Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ARRETElimitationvitesseCR8 20
Arrêté - ARRETE 19
Arrêté - ARRETE 4
Arrêté - ARRETE 4 2024 TRAIL 1
Arrêté - ARRETE
Arrêté - ARRETE 26 1
Arrêté - ARRETE 47
Arrêté - ARRETE 36
Arrêté - ARRETES 1
Arrêté - ARRETE 25
Arrêté - ARRETE 20
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Cercottes.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 20)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
DEPARTEMENT
DU
LOIRET
ARRETE
n°28/2025
Canton
de
MEUNG
sur
LOIRE
és
REGLEMENTANT
TEMPORAIREMENT
COMMUNE
LA
CIRCULATION
DE
SECURISATION
RD
2020
—
société
HELIOS
CERCOTTES
45520
Le
Maire,
VU
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
VU
le Code
de
la Route
et notamment
ses
articles
R
44,
R
53
et R
225,
VU
Pinstruction
interministérielle
sur
la signalisation
routière
(livre
1 —
8°"
partie
—
signalisation
temporaire)
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6 novembre
1992
modifié
par
l’arrêté
du
4 janvier
1995,
VU
Parrêté
n°20/2025
règlementant
la circulation
en
vu
du
marquage
au
sol
de
2 passages
piétons,
CONSIDERANT
que
dans
le cadre
de travaux
de
sécurisation
de
la RD
2020
avec
la reprise
du
passage
piétons
devant
la
mairie,
au
droit
du
46
route
Nationale
20,
par
l’entreprise
HELIOS
(représentée
par
Mme
Nadège
BONNEAU,
cheffe
de
centre),
sise
12 rue André
Petit
à CHALETTE/LOING
(45120),
il y a lieu
de réglementer
la circulation
afin
d’assurer
la sécurité
des
usagers,
ARRÊTE
Article
1
: Du
8 au
19
décembre
2025,
et ce,
pendant
toute
la durée
des
travaux,
la circulation
sera
réglementée
dans
les
deux
sens
de
circulation
à hauteur
du
46
route
Nationale
20.
La
circulation
sera
basculée
sur
la chaussée
opposée
et sera
alternée
par
feux
tricolores.
Les
travaux
consisteront
à reprendre
le passage
piétons
au
niveau
du
46
route
nationale
20.
Article
2
: Le
dépassement
de
tout
véhicule
sera
interdit
au
droit
du
chantier
pendant
la période
des
travaux.
Article
3
: La
signalisation
de
part
et
d’autre
de
la
zone
des
travaux
sur
la
voie
publique
sera
réalisée
conformément
aux
prescriptions
de
la
réglementation
en
vigueur;
sur
la
portion
en
chantier,
la
vitesse
des
véhicules
sera
limitée
à 30
km/h.
Article
4
: La
fourniture,
la
mise
en
place,
l’entretien,
l’enlèvement
et
la
responsabilité
de
la
signalisation
au
droit
du
chantier
incomberont
entièrement
à l’entreprise
chargée
des
travaux.
Article
5
: Ampliation
du
présent
arrêté
sera
adressée
:
-
Au
Commandant
de
la Gendarmerie
d’ARTENAY/PATAY
-
A
Pentreprise
HELIOS,
12
rue
André
Petit —- 45120
CHALETTES
-
qui,
pour
chacun,
sera
chargé
de
son
application.
Et
au
Conseil
départemental
via
M.
François
OUDIN,
au
SIRTOMRA
et au
Conseil
régional/
Car
REMI
(transport
scolaire)
pour
information.
Fait
à Cercottes,
le 3
décembre
2025
Le
Maire,
Martial
SAVOURE-LEJEUNE