Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 061A 2023 TEMPORAIRE DEVOIEMENT RESEAU EU EP VOIE
Arrêté - 051A 2023 Devoiement reseau AEP Occitane
Arrêté - 166A 2022 Devoiement reseaux Telecom et SFR pour T
Arrêté - 043A 2023 Travaux metro devoiement reseau gaz Occi
Arrêté - 310A 2023 TEMPORAIRE DEVOIEMENT POUR IMPLANTATION
Arrêté - Arrete 154A 2022 DEVOIEMENT RESEAU AEP Occitane Su
Arrêté - 052A 2023 Travaux metro devoiement reseau gaz Occi
Arrêté - 063A 2023 DEVOIEMENT RESEAU EAU POTABLE CHEMIN DES
Arrêté - 053A 2023 Devoiement reseau rue des arts
Arrêté - 042A 2023 Devoiement reseau AEP impasse Coutouriou
Arrêté - 229A 2023 Devoiement Reseau eu ep Voie Occitane
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Labège.
Lien du pdf (Arrêté - 229A 2023 Devoiement Reseau eu ep Voie Occitane)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Eau et assainissement,
ER
panne U
\
Ville
de nr
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DE
LA
HTE
GARONNE
COMMUNE
DE
LABEGE
N°:22SA_20©722 Nomenclature
: 6.1
Publication
numérique
le:
{GR
2722
|
ARRETE
MUNICIPAL
TEMPORAIRE
DEVOIEMENT
RESEAU
EU/EP
VOIE
L'OCCITANE
|
DU
02/08/2023
AU
10/10/2023
INCLUS
|
(PROLONGATION
061A_2023)
|
Le
maire
de
la
commune
de
LABEGE,
- Vu
la
loi
82-213
du
02
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
lo-
cales,
complétée
et
modifiée
par
la
loi
82-623
du
22
juillet
1982
et
par
la
loi
83-8
du
7
janvier
1983 ;
- Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
dans
ses
articles
L.2212-1
à
L.2212-5
et
L.2213-1
à
L.2213-4 ;
- Vu
le
Code
de
la
Route
et
ses
articles
L.411-1,
R.110-1,
R.110-2,
R.411-5
à
R.411-
28,
R.412-7
à
R.412-33,
le
R.417-3
et
les
articles
R.417-10
et
R.417-12 ;
- Vu
le
Code
Pénal
et
son
article
R.610-5 ;
- Vu
le
Code
de
la
Sécurité
Intérieure
et son
article
L.511-1
;
- Vu
le
Code
de
la Voirie
Routière
et
notamment
les
articles
L.113-1
et
R.113-1
;
- Vu
l'arrêté
interministériel
modifié
du
24
novembre
1967,
portant
instruction
générale
sur
la
signalisation
routière
;
- Vu
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
in-
terministériel
du
6
novembre
1992 ;
livre
l-huitième
partie
: signalisation
temporaire.
- Vu
le
règlement
sanitaire
départemental
de
la
Haute-Garonne
;
- Vu
la
demande
de
l’entreprise
SOCAT
représentée
par
AZOULAY
David
(05-61-54-
22-22
|
azoulay@groupepastorello.com
)
sis
04,
chemin
de
Goubard
Longueterre
31270
Villeneuve
-Tolosane
en
date
du
02/08/2023
Considérant
que
pour
permettre
l'exécution
des
travaux,
il
y
a
lieu
de
réglementer
momentanément
la
circulation,
le
stationnement
des
véhicules,
le
passage
des
piétons,
la
sécurité
des
ouvriers
et
des
usagers
aux
abords
de
cette
zone
de
travaux
pendant
toute
la
durée
des
travaux ;
Considérant
qu'une
mesure
particulière
doit
être
prise
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
pu-
blique. Rue
de
la Croix
Rose
— 31670
LABEGE -— Tél.
05
62
24
44
44
—
Fax
05
62
24
41
97
- e-mail
: accueil@ville-labege.fr ARRÊTE
ARTICLE
1
:
Dans
la
période
du
10/04/2023
au
18/07/2023
inclus,
sur
une
durée
de
100
jours
calendaires,
étaient
réalisés
des
travaux
liés
au
métro
de
dévoiement
du
réseau
d'eau
potable
et
d'eaux
usées
sur
l'Occitane
sur
le territoire
communal
de
Labège.
Au
vu
du
retard
accumulé
dans
les
travaux,
l'arrêté
061A_2023
est
prolongé
du
02/08/2023
au
10/10/2023
sur
une
durée
de
70
jours
calendaires,
pour
les
phases
restantes
d'avancement
du
chantier
qui
se
décomposait
comme
suit :
Phase
1 :
Du
11/04/2023
au
21/05/2023,
sur
l'Occitane
du
droit
du
1202
au
rond-point
faisant
le
croisement
de
l'Occitane
et
de
la
rue
Lapeyrouse,
la
circulation
et
le
stationnement
de
tout
type
d'usagers
est
interdite
sur
la
portion
de
route
précitée,
selon
l'avancement
des
travaux.
La
circulation
est
déviée
de
l'Occitane
vers
la
pyrénéenne
puis
le
RD916
pour
rejoindre
la
méridienne
et
l'Occitane
et
ce,
dans
les
deux
sens
de
circulation.
Phase
2:
Du
22/05/2023
au
04/06/2023,
sur
l'Occitane
du
droit
du
1278
au
rond-point
faisant
le
croisement
de
l'Occitane
et
de
la
Méridienne,
la
circulation
et
le
stationnement
de
tout
type
d'usagers
est
interdite
sur
la
portion
de
route
précitée,
selon
l'avancement
des
travaux. La
circulation
est
déviée
de
l'Occitane
vers
la
pyrénéenne
puis
le
RD916
pour
rejoindre
la
méridienne
et
l'Occitane
et
ce,
dans
les
deux
sens
de
circulation.
Phase
3:
Du
05/06/2023
au
25/06/2023,
sur
l'Occitane
du
rond-point
faisant
le
croisement
de
l'Occitane
et
de
la
rue
Lapeyrouse
au
rond-point
faisant
le
croisement
de
l’Occitane
et
de
la
Méridienne,
la
circulation
et
le
stationnement
de
tout
type
d'usagers
est
interdite
sur
la
portion
de
route
précitée,
selon
l'avancement
des
travaux.
L'accès
au
cinéma
Gaumont
est
maintenu
par
la
voie
provisoire
créé
sur
la
Méridienne.
La
circulation
est
déviée
de
l'Occitane
vers
la
rue
Lapeyrouse
puis
la
rue
Pierre-Gilles
de
Gênes
pour
rejoindre
la
méridienne
et
l'Occitane
et
ce,
dans
les
deux
sens
de
circulation. Phase
4:
Du
26/06/2023
au
02/07/2023,
sur
l'Occitane
au
niveau
de
la
partie
ouest
du
rond-point
faisant
le
croisement
de
l'Occitane
et
de
la
Méridienne,
la
circulation
et
le
stationnement
de
tout
type
d'usagers
est
interdite
sur
la
portion
de
route
précitée,
selon
l'avancement
des
travaux.
La
circulation
est
déviée
de
l'Occitane
vers
la
pyrénéenne
puis
le
RD916
pour
rejoindre
la
méridienne
et
ce,
dans
les
deux
sens
de
circulation.
Phase
5:
Du
03/07/2023
au
07/07/2023,
sur
la
méridienne
sur
le
rond-point
faisant
le
croisement
de
l'Occitane
et
de
la
Méridienne
en
sa
partie
Sud,
la
circulation
et
le
stationnement
de
tout
type
d'usagers
est
interdite
sur
la
portion
de
route
précitée,
selon
l'avancement
des
travaux.
Rue
de
la
Croix
Rose
—
31670
LABEGE
- Tél.
05
62
24
44
44
—
Fax
05
62
24
41
97
- e-mail
: accueil@ville-labege.fr La
circulation
est
déviée
du
rond-point
faisant
le
croisement
de
l'Occitane
et
de
la
Méridienne
vers
| rond-point
faisant
le
croisement
du
RD916
et de
la
Méridienne.
Phase
1
à
5:
L'accès
aux
propriétés
de
l'Occitane
et
la
continuité
piétonne
sont
assurés
en
amont
et
en
aval
du
chantier
précité,
selon
l'avancement.
L'accès
aux
entreprises,
sociétés
ou
commerces
et
maintenu
par
la
création
d'accès
à
la charge
du
bénéficiaire
des
travaux
et avec
l'accord
des
propriétaires.
La
circulation
de
tous
types
de
véhicules
est
interdite
sur
les
zones
de
travaux.
Le
stationnement
de
tous
types
de
véhicules
est
interdit
sur
les
zones
de
travaux.
Le
dépassement
de
tous
types
de
véhicules
est
interdit
sur
les
zones
de
travaux.
ARTICLE 2 : L'accès
des
services
de
secours,
d'urgence
et
service
public
est
possible
et
facilité
pendant
toute
la
durée
du
chantier
de
jour
comme
de
nuit.
ARTICLE
3 :
Les
signalisations
de
restrictions
seront
conformes
aux
prescriptions
définies
par
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
temporaire
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992.
La
pose,
le
maintien
ou
le
retrait
de
la
signalisation
de
danger,
prescription,
restriction,
fin
de
prescription
et
de
protection
du
chantier
est
à
la
charge
et
sous
la
responsabilité
de
l’entreprise
bénéficiaire.
ARTICLE
4 :
Les
voies
et
espaces
publics
doivent
être
tenues
propres.
Les
entreprises
doivent
veiller
à
ce
que
le
domaine
public
aux
abords
du
chantier
soit
laissé
propre.
Toutes
dispositions
doivent
être
prise
afin
de
nettoyer
sans
délai
les
chantiers
et
leurs
abords.
Il doit
être
veillé
également
au
nettoyage
complet
des
espaces
alentours
et
des
voies
directement
impactées
par
les
salissures
du
chantier.
Le
maintien
des
dispositifs
de
sécurité
de
la
signalisation
et
de
la
clôture
de
chantier
est
obligatoire
les
veilles
de
week-end,
jours
fériés
et jours
de
congés
de
l'entreprise.
En
cas
de
défection,
la
commune
se
réserve
le
droit
de
s'y
substituer,
les
frais
induits
d'intervention
et
de
procédure
seront
portés
à
la
charge
de
l'entreprise
en
charge
de
ce
chantier. ARTICLE 5 : Le
présent
arrête
municipal
temporaire
est
affiché
obligatoirement
sur
le
lieu
d'intervention
48
heures
à
l'avance
et
pendant
toute
la
durée
des
travaux
de
manière
visible
sur
des
supports
semi-rigides
à
la
charge
et
sous
la
responsabilité
de
l'entreprise
bénéficiaire
en
charge
des
travaux.
En
cas
de
manquements,
les
chantiers
seront
arrêtés
sur
le
champ.
Dès
la
fin
des
travaux
entrepris,
les
panneaux
de
signalisation
temporaire,
les
dispositifs
de
sécurité,
engins
de
chantiers,
matériels
et
matériaux
de
toutes
sortes
Rue
de
la
Croix
Rose
—
31670
LABEGE
-
Tél.
05
62
24
44
44
—
Fax
05
62
24
41
97
- e-mail
:accueil@ville-labege.fr devront
être
obligatoirement
enlevés
par
l'entreprise
bénéficiaire
en
charge
des
travaux. Toutes
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées
et
poursuivies
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
ARTICLE
6 :
Le
présent
arrêté
municipal
est
publié
et
affiché
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
aux
lieux
et
places
habituels
de
la
commune
de
Labège.
ARTICLE
7 :
M.
le
Maire
de
la
commune
de
Labège
;
M.
le
Directeur
Général
des
Services
de
la
commune
de
Labège
;
M.
le
Commandant
de
Gendarmerie
de
la
Brigade
de
Saint-Orens
de
Gamesville
;
Les
agents
de
la
Police
Municipale
de
Labège
;
Sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
ARTICLE
8 :
Ampliation
du
présent
arrêté
municipal
temporaire
sont
adressés
à :
Aux
demandeurs
et
bénéficiaires.
SICOVAL. TISSEO.
Fait
à Labège,
le
5
OR.
2008
Pour
copie
conforme
Le
maire
empêch
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulouse
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
notification.
:
Rue
de
la
Croix
Rose
—
31670
LABEGE
—
Tél.
05
62
24
44
44
—
Fax
05
62
24
41
97
- e-mail
:accueil@ville-labege.fr