Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 6 reglementant le stationnement et la circu
Arrêté - Arrete 148 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 111 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 144 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 260 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete reglementant la stationnement et circulatio
Arrêté - Arrete 290 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 138 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 135 reglementant le stationnement et la cir
Arrêté - Arrete 52 reglementant le stationnement et la circ
Arrêté - Arrete 290 reglementant le stationnement et la circulation rue de Petit Landau
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 290 reglementant le stationnement et la circulation rue de Petit Landau)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
République Française
Ville de
Rixheim
28, rue Zuber - B.P.7
68171 RIXHEIM CEDEX
Tél. : 03 89 64 59 59
Fax : 03 89 44 47 07
www.rixheim.fr
SERVICE TRAVAUX
st travaux@rixheim.fr
290 / VOI / 2026
Vu
Vu
68171 RIXHEIM CEDEX, le 30 juin 2026
ARRÊTÉ
Réglementant le stationnement et la circulation
Rue de Petit Landau
Le Maire de la Ville de RIXHEIM,
l'ordonnance du ler septembre 1945 portant étatisation de la Police dans les
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2542-2, L 2213-1, L 2213-6 et L 2215-4 ainsi que le Code des Communes,
le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière
(Code de la route), modifié et complété,
les arrêtés interministériels des 22 octobre 1963, 24 novembre 1967 et 7 juin 1977 relatifs à la signalisation routière, modifiés et complétés
le Code Pénal et notamment son article R.610-S
la demande de l’entreprise SOGEA EST en date du 30 juin 2026 pour des travaux de
création d’un branchement AEP,
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation rue de Petit Landau au niveau du n°02F, afin de permettre le bon déroulement des travaux sur
le réseau AEP,
Arrête:
Article 1: Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue de Petit Landau au niveau du n° 02F. Cette interdiction fera l’objet d’une signalisation par panneaux
BK6al. La signalisation devra être mise en place minimum 48 heures à l’avance.
Article 2: Tout véhicule en infraction sera mis en fourrière aux frais de son
propriétaire. -2-
Article 3 : La circulation au niveau des travaux, se fera sur une voie restreinte, et complétée par un dispositif conique KSa si nécessaire.
- Pour les travaux sur la chaussée, une signalisation précisée dans les articles 4 et 5 seront à respecter.
- Les traversées de chaussée se feront uniquement par demi-chaussée.
- Etant donné la configuration de la rue (sens unique), il ne sera pas possible
de la fermer à la circulation.
Article 4 : Pour une installation de feux tricolores, le chantier sera signalé par des panneaux temporaires K8. Une pré signalisation par panneaux AKS + KCI « circulation alternée », AK3 + B3al et AK17 + Bldal limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 5 : Pour une installation de piquet K10, le chantier sera signalé par des
dispositifs barrières K8. Une pré signalisation par panneaux AKS, KCI « circulation alternée » + B3al et Bl4dal limitant la vitesse à 30 Km/h sera mise en place ainsi
qu’une post signalisation par panneaux B31.
Article 6: Toute la signalisation devra être parfaitement maintenue en état par l’entreprise, pendant toute la durée du chantier.
Article 7 : La signalisation sera mise en place et maintenue en état par l’entreprise SOGEA EST, 14 rue des Artisans, 68120 RICHWILLER, conformément aux
dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (signalisation temporaire) du 15 juillet 1974.
Article 8 : Ces mesures s’appliqueront du 15 au 31 juillet 2026
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa mise en ligne sur le site internet de la ville, d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ou via l’application « Télérecours citoyens »
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 : Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont ampliation sera adressée à :
| Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de RIXHEIM,
Monsieur le Chef de la Police Municipale,
Monsieur Philippe WOLFF, adjoint en charge de la voirie, du plan de circulation et des
mobilités douces,
Centre technique municipal, 28 rue de Pologne, 68170 RIXHEIM,
L’entreprise SOGEA EST, 14 rue des Artisans, 68120 RICHWILLER,
Fait à RIXHEIM, le 30 juin 2026
Publié sur le site internet de la commune de RIXHEIM le û Î JUIL. 2026