Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 025 283 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 025 078 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 025 361 Prorogation arrete25 324 circulation et st
Arrêté - 025 336 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 024 331 Reglementation circulation et stationnemen
Arrêté - 025 252 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 025 211 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 025 083 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 025 019 Reglementation circulation stationnement a
Arrêté - 024 303 Reglementation circulation et stationnemen
Arrêté - 025 324 Reglementation circulation stationnement avenue de la Gare
Document publié le Mardi 15 juillet 2025 par la commune de Cournon-d'Auvergne.
Lien du pdf (Arrêté - 025 324 Reglementation circulation stationnement avenue de la Gare)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
7e COURNON d'Auvergne
Ville de Cournon-d'Auvergne
Hôtel de Ville - B.P. 158
63804 Cournon-d'Auvergne Cedex
Tél. : 04 73 69 90 OÙ
contact@cournon-auvergne.fr
EXTRAIT
DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE
025/324
SERVICES TECHNIQUES : ARRÊTÉ PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT AVENUE DE LA GARE A COURNON-D'AUVERGNE
Le Maire de la Commune de Cournon-d'Auvergne,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et L 2213-2 relatifs aux pouvoirs de Police du Maire en matière de circulation routière et de stationnement,
- Vu le Code de la Route, notamment les articles L.325-1 à L.325-13 et les articles R.417-10,10° et R.325-1 à R.325-3,
- Vu les travaux de création d’une station C-vélo, réalisés par l'entreprise COLAS sise 7 avenue de l'Europe 63370 LEMPDES ;
- Considérant qu'afin d'assurer la sécurité des usagers de la route et de l'entreprise en charge des travaux, il y a lieu de réglementer la circulation sur cette voie,
- Considérant la demande de l'entreprise en date du 15 juillet 2025 ;
ARRETE /
ARTICLE 1°
La circulation de tous les véhicules sera réglementée avenue de la Gare (à hauteur du numéro 156) du lundi 18 août 2025 à partir de 07h00 au vendredi 05 septembre 2025 17h00 par :
- Un rétrécissement de la voie de circulation
- Une neutralisation du trottoir. Les piétons seront renvoyés sur le trottoir opposé. - Une limitation de vitesse à 30 kilomètres par heure
- Une interdiction de dépassements
- un alternat par panneau de chantier de type B15 et C18
Le stationnement sera interdit au droit des travaux en fonction des besoins strictement nécessaires au chantier, avec mise en fourrière.
ARTICLE 2°
La mise en place et la maintenance de la signalisation réglementaire ainsi que l'affichage sur le chantier du présent arrêté seront assurés par l'entreprise COLAS, chargée de la réalisation des travaux. ARTICLE 3°
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 4°
La Police Nationale, la Police Municipale et le Directeur Général des Services, en lien avec l'entreprise COLAS sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel sera affiché sur le site concerné par la réglementation.
A Cournon-d'Auvergne, le 24 juillet 2025
Certifié exécutoire
François Rage
Publié le
3 9 ML. AE Mpéché,
l'Adjoint(g)
Géraldine À LEXANDRE