Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2023 196 Remplacement déclairage public Rue du Cam
Arrêté - 2024 099 terrassement devant un coffret ENEDIS 174
unknown - 2023 157 CUa 076178 23 M0040 35 rue Renoir
Arrêté - 2024 016 SPIE rue du camp fleuri et rue jean jaure
Arrêté - 2023 007 Rue de bédanne
Arrêté - 2023 080 CEBTP Rue de la resistance Rue de lEglise
Arrêté - 2023 055 rue des feugrais sato
Arrêté - 2023 094 MULTIRESEAUX Rue des Martyrs
Arrêté - 2023 027 rue dauphine sogetrel
Arrêté - 2023 217 SPIE CITYNETWORKS Rue des Champs Rue des
Arrêté - 2023 197 Remplacement de léclairage public rue Renoir
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cléon.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 197 Remplacement de léclairage public rue Renoir)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
ARRETE N°2023-197
Remplacement de l'éclairage public
Rue Renoir
6-1 Police Municipale
Nous, Frédéric MARCHE, Maire de Cléon,
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et nomment les articles L2213-1 à L2213-6, L52171et
suivants ;
- Le Code Pénal, Article 610-5 ;
- Le Code de la Route ; et notamment son article L 4111;
- L'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
- L'instruction ministérielle sur la signalisation routière du 6 novembre 1992, modifiée, relative aux
dispositions du Livre 1 - 8ème partie, signalisation routière temporaire ;
- Les statuts de la Métropole Rouen Normandie en date du 15 décembre 2017;
- La délibération du Conseil Métropolitain du 15 décembre 2015 approuvant le transfert au 1er janvier 2016
des voiries départementales ;
- Le Règlement de Voirie de la Métropole Rouen Normandie en date du 1° avril 2019 ;
- là demande de l’entreprise SPIE CITYNETWORKS, sise 38 rue du Bois des Coutures à CLEON (76410)
CONSIDERANT
Que la réalisation des travaux de remplacement de l’éclairage public rue Renoir nécessite la réglementation
de la circulation et du stationnement.
ARRETONS
ARTICLE 1°’ : L'entreprise SPIE CITYNETWORKS est autorisée à réaliser les travaux définis ci-dessus ;
ARTICLE 2€ : Pendant les travaux qui se dérouleront du lundi 9 octobre 2023 au vendredi 29 octobre 2023,
la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :
- Le stationnement sera interdit au droit du chantier, et qualifié de gênant, au sens de l’article
R.417-10 du Code de la Route. Seuls les engins d'exécution des travaux pourront stationner dans
l’emprise du chantier.
La circulation sera maintenue et un alternat manuel pourra être utilisé au besoin, dans le respect
de la réglementation en vigueur
La vitesse sera limitée à 30 km/h dans l’emprise du chantier
- Les travaux seront réalisés de 8h à 12h et de 13h à 18h. En dehors de ces horaires, une tôle de
circulation sera installée.
Une déviation piétonne sera obligatoirement mise en place et un itinéraire spécifique devra être
matérialisé.
Le tracé de file de circulation pourra être modifié suivant les nécessités du chantier.
2 DÉDUIT LR A'NIM AMI CET < D 'ori 2
1 ii Site ER:
Fri LI 1
Mairie de Cléon
Rue de l'Eglise —- 76410 Ciéon
Tél : 02 32 96 25 40 — Fax : 02 35 77 65 64
www.ville-cleon.fr La circulation des bus sera maintenue.
ARTICLE 3°" : L'entreprise SPIE CITYNETWORKS devra mettre en place une signalisation conforme à l'instruction interministérielle et sera entretenue par le pétitionnaire. Elle s’assurera que toutes les
précautions seront prises pour:
- éviter toutes dégradations au Domaine Public.
- la protection et le libre passage des piétons
ARTICLE 4°": Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de [a ville.
ARTICLE 5°" : les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 6°" : L'entreprise SPIE CITYNETWORKS, Monsieur le Président de la Métropole Rouen- Normandie, Madame la Directrice Générale des services, Madame la Directrice des services techniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cléon, le 11 septembre 2023
A en. en
LeMaire,; / à
/
[F. MARCHE
Vs 1 .
Recours : Conformément à l'article 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Rouen
peut être saisi par voie de recours formé par le présent arrêté pendant un délai de 2 mois à compter de sa
nofification ou de sa publication.
AAISL - N° 12023
211912 ER ER LS D En LIU KA « 1: as °U9 1 Lf 11 ttt t U I
Mairie de Cléon
Rue de l'Eglise — 76410 Cléon
Tél : 02 32 96 25 40 — Fax : 02 35 77 65 64
www.ville-cleon.fr