Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - DECIS MODIF 3 Didier Vaillant Lot 13 PAYSAGE
Déliberation - DECIS DIDIER VAILLANT LOT 7
Déliberation - DECIS MODIF 2 COMPL DIDIER VAILLANT LOT 11 ASCENSE
Déliberation - DECIS MODIF 2 MARCHE DE TRAVAUX DIDIER VAILLANT LO
Déliberation - DECIS MODIF 2 DIDIER VAILLANT LOT 10
Déliberation - MODIF 2 LOT 2 COMPL DIDIER VAILLANT
Déliberation - DECIS COMPL D VAILLANT
Déliberation - DECIS modif 2 lot 4 D Vaillant
Déliberation - Modification n 3 Didier Vaillant Lot n 4 MENUIS
Déliberation - DECIS MODIF 2 MARCHE TRAVAUX DIDIER VAILLANT LOT 9
Déliberation - DECIS MODIF 3 Didier Vaillant Bois
Document publié le Lundi 7 avril 2025 par la commune de Villiers-le-Bel.
Lien du pdf (Déliberation - DECIS MODIF 3 Didier Vaillant Bois)
Thèmes du document : Bois et produits du bois, Institutions publiques, Industrie,
ville de~~le~bel Département du Val d'Oise
Arrondissement de Sarcelles
SN
DECISION DU MAIRE n °D - .) 6f_ - 2025
Modification n°3 - Marché de travaux de construction du complexe s portif Didier Vaillant - Lot n° 2: CHARPENTE BOIS (Marché n° 2023/27)
Madame La Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL,
VU le Cod e Généra l des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et suiva nts,
VU le Code de la Commande Publique,
VU la délibération du Co nseil i\ [unicip al en date du 6 se pte mbr e 2024 po rtan t élection de Madame Djida
DJALLALI-TE C HT ACH en qualité de Maire,
VU la délibération du Conseil l\fonicipal en da te du 6 se pt e mbr e 2024 po rtant délégatio n de compétences du Conseil municipal au Maire, modifiée par délibératio n du 7 févri er 2025,
VU l'arrêté n° A- 126-2025 du 7 avril 2025 portant dé légario n à Madame Laetitia K ILI NC en matière de marchés publics,
VU la délibération en date du 9 décembre 2022 autor isant la signature du marché de travaux de construction du complexe spo rtif Di di er Vai ll ant - Lot n° 2 : CHA RPE lT E BOIS entre la Ville de Villiers-le-Bel et la société GOU D ALLE CH.ARP E1 TE , sise 50, Ro ute Principale - 62650 PRIE URES,
VU les modifications n°1 et 2 audit marché,
CONS ID ERANT la nécessité de prendre en compte les frais de stockage et le compte prorata suite au décalage et à l'allongem ent du chantier,
C ONSIDERANT la nécessité de prolonger le dé lai d'exécutio n des travaux jus(1u'au 14 mai 2025.
DECID E
Article 1 - Il sera conclu une modification n°3 au marché n°2023 / 27 de travaux de construction du co mplexe sportif Did ier Vaillant - Lo r 11 °2 : CHARPENTE BOIS avec la société GO UDALLE CHARPEt TE , ayant p our objet de de prendre en co mpte les frai s de stockage et le com pte prorata suite au
décalage et à l'allongement du chantier ain si que de prol onge r le délai d'exécution des travaux jusqu'au 14 mai 2025.
Article 2 - Le mo ntant de la modificati on n °3 s'élève à 10 600 € HT soit 12 720 € IT C, ce qui porte le mo ntant dudit marché à 905 027,37 € HT so ir 1 086 033,08 € TIC.
Article 3 - La présente modification n°3 pr endra effet dès la notification.
Article 4 - Le D irecteur G énéral des SetYices de la Mairie esr chargé de l'exécution de la préseme décision q lli se ra pub li ée er dont une copie sera transmise à i\ I. le Sous- Préfet de arcelles.
, \ Villiers le Bel, le 0 J UIN 2025
Madame La Mai re,
D jida Dj r\U.A Ll-TE CHTAC
rieur Madame la Mal
L'Adjointe délég
Laetitia KfllNC