Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2024 251 Raccordement electrique 211 avenue de la
Arrêté - 2023 456 Raccordement des clients HTA et BT 151 av
Arrêté - 2024 210 Raccordement electriques 7 impasse des Pi
Arrêté - 2024 122 PROLONGATION Raccordement electrique 18 r
Arrêté - 2023 568 Raccordement electrique 18 rue dIle de Fr
Arrêté - 2023 589 Raccordement electrique rue du Moulin a V
Arrêté - 2024 208 Raccordements electriques 8 rue du Temple
Arrêté - 2024 182 Branchement electrique avenue de la Divis
Arrêté - 2024 166 Branchement electrique souterrain 161 ave
Arrêté - 2024 201 PROLONGATION Raccordement individuel et c
Arrêté - 2024 295 Raccordement electrique avenue de la Division Leclerc rue du Moulin a Vent et boulevard Francois Mitterrand LRTP pour ENEDIS
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sarcelles.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 295 Raccordement electrique avenue de la Division Leclerc rue du Moulin a Vent et boulevard Francois Mitterrand LRTP pour ENEDIS)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Justice et droit,
\/ LL
Ville de Sarcelles
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE N° 2024-295
VILLE DE SARCELLES
ARRÊTÉ DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQU
AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, RUE DU MOULIN À VENT, BOULEVARD
FRANÇOIS MITTERRAND
Le Maire de la ville de Sarcelles,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles R 417-1, R 417-6, R 417-12, R415-11 et R 411-8,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
et les modifications intervenues à cette date,
Vu l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire et par application des schémas et directives contenus dans les deux manuels du Chef de chantier (SETRA — Dernière
Edition),
Vu Parrêté n°2008-525 du 25 février 2008 relatif à la règlementation de la collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés et la responsabilité des particuliers, des industriels et des commerçants et artisans pour les nuisances causées par les déchets, et notamment son article 15,
Vu l'arrêté n°2023-467 du 11 octobre 2023, de la ville de Sarcelles, portant délégation de fonctions à Monsieur Stéphane YABAS, Maire Adjoint chargé des bâtiments communaux, de la voirie, des
réseaux et des cimetières,
Considérant les travaux de raccordements électriques — avenue de la Division Leclerc, rue du Moulin à Vent et boulevard François Mitterrand, que doit effectuer l’entreprise LRTP — 14 avenue du Fief - Pare des Bethunes Saint-Ouen-l Aumône (95072) CERGY-PONTOISE CEDEX, pour le compte d'ENEDIS — 27 rue de la Convention (93120) LA COURNEUVE,
Considérant qu’il convient de réglementer temporairement la circulation et le stationnement pendant la
durée des travaux.
ARRÊTE
Article 1 : L'entreprise LRTP — Siret n° 431 339 746 00023, effectuera des travaux de raccordements électriques — avenue de la Division Leclere, rue du Moulin à Vent et boulevard François Mitterrand, sur la commune de Sarcelles.
Article 2 : Les travaux se dérouleront, de 08h00 à 16h00, du lundi 08 juillet 2024 au vendredi 09 août
2024 inclus. N° 2024-295
(suite 2)
Article 3 : Le stationnement sera interdit au droit du chantier et sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de celui-ci.
Article 4 : L'entreprise susvisée en article 1 sera chargée :
- d'installer d’une part un panneau indiquant «la nature des travaux, le nom du maître de
l’ouvrage, la durée et la date du début de ces travaux», et d'autre part un dispositif de
sécurisation des travaux avec une signalisation routière et piétonne, des barrières de chantier,
de mettre en place une circulation réduite sur l’emprise du chantier par demi-chaussée et réglée
par le personnel de chantier ou des feux tricolores provisoires, selon les nécessités,
-_ d'assurer, durant les travaux et leurs phasages, le transport des conteneurs à poubelles à ordures
ménagères aux extrémités des chantiers, aux fins de collectes, aux jours et heures de passages de l’entreprise chargée du ramassage sur la ville. A défaut, elle collectera à ses frais, les ordures ;
ménagères qui n'auraient pu être collectées par la collectivité territoriale, conformément à Particle 15 de l'arrêté n°2008-525 du 25 février 2008,
-_ de maintenir un état de propreté acceptable, aux abords du chantier et sur les zones de passage
du public comprises dans le chantier, par le biais d’une aire de lavage, pendant toute la durée
des travaux,
- de remettre à l’identique le trottoir ainsi que tout le mobilier urbain et/ou les bordures enlevées
pour les nécessités du chantier.
Article 5 : Tout véhicule en infraction avec l’article 3 du présent arrêté, sera mis en fourrière aux frais du contrevenant.
Article 6 : Le non-respect d’une des clauses du présent arrêté entraînera la suspension immédiate du chantier.
Article 7: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise - 2-4 Boulevard de lHautil - BP 30 322 - 95027 CERGY-
PONTOISE, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou de son affichage.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général des Services Techniques, Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police, Monsieur le Chef de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à SARCELLES, le 05/06/2024
Pour le Maire,
L’Adjoint Délégué
Jphane YABAS