Département de Carichue
ARRETE N° ARI_2026_352
Uille de Bcllène
Direction Générale des Services
Réf. : AZ/CF/CR/JILF/MR
Nomenclature : 6.1.3
ARRETE TEMPORAIRE
PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE FONTAINE DAVIN POUR L'ENTREPRISE INEO RESEAUX SUD EN VUE DE TRAVAUX DE DEPOSE DE FILS NUS DU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT ET DE POSE DE CABLES ELECTRIQUES SUR UNE NOUVELLE INSTALLATION AU RESEAU ENEDIS DU 15 JUIN AU 15 DECEMBRE 2026
Le Maire de la commune de BOLLENE (Vaucluse),
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 et modifiée,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié par l’arrêté du 13 juin 2022,
Vu le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
Vu la délibération du conseil municipal du 19 février 2014 relative à l’adoption du règlement de voirie,
Vu l'arrêté municipal n° ARI_2026_198 du 27 mars 2026, portant délégation de fonction à monsieur Claude FROMENT, Adjoint au Maire,
Mairie — Place Reynaud de la Gardette — B.P. 207 — 84505 Bollène Cedex Téléphone : 04 90 40 51 00 -Fax : 04 90 40 51 72 — Courriel :mairie@ville-bollene.fr — Site internet :www.ville-bollene.fr
Page 1/8Département de Tauchise
ARRETE N° ARI_2026_352
Qi de Bale
Vu l'arrêté municipal n° ARI_ 2026 351 du 10 juin 2026, portant permission de voirie pour l’entreprise INEO RESEAUX SUD pour des travaux de dépose de fils nus du
réseau électrique existant et de pose de câbles électriques sur une nouvelle installation au réseau Enedis sur la route Fontaine Davin,
Vu le marché public en date du 1° octobre 2025, relatif à la mise en fourrière des
véhicules, enlèvement et gardiennage,
Vu la demande par laquelle l’entreprise INEO RESEAUX SUD (demeurant
463, rue Maréchal Juin — 30134 PONT-SAINT-ESPRIT) sollicite la réglementation de voirie nécessaire à la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus,
Vu la situation des lieux,
Considérant que des travaux nécessitent que l’entreprise INEO RESEAUX SUD
prenne les mesures indispensables dans le but de garantir la sécurité de tous pendant les travaux.
ARRÊTE
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION
ARTICLE 1 — Du 15 juin au 15 décembre 2026, le stationnement et la circulation
seront temporairement réglementés sur la route Fontaine Davin dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 2 — Le stationnement et le dépassement des véhicules légers et poids lourds sont interdits sur la zone des travaux, qui ne pourra pas être barrée à la circulation.
La vitesse sera limitée à 30 km/h sur la zone des travaux.
L'accès aux riverains sera maintenu.
Le responsable des travaux devra prendre toutes les mesures de protection et de signalisation nécessaires afin d’assurer la lisibilité, la propreté et la sécurité du chantier, ainsi
la sécurité des usagers (piétons et automobilistes) de jour comme de nuit.
L'arrêté devra impérativement et d’une façon lisible être affiché au droit du chantier.
Mairie — Place Reynaud de la Gardette — B.P. 207 — 84505 Bollène Cedex
Téléphone : 04 90 40 51 00 -Fax : 04 90 40 51 72 — Courriel :mairie@ville-bollene.fr — Site internet :www.ville-bollene.fr
Page 2/8Département de Cachise
sumns
ï ARRETE N° ARI_2026_352
de Bollène L
Signalisation :
L’implantation de la signalisation sera réalisée sur la base des indications
de l’entreprise (Cerfa n° 14024*01) et du manuel de chantier. Travaux de dépose de fils nus
du réseau électrique existant et de pose de câbles électriques sur une nouvelle
installation au réseau Enedis nécessitant une réglementation de la circulation par un alternat manuel (fanion K1 si nécessaire) conformément aux fiches n° 5-03 et n° 5-04.
Dille
Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe T2 conformément à
la réglementation en vigueur.
Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté.
L’entreprise balisera de jour comme de nuit les fouilles, les dénivellations,
les matériels et dépôts de matériaux.
La signalisation devra être permanente et adaptée aux différentes phases du chantier.
Elle sera déposée par l’entreprise dès qu’elle n’en aura plus l’utilité. Au cas où certains
panneaux de signalisation permanents devraient être masqués pour éviter toute confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seraient mis en place
de manière à ne pas détériorer les panneaux existants.
ARTICLE 3 — Le chantier sera conduit le plus rapidement possible.
Afin de gêner le moins possible la circulation, le pétitionnaire réalisera les travaux en
2 fois avec découpage de la chaussée par largeur afin de conserver le passage des véhicules.
Si les travaux en tranchée sont prévus sur plusieurs jours, la tranchée sera protégée
le soir, soit par des plaques en fonte, soit par un remblaiement provisoire.
Les véhicules servant au chantier ne pourront en aucun cas empêcher la circulation
sur la chaussée.
ARTICLE 4 — Le pétitionnaire est chargé du règlement de la circulation au droit
de son chantier, conformément à la réglementation en vigueur. Il demeurera responsable des accidents qui pourraient résulter de l’encombrement ou de l’état de la chaussée.
ARTICLE 5 — Pour tous travaux risquant de perturber même momentanément
la circulation sur la chaussée (réduction de largeur notamment), le pétitionnaire devra préalablement et obligatoirement prévenir les Services de Secours. La responsabilité
du pétitionnaire sera engagée en cas d’incident provoqué par le non-respect de cet article.
ARTICLE 6 — Le présent arrêté doit être affiché sur le lieu d’application.
Mairie — Place Reynaud de la Gardette — B.P. 207 — 84505 Bollène Cedex
Téléphone : 04 90 40 51 00 -Fax : 04 90 40 51 72 — Courriel :mairie@ville-bollene.fr — Site internet :www.ville-bollene.fr
Page 3/8Département de Dauichise
ARRETE N° ARI_2026_352
Qi de Bollène
ARTICLE 7 - L'autorisation est en outre accordée à titre précaire et pourra être
modifiée ou révoquée en tout ou partie, soit en cas d’inexécution des dispositions
susmentionnées, soit dans les cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de
la voirie ou dans un but quelconque d’intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur notification d’un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient
prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 8 — Cet arrêté devra être présenté à toute réquisition des services
de police.
ARTICLE 9 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 — La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes — 16, avenue Feuchères — CS 88010 —
30941 NÎMES cedex 09 — dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens» accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
ARTICLE 11 — Madame la Directrice Générale des Services, le Directeur
des Services Techniques, le Chef de Service de la Police Municipale et le Commandant de
la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
= un 04 Bollène, le
Reçu en Préfecture le : Sr ou
Affichée ; 120 an Lu A A 272
Notifié le :
Exécutoire le : _
Mairie — Place Reynaud de la Gardette — B.P. 207 — 84505 Bollène Cedex
Téléphone : 04 90 40 51 00 -Fax : 04 90 40 51 72 - Courriel :mairie@ville-bollene.fr — Site internet :www.ville-bollene.fr
Page 4/8Travaux avec un véhicule seul ‘ Par bonds successifs le long de la chaussée
et agents travaillant autour du véhicule
Signalisation portée par véhicule
K5a À feu spécial
AK5 —
À +3 feux R2 A
T0
_…
ë À Ie E| «5 À au sl
5 Ron 3 AG
° $ € @ E
Ë SIT
S AK > Qe 2 K LS
Fanion K1(si nécessaire)
KE
Remarques :
1. La signalisation de position peut être jugée insuffisante notamment pour des raisons liées au chantier ou au tracé
de la voirie. Dans ce cas, on peut signaler le chantier par un panneau AK5 ou par un fanion K1 porté par un agent.
2. Si la largeur laissée libre à la circulation ne permet pas le passage des deux sens de circulation, mettre en place
un alternat. Cet alternat peut être réalisé par panneaux B15 + C18 si la longueur du couloir de circulation est
s<20m. Dans ce cas, la signalisation d'approche est obligatoirement assurée par un panneau AK5.
3. Dans le cas d'un chantier de très courte durée, le panneau K8 peut être remplacé par des balises K5a.“M
nreuued
un
p
asad
À}
4e
paques
#)g
1Nad
NERSIG
NP
LONES/EUIEUT
ET
CE
‘GUY
neeuved
un
10
aainsse
JUaLLenOedlq
JS8
ay
ie
D
voges/eudls
2)
‘89
29
SUEG
LUCE
*
ISA
VONERINT
99
A0N0S
NE
MANU
Ef
IS
GTA
+
GITE
MIPSUUPT
120
SSJERI
279
NA
JUNE
139
JOUE
Un
28/0
19
87)91
UOEMAUT
3P
SUSS
MOD
Sp
FESSES]
SPA
JOUUEA
EU
LONENANS
EP
HAN
APESIE
NOIE]
[IS
VE
quefe
un
ed
2108
Ta
Loue,
an
ed
no
Cu neauted
un
ad
mue
où opus
ana
HO
‘5E2
29
SUB
*AUOA
8j
AP
gen
ne
NO
JSQUEUT
Ne
Ses
SUOSIPI
Sep
Of
JUaLLLUPIOU
juEsyynsur
SANT
ans
ad
Lonsod
ap
LOnPSeDs
PT
CT
(eessasau
1S|L}
UOIUE4
St
7
:
E
0
4
AU
3 3 ë
D
FL
GOT
°°
q
QQEC
3
al
BaLL
;
5
#
Cdi
|
Lneunse
sy
SIC =|O0OC
0
nor
e
UD D it € Ü age
EU
XN8yE
+
|
LL.
SAV
LA
a
1eeds
n8}
2
apnaiyaa
164
ssuod
uonesijeuBis
SJHSSAYONES
SPUOC
14
235sNEU9
8]
8p
BUO|
aj
XNPAPIL:
Abd:Be
ju
SOC
UD
(266102
br
7LVEBL
+ ECLSZ
Pr
CLEQL
7 OL0Z9Z
V7
GPCEBL
> FBOGST
7h
LLCZOL'Y
PTSSOZ
Pr
SLOZOL'Y
LODEST
rF
GEL
DL'7
ECCPST
7h
CCC
LOL
BLGESS
Fb
SLA
L91'Y
ECGEGZ'
pt
109192"+
COOCST
Pr
ROLL
Y ZLOEGZ
rr
GSETIL'F
OGprST
+ SLGLOL'F
CBGFGT
Fr
COLLE
BOZST
bv
aSToL
EGSeZ
V7
SLIEDLE
BEDLST
bb
LOLVOZ
V B6GLET
Vy
SOS
ESS/S
Ph
LÉESL
pe
Z
UD
BUREAU
AUÉ
SOUDE,
21
OS
dE
EALPNES
LOBAIO:
ILB>
:SSeUUGPI009|
alcisuss-Jou EN31108
2h 606+8 297 df 3LL3OAVO ÉTAT à auaaqemteue eus NT 20 ONYMAVE OV SN2LE+ATGOEZCE | IeH 120 BAOAUS 210» 03b0 RL 3NETICE 30 3IHIVH swgun |:
1 op suus-ubu | INIAOH VINOSIVA 01178 3TINVO
act sesnpneitiaueworequesiens-sir oaouebe | 50 TH1NA0 NA SANBAY ?E AZOZIGOEZ 81 J8IpAdK6 € 1814 MATE 1043 SVINSNaLHVd20 SULESYSZSOSE0Z . EN ed gAOAUT 0966/9050 81 | 3HALLNOË SONO- be 09 'cAUnN
asuodos | e ne2se] 20 Dp RU | | ssuodes Uos US) snejeuyssq Lopisyneuco #1 Éd sment SHUoUUT
S9nJ98}J2 SIOAUB S0P 0}S11]
sinof 084 :8811Q 9202/90/64 : 1equeU9 Np 1nq8Q
auallog LLO0-PZd : 19ILEUD SOUSI9JRE
00St8'ulABg au|2ju0J s3n0y JOUE np jueuwsse]duT va : exeinuuo, ep edAL FENTE) TT he or n Ep (UNE)
RTE LE De TE