Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete 2025 16 RD47 Arret bus quais Source
Arrêté - Arrete 2025 9 portant reglementation RD47 rue mien
Arrêté - Arrete 2025 9 portant reglementation RD47 rue mien
Arrêté - Arrete n 2025 31 reglementation temporaire RD47 r
Arrêté - Arrete 2023 28 restriction circulation et stationn
Arrêté - Arrete 2023 28 restriction circulation et stationn
Arrêté - ARRETE 2022 45 restriction circulation rue mience
Arrêté - ARRETE 2022 45 restriction circulation rue mience
Arrêté - Arrete 2023 16 circulation et stationnement du 3 a
Arrêté - Arrete 2023 16 circulation et stationnement du 3 a
Arrêté - Arrete 2025 16 RD47 Arret bus quais Source
Document publié le Vendredi 11 avril 2025 par la commune d'Hamel.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 2025 16 RD47 Arret bus quais Source)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
N° 2025-16
DÉPARTEMENT
DU
NORD
Arrêté
Portant
Réglementation
sur
la Route
Départementale
47
hors
agglomération
d’Hamel
— route
de
Tortequesne
Le
Maire
de
le
Commune
d’Hamel,
VU
la loi n°
82.213
du
02
mars
1982
relative
aux
droits
et libertés
des
Communes,
des
Départements
et des
Régions
modifiée
et complétée
par
la loi n)
82-623
du 22 juillet
1982 ;
VU
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et notamment
ses
articles
L
2213-1
à L
2213,6 ;
VU
le
Code
de
la
Route,.et
notamment
ses
articles
R
110.1,
R
110.2,
R411.5,
R
411.8,
R
411.25
à R
411.28,R
412.29
à R
412.33,
R
413.1,
R
414.14
et R
415.6 ;
VU
l'instruction
interministérielle
de
la signalisation
routière
(Livre
I) approuvée
par
arrêtés
interministériels
du
7 juin
1977
modifié
et modifiée
par
les
arrêtés
interministériels
des
6 novembre
1992,
8
avril
et 31
juillet
2002 ;
VU
le règlement
de
voirie
communal
adopté
par
délibération
en
date
du
15avril
2016
VU
la demande
du
Syndicat
Mixte
des
Transports
du
Douaisis
en
date
du
9 avril
2025 ;
Considérant
que
l’Entreprise
BALESTRA
—
124
rue
de
la Poste
—- 62810
AVESNES
LE
COMTE
procède
à des
travaux
d’aménagement
de
surface
ou
équipements
—
Mise
en
accessibilité
Arrêts
de
Bus
«
Quais
Source
»
et
qu'il y a lieu,
dans
l'intérêt de
la sécurité
publique,
de prendre
toutes
dispositions
propres
afin
d'éviter tout
accident
ou
incident
sur
la Route
Départementale
RD
47
dans
la route
de
Tortequesne;
ARRÊTE
ARTICLE
1 :
À
compter
du
lundi
14
avril
2025
jusqu'au
vendredi
13 juin
2025
la circulation
sera
alternée
sur
la
zone
de
travaux.
L'alternance
de
la circulation
sera
réglée
manuellement.
Le
stationnement
sera
interdit
pour
tous
les véhicules
au
droit du
chantier.
ARTICLE
2-
La
vitesse
des
véhicules
est
limitée
à 30
km/h
et tout
dépassement
sera
interdit
au
droit
du
chantier. ARTICLE
3 — A
l’approche
du
chantier,
ainsi
que
sur le chantier
même,
la signalisation
réglementaire
sera mise
en
place
par
l’entreprise
BALESTRA
chargée
de
l’exécution
des
travaux.
ARTICLE
4 — Cet
arrêté
sera
publié
et affiché
à HAMEL
aux
lieux
habituels
de
publications
des
actes
administratifs.
Il sera
également
affiché
à chaque
extrémité
du
chantier.
ARTICLE
5 — Ampliation
du
présent
arrêté
sera
adressé
à :
Monsieur
le président
du
Conseil
Départemental
du Nord,
Monsieur
le président
du
Syndicat
Mixte
des transports
du
Douaisis
de
GUESNAIN,
Monsieur
le Responsable
de
l’ Arrondissement
routier
de
Douai
Cambrai
du
Département
du
Nord,
Monsieur
le Commandant
de
la Brigade
de
Gendarmerie
d’ARLEUX,
Monsieur
le Directeur
de
l’Entreprise
BALESTRA
—
124
rue
de
la Poste
— 62810
AVESNES
LE
COMTE, Chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
d'en
assurer
l’exécution.
Fait à HAMEL,
le 11 avril 2025
J.L.HALLÉ, Maire
d'HAMEL
Mairie
- 48,
Rue
André
Hallé
- 59151
HAMEL
- Téléphone
: 03
27
89
53
64
- https://www.commune-hamel.fr
- E.mail
: mairie.hamel@wanadoo.fr