont, chemin du Champey à Entremont, commune de Glières-Val-De-Borne.
Article 2 : Ouverture du chantier et délai d'exécution
L'ouverture de chantier est fixée au 18 juin 2025. Il prendra fin le 25 juin 2025. Dans le cadre du présent arrêté, la réalisation des travaux autorisés, et estimés à deux jours durant la période concernée, ne pourra excéder une durée de 08 jours, comme précisée dans la demande.
Article 3 : Circulation - Vitesse
Lors de la durée des travaux, la circulation sera temporairement perturbée et régulée en mode alternat manuel.
Elle s'effectuera en chaussée rétrécie et sera réglée par des panneaux de type AK 3, AK 5, B3, B15, B31 et C18, avec basculement de la circulation sur la voie opposée.
Aux abords du chantier, et pour des motifs de sécurité, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Les dépassements sur l'emprise du chantier sont interdits, quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
En cas d'urgence, toutes dispositions seront prises par l'entreprise afin d'assurer le passage du (des) véhicule (s), selon les impératifs du chantier.
Commune de Glières-Val-de-Borne - Place de là mairie - 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE Tél : 04.50.03.50.90. Email : mairie@glieresvaldeborne.orgREPUBLIQUE FRANÇAISE Envoyé en préfecture le 18/06/2025
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAV@ Recu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025 S L OT
Article 4 : Stationnement / . . ID : 074-200081446-20250617-C2025113-AR Pendant la durée des travaux, aucun stationnement n'est autorisé sur [Le ae RES
véhicules affectés au chantier.
Article 5 : Signalisation
La signalisation temporaire sera conforme à la 8è"° partie de l'instruction interministérielle du 06 novembre
1992.
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux aura à sa charge la fourniture, la mise en place, l'entretien et le repliement de la signalisation et de protection de la zone de travaux situés sur le domaine public. Les dispositions
relatives à la logistique matérielle prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation. Le repliement de la signalisation devra être réalisé lorsque le domaine public sera rendu libre à la circulation et que celle-ci ne présentera plus de danger pour les usagers.
Article 6 : Application
Le présent arrêté, rendu exécutoire dès sa validation, sera notifié à monsieur Emmanuel Fontant.
Article 7 : Affichage
L'entreprise est tenue d'afficher le présent arrêté de voirie sur le lieu des travaux. Cet affichage doit demeurer visible de la voie publique pendant la durée totale du chantier, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8 : Publication
Le présent arrêté sera publié sur le site internet officiel de la mairie.
Article 9 : Infractions
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera constaté et poursuivi, conformément à la législation
en vigueur.
Article 10 : Recours
Conformément à l'article 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication, ou par la voie de l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 11 : Diffusions
Ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bonneville,
- Entreprise AXIMUM (emmanuel.fontant@aximum.fr),
- CCFG Bonneville : service voirie (voirie@ccfg.fr),
- Monsieur le Chef d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Bonneville
(cgd.bonneville@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
- Monsieur le Capitaine, commandant la Brigade Territoriale Autonome de gendarmerie de Bonneville
(bta.bonneville@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
- Monsieur le Chef de Poste de la Police Intercommunale de Bonneville,
- Monsieur le Chef du CPI de Glières-Val-De-Borne.
Fait à Glières-Val-De-Borne,
Le 17 juin 2025.
le Maire,
Christophe FOURNIER,
Commune de Glières-Val-de-Borne - Place de la mairie - 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE Tél: 04.50.03.50.90. Email : mairie@glieresvaldeborne.org