Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee pont
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee du 1
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee sur
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee
Arrêté - Arrete portant interdiction de stationnement de la
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee Pont
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee du 2
Arrêté - Arrete portant circulation alternee du 20.02 au 7.
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee du 2
Arrêté - Arrete municipal portant circulation alternee du 2
Arrêté - Arrete Municipal portant circulation alternee sur RD757 pont cote Saint Maurice le 03.10.22
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Île-Bouchard.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Municipal portant circulation alternee sur RD757 pont cote Saint Maurice le 03.10.22)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Arrêté
Municipal
portant
circulation
alternée
Mairie
de
l'Ile
Bouchard
Le
maire
de
la
commune
de
l'Ile
Bouchard,
Vu
le
code
de
la
route
et
notamment
les
articles
R
110-1,R
110-2,
R
411-5,
R
411-8,R
411-18
et
R
411-25
à
R411-
28; Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L
2213-1
à
L
2213-6;
Vu
la
demande
formulée
par
note
écrite
le
19
septembre
2022
par
la
société
Circet
et
ses
partenaires
;
Considérant
qu'en
raison
du
déroulement
des
travaux
d'ouverture
de
chambre
effectués
par
l'entreprise
Circet
et
ses
partenaires
domiciliées
au
22
rue
du
Colombier
37700
à Saint
Pierre
des
Corps,
sur
la voie
communale
n° D757,
rue
de
la
Vienne
à
l'entrée
du
pont
côté
Saint
Maurice
37220
à l'Ile Bouchard,
il y a
lieu
de
restreindre
la
circulation
à
une
voie
à
l'aide
d'un
alternat
par
signaux
manuels
K
10,
sur
cette
voie
;
ARRÊTÉ
:
Article
1°"
Le
lundi
03
octobre
2022,
la
circulation
sur
le
voie
communales
n°
D757,
rue
de
la
Vienne
à
l'entrée
du
pont
côté
Saint
Maurice,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
l'Ile
Bouchard,
sera
réduite
à
une
voie
et
réglée
par
alternat
par
signaux
manuels
K10,
pour
permettre
le déroulement
des
travaux
d'ouverture
de
chambre.
Article
2
La
vitesse
de
tous
les
véhicules
circulant
sur
la
voie
communale
n°
D757,
rue
de
la
Vienne
sur
le territoire
de
la
commune
de
l'Ile
Bouchard,
sera
limitée
à 30
km/h.
Cette
limitation
de
vitesse
sera
matérialisée
par
des
panneaux
B
14
portant
la
mention
«30».
Article
3
Les
dépassements
sur
l'emprise
du
chantier
sont
interdits
quelles
que
soient
les
voies
laissées
libres
à la
circulation.
Cette
interdiction
de
dépasser
sera
matérialisée
par
un
panneau
B
3.
Article
4
Pendant
la
durée
des
travaux,
aucun
stationnement
ne
sera
autorisé
sur
l'emprise
de
la
zone
de
travaux
et
de
part
et
d'autre
sur
une
longueur
de
100
mètres,
excepté
pour
les
véhicules
affectés
au
chantier.
Article
5
La
signalisation
sera
conforme
aux
prescriptions
définies
par
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
temporaire
approuvées
par
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992.
La
fourniture,
la
pose
et
la
maintenance
de
la
signalisation
seront
assurées
par
les
soins
de
l'entreprise
Circet
et
ses
partenaires.
Article
6
Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur. Article
7
Le
présent
arrêté
sera
publié
et
affiché
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
à
chaque
extrémité
du
chantier. Article
8
Monsieur
le
commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
de
l'Ile
Bouchard,
Madame
la
responsable
des
services
techniques
de
l'Ile
Bouchard,
l'ASVP
de
l'Ile
Bouchard,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Arrêté
n°
2022-069-180
Le
Maire
Nathalie
VIGNEAU
L'OPR
DE
CA
PUBLIÉ
LE
|
23/09/2022
ACTE
EXÉCUTOIRE