Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 20 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 164 reglementant la circulation et le stati
Arrêté - Arrete 368 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 36 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 55 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 154 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 234 reglementant la circulation rue Albert
Arrêté - Arrete 229 reglementant la circulation rue Albert
Arrêté - Arrete 272 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 87 portant sur linterdiction darret et de s
Arrêté - Arrete 168 reglementant le stationnement et la circulation rue Alberte Schweitzer
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 168 reglementant le stationnement et la circulation rue Alberte Schweitzer)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
Ville de
Rixheim
28, rue Zuber - B.P.7
68171 RIXHEIM CEDEX
Tél. : 03 89 64 59 59
Fax : 03 89 44 47 07
www.rixheim.fr
SERVICE TRAVAUX
st.travaux@rixheim.fr
168 / VOI / 2026
68171 RIXHEIM CEDEX, le 17 avril 2026
ARRÊTÉ
Réglementant le stationnement et la circulation
rue Albert Schweitzer
Le Maire de la Ville de RIXHEIM,
l'ordonnance du 1% septembre 1945 portant étatisation de la Police dans les
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L
2213-1, L 2213-6 et L 2215-4 ainsi que le Code des Communes,
le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière
(Code de la route), modifié et complété,
les arrêtés interministériels des 22 octobre 1963, 24 novembre 1967 et 7 juin 1977
relatifs à la signalisation routière, modifiés et complétés
le Code Pénal et notamment son article R.610-5
la demande de l’entreprise GCM Sud Alsace, en date du 17 avril 2026 pour la création d’une plateforme VLS,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation, rue Albert Schweitzer, afin de permettre le bon déroulement des travaux,
Arrête :
Article 1° : Le stationnement de tout véhicule sera interdit au niveau des travaux.
Cette interdiction fera l’objet d’une signalisation par des panneaux BKéal. La signalisation devra être mise en place minimum 48 heures à l'avance.
Article 2: Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais de son
propriétaire. -2-
Article 3 : Les travaux se déroulant au niveau du trottoir, la circulation des piétons
sera impossible, ils seront renvoyés sur le trottoir d’en face avec une signalisation
adéquate de type KC1 « piétons prenez le trottoir d’en face » et par des passages
protégés.
Article 4 : La circulation de tout véhicule, au niveau des travaux, se fera sur une
voie restreinte, pour les deux sens de circulation et sera réglée soit par feux
tricolores soit par piquet K10.
La restriction de chaussée sera complétée par un dispositif conique KSa si
nécessaire.
Une signalisation précisée dans les articles 5 et 6 seront à respecter et sera
complétée par un dispositif conique KSa si nécessaire.
Article 5 : Pour une installation de feux tricolores, le chantier sera signalé par des
panneaux temporaires K8. Une pré signalisation par panneaux AKS + KCI
« circulation alternée », AK3 + B3 et AK17 + B14 limitant la vitesse à 30 Km/h sera
mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 6 : Pour une installation de piquet K10, le chantier sera signalé par des
dispositifs barrières K8. Une pré signalisation par panneaux AKS, KCI « circulation alternée » + B3 et B14 limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi qu’une
post signalisation par panneaux B31.
Article 7 : Toute la signalisation devra être parfaitement maintenue en état par
l’entreprise, pendant toute la durée du chantier.
Article 8: L’arrêté n°44/POL/2023 réglementant la tranquillité publique sera à
respecter.
Article 9 : La signalisation sera mise en place et maintenue en état par l’entreprise
GCM Sud Alsace, 9 rue de la Martinique, 68270 WITTENHEIM, conformément
aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière
(signalisation temporaire) du 15 juillet 1974.
Article 10 : Ces mesures s’appliqueront dans la période du 22 avril au 07 mai 2026
Article 11: Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa mise en ligne sur le site internet de la ville, d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ou via l’application « Télérecours
citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 12 : Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera adressée à :
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RIXHEIM,
— Monsieur le Chef de la Police Municipale,
— Monsieur Philippe WOLFF, adjoint en charge de la voirie, du plan de circulation et des
mobilités douces,
— Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM,
— SOLEA,
— L'entreprise GCM Sud Alsace, 9 rue de la Martinique, 68270 WITTENHEIM,
Fait à RIXHEIM, le 17 avril 2026
Le Maire :
Catherine MATHIEU-BECHT
Publié sur le site internet de la commune de RIXHEIM le 7? f AVR 2026