Arrêté - 386 2026 375 BEAUPREAU permission voirie rue etienne montreuil

Documents similaires

Arrêté - 151 2026 0132 BEAUPREAU permission voirie rue etie

unknown - 385 2026 374 BEAUPREAU permis stationnement rue et

Arrêté - 2024 0496 BEAUPREAU permis stationnement rue etien

Arrêté - 166 2026 0146 BEAUPREAU circulation alternee rue e

Arrêté - 384 2026 368 BEAUPREAU permission voirie rue de la

Arrêté - 5 2026 0023 BEAUPREAU permission voirie rue cite

Arrêté - 17 2026 0043 BEAUPREAU permission voirie rue des m

Arrêté - 2024 0495 BEAUPREAU fermeture à la circulation rue

Arrêté - 77 2026 0091 BEAUPREAU permission voirie rue mont

Arrêté - 94 2026 0091 BEAUPREAU permission voirie rue mont

Arrêté - 386 2026 375 BEAUPREAU permission voirie rue etienne montreuil Document publié le Jeudi 21 mai 2026 par la commune de Beaupréau-en-Mauges. Lien du pdf (Arrêté - 386 2026 375 BEAUPREAU permission voirie rue etienne montreuil)Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Sécurité routière, 7-2 r Beaupreau

er Mauges

Arrêté

BEM AV 2026 0375

Portant permission de voirie

branchement au réseau d'électricité

RUE ETIENNE MONTREUIL (BEAUPREAU)

Le Maire de la Commune de Beaupréau-en-Mauges,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6.

VU le Code général de la propriété des personnes publiques,

VU le Code de la voirie routière,

VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre [ — 8ème partie - signalisation temporaire).

VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,

VU le code de la route et notamment les articles R110-1. R110-2, R 110-3, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R 415-6,

VU la demande par laquelle ENEDIS ANGERS demeurant 25 quai Félix Faure 49008 ANGERS représentée par Madame

Virginie DEFORT demande l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public :

- réalisation de branchement au réseau d'électricité RUE ETIENNE MONTREUIL (BEAUPREAU) (Beaupréau-en-Mauges).

ARRÊTE

ARTICLE 1 - AUTORISATION

Le bénéficiaire (ENEDIS ANGERS) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de

l'obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à sa demande :

ARTICLE 2 - AUTORISATION

Le bénéficiaire (ENEDIS ANGERS) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de

l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :

RUE ETIENNE MONTREUIL

e du 15/06/2026 au 03/07/2026, réalisation de branchement au réseau d'électricité sous le trottoir, sous la chaussée, sous le

parking

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T) auprès des

exploitants d'ouvrages existants et en mairie pour permettre aux gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui

s’imposent durant le chantier au niveau des ouvrages situés à proximité de son projet.

Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du représentant de la Mairie.

a) Profondeur des canalisations :

Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la surface du sol ne soit pas

inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées.

b) Implantations des canalisations :

D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas autorisés

Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus d'un mètre du bord de

chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la chaussée.

Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à ciel ouvert n'étant autorisées

qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée.

En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à ciel ouvert la canalisation sera

placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant la chaussée et implantée de telle manière que le

remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits sans ouverture de tranchée sous la chaussée.

Ville de Beaupréau-en-Mauges

2 rue Robert Schuman - CS 10083

Bsaupréau

49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES CEDEX f Beaupreau 75424 ane ne ae ve na

Page I sur 3 Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.c) Ouverture des tranchées sur chaussées :

Avant toute ouverture de tranchée. l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les désordres dans les couches de chaussée.

d) Conduite des travaux :

1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, les chaussées étroites devant

d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur. Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. Elles ne seront livrées à la circulation qu’après avoir reçu un revêtement provisoire.

2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation. Les parties de tranchées qui ne

pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, pendant la nuit, par des barrières solidement établies et

suffisamment éclairées. Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité

locale.

e) Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux :

L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront constamment assurés.

f) Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement des chaussées :

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en annexe. En particulier les

déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur

trottoir. Ils seront transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente

autorisation ou de l’entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées.

Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe.

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé. il devra être reconstitué à l'identique.

Le pétitionnaire veillera à respecter scrupuleusement les prescriptions de l'annexe jointe.

ARTICLE 4 - IMPLANTATION — OUVERTURE DE CHANTIER ET RECOLEMENT La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 1 mois.

La conformité et la réception des travaux seront effectués avec le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

L'ouverture de chantier est fixée au 15/06/2026 comme précisée dans la demande.

Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le

bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera

à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de

contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Ville de Seaupréau-on-Maugez

2rue Roben Schuman : CS10083

Beaupréau “

49402 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES CEDEX

Beaupreau TND 41 71 TAAN LE N9 A1 71 74 RD

Page 2 sur 3 Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.ARTICLE 6 - CONSTAT D'ACHEVEMENT

Toute permission de voirie ou autorisation d’entreprendre donne lieu à un constat d'achèvement qui constitue une première réception

des travaux.

La validation de la déclaration d'achèvement des travaux (visée à l’article 35), constitue le point de départ d’un délai de garantie d’un

an, avant réception définitive.

Lorsque les conditions imposées dans l'autorisation n’ont pas été remplies, un avertissement est envoyé à l'occupant du domaine

public, il est ensuite dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal de contravention. Lorsque les travaux ont nécessité une réfection de la

chaussée ou de ses abords (fouilles notamment), le bénéficiaire de l’autorisation a à sa charge l'entretien de l’ouvrage réalisé

pendant une durée d’un an à compter de la date d'établissement du constat d'achèvement.

Le bénéficiaire sera tenu d'intervenir sur simple demande des services gestionnaires dans les délais prescrits.

ARTICLE 7 - AUTRES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou

toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Fait à Beaupréau-en-Mauges, le 21 mai 2026

Le Maire de la Commune de Beaupréau-en-Mauges

Régis LEBRUN

DIFFUSION :

+ ENEDIS ANGERS

e BRANGEON

° HDV

e Pompier de La Portevimière

e Mairie Beaupréan

ANNEXES :

tranchée trottoir

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www: telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de traitement des données qu'il peut exercer. pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

Ville de Beaupréau-en-Mauges

rue Robert Schuman - CS10063

Besupréau PA

49402 UPRÉAU-EN-MAUGES CEDEX

Beaupreau +722 PEAUPREPEN MAUGES CE

Page 3 sur 3 Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.UC S >

Annexe 6E - Coupes types des remblaiements de tranchées

Sous accotements et trottoirs ne supportant pas de charges lourdes

À défaut d'étude de trafic et de dimensionnement des structures par le pétitionnaire

Couche de chaussée

pen"hi

feu Reconstitution à l'identique

man

GNT A 0/31.5

TRE del

Remblai

Cle

TRES

Joint au bitume pur !

largeur de 3 à 4 cm

SEFFE

Découpe préalable droite |

{à la scie)

dem a ms EE ŒEUSLE LS ns |

Tcontorme à la norme NF — NF - P 98- 98-331) ]

LE — ns cm ES | NP

Dispositif mers |

fers ne de

Enrobage |

frere œmencemne 225 1e een mo SN EE SE VE LES

Lit de pose

re me + 6 mn + nm

Contrôle du compactage des remblais en

profondeur

Le pénétrogramme obtenu devra donner des résultats

conformes aux résultats attendus.

Les anomalies de type 1 et 2 définies par les normes XP

P 94-063 et XP P 94-105 sont acceptables.

Contrôle de la portance des remblais en

surface

Le module de réaction du support sous chargement à la

plaque devra être supérieur à 50 MPa.

68

Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.Annexe 6 C - Coupes types des remblaiements de tranchées

Sous les voies du réseau secondaire

À défaut d'étude de trafic et de dimensionnement des structures par le pétitionnaire

Couche de chaussée

Couche de chaussée

Joint au bitume pur DOTE ——

«627 de 334 cm ET nn Béton bitumineux me — | TE TS cr 0 tabie droits og Le UE Décaupe préalabie droite {à la scie ou rabotage) {4 la scie ou rabotage)

ve bitume

RL 20) PETER GNT 8 à/20

HE riT0

Conforme à la norme HF P 38-331) |

Confarrme à la norme NE=P98-551)| A

] Lit de pose [ui de pose

Contrôle du compactage des remblais en Le pénétrogramme obtenu devra donner des résultats

profondeur conformes aux résultats attendus.

Les anomalies de type 1 et 2 définies par les normes XP

P 94-063 et XP P 94-105 sont acceptables.

Contrôle de la portance des remblais en Le module de réaction du support sous chargement à la

surface plaque devra être supérieur à 50 MPa.

Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.Annexe 6E - Coupes types des remblaiements de tranchées

Sous accotements et trottoirs ne supportant pas de charges lourdes

À défaut d'étude de trafic et de dimensionnement des structures par le pétitionnaire

al

Reconstitution à l'identique

ou gravillons 0/6

CITE

LESITE

D.

D.

[__ _ ]

= [1]

>

=

.

| Dispositif avertisseur |

..

conformes aux résultats attendus.

Les anomalies de type 1 et 2 définies par les normes XP

P 94 063 et XP P 94 105 sont acceptables.

Le module de réaction du support sous chargement à la

plaque devra être supérieur à 50 MPa.

Joint au bitume pur

largeur de 3 à 4 cm

Découpe préalable droite

(à la scie)

Conforme à la norme NF – P 98-331)

Enrobage

Lit de pose

10 cm 10 cm

GNT A 0/31.5

sur 30 cm

Remblai

Zone de pose

épaisseur supérieure

à 15 cm Sable

Couche de chaussée

Contrôle du compactage des remblais en

profondeur

Le pénétrogramme obtenu devra donner des résultats

- -

Contrôle de la portance des remblais en

surface

Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.Annexe 6 C - Coupes types des remblaiements de tranchées

Sous les voies du réseau secondaire

À défaut d'étude de trafic et de dimensionnement des structures par le pétitionnaire

Couche de chaussée

Couche de chaussée = DETTE

Joint au bitume pur RE RETE largeur de 3 à 4 cm Béton bitumineux Béton bitumineux 10 cm ie Découpe préalable droite Re LUI _ as nn :

(à la scie ou rabotage)

HENRI

[Es 0)

RES ER 72: GNT B 0/20 PAT I]

| Conforme à la norme NF P 98-331) |

Conforme à la norme NF — P 98-331) |

Remblai

Remblai

= Dispositif avertisseur

conformes aux résultats attendus.

Les anomalies de type 1 et 2 définies par les normes XP

P 94 063 et XP P 94 105 sont acceptables.

Le module de réaction du support sous chargement à la

plaque devra être supérieur à 50 MPa.

Contrôle du compactage des remblais en

profondeur

Le pénétrogramme obtenu devra donner des résultats

- -

Contrôle de la portance des remblais en

surface

Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.