Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2026 768 Arrete provisoire restriction circulation
Arrêté - 2026 753 Arrete travaux rehabilitat° reseau Estien
Arrêté - 2026 739 Arrete travaux reamenagement carrefour bo
Arrêté - 2026 801 Arrete travaux creation acces lyce Claude
Arrêté - 2026 769 Arrete provisoire restriction travaux ref
Arrêté - 2026 785 Arrete provisoire restrict° circulat° ren
Arrêté - 2026 788 Arrete provisoire travaux reprise voirie
Arrêté - 2026 790 Arrete provisoire travaux reprise voirie
unknown - 2025 777
Arrêté - 2026 786 Arrete provisoire travaux suppress° branc
Arrêté - 2026 777 Arrete travaux renouvellement 2 hydrants route de Houdan
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Mantes-la-Ville.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 777 Arrete travaux renouvellement 2 hydrants route de Houdan)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Mantes-la-Vil e. wuwuw.manteslaville.fr
2026-777
ARRETE
PROVISOIRE DE
RESTRICTION DE
CIRCULATION
RELATIF AUX
TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT
DE DEUX HYDRANTS
(PI 83-PI 85)
SITUES
ROUTE DE HOUDAN
DU 26.10.26
AU 04.12.26
ARRETE DU MAIRE
Le Maire de la Commune de Mantes-la-Ville,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.411-8, R.411-21-1 et
R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques,
Vu la Permission de Voirie de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine
et Oise N°P-2026-MLV-3133,
Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant la liste des Routes à
Grande Circulation (RGC),
Vu l'avis de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 19 octobre 2026,
sous réserve de laisser circuler les transports exceptionnels.
Vu l'arrêté de délégations de fonctions n° 2026-366 en date du 17 avril
2026 accordant délégations de fonctions et de signature à Monsieur
Christopher TSHIMANGA, troisième adjoint au maire,
Considérant que la Société VEOLIA EAU sise, 18 avenue des Aulmes, 78250
MEULAN, représentée par M. DEMERCASTEL Hans (téléphone
06.01.33.77.56 - mail : hans.demercastel@veolia.com), agissant pour le
compte de la Communauté Urbaine GPSEO sise, rue des Chevries - 78410
Aubergenville, doit entreprendre des travaux de renouvellement de deux
hydrants situés sur trottoir (PI83 - PI85), route de Houdan, durant deux
(2) semaines dans la période du lundi 26 octobre 2026 au vendredi 04
décembre 2026, de 09h00 à 16h30, et qu'il est nécessaire d'assurer la
circulation des riverains et de permettre l'exécution de ces travaux.
ARRETE
ARTICLE 1 -— À titre provisoire, la route de Houdan, vis-à-vis du n°226
(PI83), fait l'objet des mesures suivantes :
1) Un rétrécissement de la chaussée, de 09h00 à 16h30. La chaussée
laissée libre à la circulation aura une largeur de 3,30 mètres.
2) Une circulation alternée, de 09h00 à 16h30. La circulation sera
régulée par des hommes trafic habilités, équipés conformément à la
réglementation en vigueur (gilet haute visibilité, panneau de
signalisation, etc.) à l'aide de piquets mobiles de type K10.
3) Stationnement interdit (sauf les véhicules sérigraphiés VEOLIA). Le
stationnement interdit sera considéré comme gênant, et une mise en
fourrière sera prescrite aux véhicules sur place.
Hôtel de ville — Place de la mairie — BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville
contact@manteslaville.fr
Tél. 01 30 98 55 49 2026-7777
ARRETE
PROVISOIRE DE
RESTRICTION DE
CIRCULATION
RELATIF AUX
TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT
DE DEUX HYDRANTS
(PI 83-PI 85)
SITUES
ROUTE DE HOUDAN
DU 26.10.26
AU 04.12.26
wuw.manteslaville.fr
4) Une déviation du cheminement piétonnier sur le trottoir du côté
opposé aux travaux, si nécessaire. Les fouilles ou tranchées ouvertes
devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid
ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.
5) Une limitation de la vitesse à 30km/h.
ARTICLE 2 - A titre provisoire, la route de Houdan, vis-à-vis du n°252
(PI85), fait l'objet des mesures suivantes :
1) Un rétrécissement de la chaussée, de 09h00 à 16h30. La chaussée
laissée libre à la circulation aura une largeur de 3,30 mètres.
2) Une circulation alternée, de 09h00 à 16h30. La circulation sera
régulée par des hommes trafic habilités, équipés conformément à la
réglementation en vigueur (gilet haute visibilité, panneau de
signalisation, etc.) à l'aide de piquets mobiles de type K10.
3) Stationnement interdit (sauf les véhicules sérigraphiés VEOLIA). Le
stationnement interdit sera considéré comme gênant, et une mise en
fourrière sera prescrite aux véhicules sur place.
4) Une déviation du cheminement piétonnier sur le trottoir du côté
opposé aux travaux, si nécessaire. Les fouilles ou tranchées ouvertes
devront être couvertes par un pond lourd calé par des enrobés à froid
ou protégées par des GBA en dehors des heures de chantier.
5) Une limitation de la vitesse à 30km/h.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté prend effet à partir de 09h00
jusqu'à 16h30, durant 2 semaines dans la période du lundi 26
octobre 2026 jusqu'au vendredi 4 décembre 2026.
ARTICLE 4 - L'entreprise ou la personne physique exécutant les
travaux aura la charge de la signalisation temporaire du chantier, Elle sera
responsable des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une
insuffisance de cette signalisation.
Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui
actuellement sont édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre
1967, modifié par les textes subséquents et par l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, Livre I — 8ème partie —
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992.
ARTICLE 5 - La mise en place de la signalisation temporaire, relative à
des mesures visant le stationnement, devra être réalisée au moins 2 jours
avant la date et l'heure de prise d'effet de ces mesures à la charge du
demandeur. Les panneaux de stationnement gênant devront être installés
à raison d'un tous les dix mètres linéaires.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa date de publication et/ou notification,
auprès du Tribunal Administratif de Versailles.
Hôtel de ville Place de la mairie - BP 30842 - 78711 Mantes-la-Ville
contact@manteslaville.fr
Tél. 01 30 98 55 49 Mantes-la-Vil e_ un.manteslaville.fr
2026-777
ARRETE
PROVISOIRE DE
RESTRICTION DE
CIRCULATION
RELATIF AUX
TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT
DE DEUX HYDRANTS
(PI 83-PI 85)
SITUES
ROUTE DE HOUDAN
DU 26.10.26
AU 04.12.26
ARTICLE 7 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Monsieur le Responsable du Service de la Police
Municipale sont chargés en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Fait à Mantes-la-Ville, le 24 septembre 2026.
Pour le Maire,
Hôtel de vile — Place de la mairie — BP 30842 — 78711 Mantes-la-Ville
contact@manteslaville.fr
Tél. 01 30 98 55 49