Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - ST 2026 010
Arrêté - ST 2026 034
Arrêté - ST 2026 033
Arrêté - ST 2026 037
Arrêté - ST 2026 053
Arrêté - ST 2026 030
Arrêté - ST 2026 074
Arrêté - ST 2026 004
Arrêté - ST 2026 035
Arrêté - ST 2026 029
Arrêté - ST 2026 103
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Thourotte.
Lien du pdf (Arrêté - ST 2026 103)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE THOUROTTE
Arrêté municipal n° ST-2026-103
Modifiant l’arrêté n° ST-2026-084
Portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement
Rues Alexandre Dumas et Victor Hugo, 60150 THOUROTTE.
fhourotle
Monsieur le Maire, Patrice CARVALHO),
e Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2213-1,
e Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-25, L.325-I et suivants;
e Vu le code pénal et notamment sont article R.610-5:
e Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
e Vu l’arrêté municipal n° ST-2026-084 du 09/09/2026 portant réglementation temporaire de la
circulation et du stationnement rues Alexandre Dumas et Victor Hugo,
e Considérant que l’entreprise LESENS n’a pu réaliser les travaux de rénovation de l’éclairage
public aux dates initialement prévues, en raison d’un retard de livraison de matériel par son
fournisseur,
e Considérant qu’il y a lieu de modifier les dates d’exécution des travaux, sans changer les
mesures de circulation et de stationnement déjà prescrites,
e Considérant qu’il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie
publique ;
ARRÊTE
Article N°1 : Objet et durée
L'entreprise LESENS est autorisée à réaliser des travaux de rénovation de l'éclairage public,
comprenant notamment le remplacement des lanternes, rues Alexandre Dumas et Victor Hugo à
Thourotte.
Les travaux se dérouleront du 13 octobre au 03 novembre 2026 inclus, de 8h00 à 16h30.
Le présent arrêté est applicable à compter du 13 octobre 2026, pour une durée de 60 jours.
Article N°2 : Circulation et stationnement
Au droit des zones de travaux :
° la circulation sur les voies cyclables pourra être temporairement interdite ;
e la circulation des véhicules sera maintenue sur une largeur minimale de 2 mètres ;
e la vitesse sera limitée à 30 km/h ;
° le stationnement sera temporairement interdit selon les besoins du chantier.
Tout véhicule en infraction pourra faire l'objet d'une mise en fourrière conformément à la
réglementation en vigueur.
Article N°93 : Signalisation
L'entreprise LESENS assurera la mise en place, l'entretien et le retrait de la signalisation
réglementaire nécessaire à la sécurité des usagers et des intervenants, conformément aux dispositions
de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Article N°4 : Exécution
Monsieur le Maire, Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie ainsi que la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Article N°4: Publicité et information
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. Les riverains et
usagers seront informés par voie d’affichage sur site ainsi que sur le site interneÿÆe la commune.
COMMUNE DE HA RATE. le 09/10/2026
Monsieur le Aa € 24 ce CARVALHO
Informe que le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal adminigs#tif d'Amiens au moyen de l'application informatique télérecours
citoyen accessible par le biais du site www. telerecours.fr, dans un délai de deux mois à Compter de sa publication.
Mise en ligne le 9 octobre 2026