Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - DPA AV 2024 1540
Arrêté - DPA AV 2023 2286 2023 11 02 Arrete voirie RD65B RD
unknown - DPA AV 2025 1503
unknown - DPA AV 2025 1502
Arrêté - DPA AT 2024 1224
Arrêté - DPA AP 2024 0054
Arrêté - Arrete Departement DPA AT 2024 0683
Conseil Municipal - Delegation du conseil municipal au maire 11 7 2023
Arrêté - BR AV 2024 1944
Arrêté - BR AV 2025 1161
Arrêté - DPA AV 2023 2459
Document publié le Mardi 19 avril 2011 par la commune de Pérouges.
Lien du pdf (Arrêté - DPA AV 2023 2459)
Thèmes du document : Transports, Assurance, Justice et droit,
Conseil départemental de l'Ain
Direction des routes
Agence routière et technique Dombes-Plaine de l'Ain
Numéro de dossier : DPA-AV-2023-2459
Arrêté de voirie portant
accord technique
Le Président du Conseil départemental
xxx
xxx
xxx
VU le code général de la propriété des personnes publiques,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5,
VU le code de la voirie routière,
VU le code de l'énergie,
VU le règlement départemental de voirie approuvé le 19 avril 2011,
VU l'arrêté départemental du 27 mars 2023 portant délégation de signature au sein de la Direction des routes ;
VU la demande en date du 27/11/2023 par laquelle GrDF demeurant 330, avenue San Severo - 01000 BOURG-EN-BRESSE,
représenté par l'entreprise Guinot TP demeurant Rue Henri-Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN,
sollicitant l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public
sur la RD65B du PR 0+0000 au PR 6+0000 (Pérouges, Saint-Jean-de-Niost et Meximieux) situés hors agglomération
VU l'état des lieux,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION
GrDF est autorisé à occuper le domaine public et l'entreprise Guinot TP à exécuter les travaux énoncés dans la demande, sous réserve de se conformer aux dispositions des articles suivants :
• création d'un réseau gaz
ARTICLE 2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
OUVRAGE D'ART
Le réseau sera mis en place dans le lit de rivière par fonçage ou terrassement hors ouvrage. Le propriétaire du lit de rivière devra être consulté préalablement à toute intervention (cf. loi sur l'eau).
REFECTION PROVISOIRE
Il sera obligatoire de mettre en place de l'enrobé à froid en partie supérieure de la tranchée avant le rétablissement de la circulation si impossibilité de réaliser les enrobés à chaud le jour même.
L'entreprise doit mettre en place une organisation pour assurer la surveillance de l'état de
Page 1 sur 8 surface de la partie supérieure de la tranchée (risques de formation de trous, nids de poule, arrachement des matériaux, tassements, granulats sur la chaussée) notamment avant chaque week-end jusqu'à sa réfection définitive, celle-ci devant intervenir au maximum 6 mois après la fin des travaux.
xxx
REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE ou SURLAGEUR MULTIFONCTION (Catégorie de trafic T1 : entre 300 et 750 PL/J/Sens)
RD 65B / PR 3+600 à 3+700 tranchée longitudinale.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou par tout autre matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées en oblique àx+xoux-x15° et par demi-chaussée.
Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent arrêté, ou à son représentant, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui s'imposera à lui.
Le remblayage de la tranchée sous chaussée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément aux prescriptions et au croquis ci-après : - évacuation de la totalité des déblais en décharge,
Pour les chaussées du réseau structurant, la couche de roulement BBSG (6xcm) devra être réalisée par une formule de BBSG mixte composée à la fois de granulats calcaires et porphyriques.
Après la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en œuvre
Page 2 sur 8 d'un bitume pur avec sablage (sable porphyrique avec Dx
Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée à 10xcm de la première coupe pour croisement de cette dernière surface avec l'enrobé existant. Une liaison par arrosage à l'émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces. Si la partie inférieure de remblai est inférieure à 15xcm, alors elle est intégrée entièrement à la PSR avec un objectif de densification q3.
Dans le cas d'une tranchée réalisée sous la bande multifonction, la couche de roulement en BBSG d'épaisseur 6xcm reprendra la largeur totale de cette dernière.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30xm au-dessus de la canalisation. La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80xm au-dessous du niveau supérieur de la chaussée.
q2, q3, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints
B1, B2, D1, D3 : se référer à la norme NP 1 11-300 pour la classification des matériaux Matériaux élaborés DC 3 : se référer au guide technique pour le remblayage des tranchées pour cette classification de difficulté de compactage
xxx
REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE (Catégorie de trafic T3 : entre 50 et 150 PL/J/Sens)
RD 65B / PR 5+950 à 6+000 tranchée longitudinale .
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou par tout autre matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées en oblique à +xoux-x15° et par demi-chaussée.
Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent arrêté, ou à son représentant, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui s'imposera à lui.
Le remblayage de la tranchée sous chaussée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément aux prescriptions et au croquis ci-après : - évacuation de la totalité des déblais en décharge,
Page 3 sur 8 Après la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en œuvre d'un bitume pur avec sablage (sable porphyrique Dx
Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée à 10xcm de la première coupe pour croisement de cette dernière surface avec l'enrobé existant. Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30xm au-dessus de la canalisation. La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80xm au-dessous du niveau supérieur de la chaussée.
q2, q3, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints
B1, B2, D1, D3 : se référer à la norme NF P 11-300 pour la classification des matériaux Matériaux élaborés DC3 : se référer au guide technique pour le remblayage des tranchées pour cette classification de difficulté de compactage
xxx
REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT ET FOSSÉ
RD 65B / PR 4+500 à 6+000 tranchée longitudinale.
RD 65B / PR 3+600 à 0+000 tranchée longitudinale.
Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.
Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément aux prescriptions ci-après :
• sur accotement à moins de 1 m du bord de chaussée :
- enrobage de la canalisation en sable 0/6 ou gravillons concassés 4/6 ou
roulés 5/20xmm enrobant l'ouvrage et le recouvrant de 10xcm minimum
(profondeur x
- évacuation de la totalité des déblais en décharge,
- remblayage de la fouille compactée par couche avec objectif de densification q3 sur 0,50xm, jusqu'à 30xcm de la tranchée,
Page 4 sur 8 - couche de base en 0/31,5 sur les 30xcm supérieurs avec objectif de
densification q3,
• sur accotement à plus de 1 m du bord de chaussée :
- remblaiement de la fouille possible avec les matériaux existants avec
objectif de densification q4 jusqu'au 30xcm du haut de la tranchée,
- couche de base en 0/31,5 sur les 30xcm supérieurs, avec objectif de
densification q3,
Si la tranchée ne peut être implantée à une distance au moins égale à sa profondeur (distance du bord de chaussée), la partie inférieure de remblai sera réalisée avec un compactage dont l'objectif de densification est q3 pour les 60xcm supérieurs de remblai. Au-delà de 60xcm, l'objectif de compactage est q4 avec réemploi possible des matériaux en place.
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30xm au-dessus de la canalisation.
Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale d'une hauteur maximale de 20xcm sera mise en place en expurgeant celle-ci des cailloux de dimensions supérieures à 20xmm. La partie d'accotement dont l'herbe a été détruite par les travaux sera ensemencée après ceux-ci, quelle que soit la période de l'année, pour éviter la prolifération des espèces indésirables comme les chardons et surtout l'ambroisie (réglementé par arrêté préfectoral).
Dans le cas d'apparition de ces espèces dans le délai de 2xans, il sera demandé à l'entreprise la destruction de ces plantes, y compris de leurs racines.
xxx
Page 5 sur 8 DEPOT
Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie. En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévus. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.
Il est interdit de préparer des matériaux salissants sur la voie publique sans avoir pris de dispositions de protection des revêtements en place.
xxx
DISPOSITIONS COMMUNES
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée, à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que l'entreprise sera capable de refermer dans la journée sauf accord entre les parties.
Si la tranchée est située dans l'emprise de la chaussée et que de fait, il y a réduction du nombre de voies de circulation, cette longueur ne dépassera jamais 100 mètres sauf dérogation dûment motivée.
Il doit également se prémunir contre les mouvements du sol, les tassements des remblais, les vibrations sous l'effet des véhicules lourds.
En cas de changement de tracé ou en cas de réalisation de tranchée supplémentaire, le pétitionnaire devra obtenir l'accord préalable du gestionnaire de la voirie, et de la commune pour le ou les réseaux situés sous trottoir.
Toutes les surfaces de chaussée ou trottoir dégradés seront réparées aux frais du bénéficiaire par le Département dans le cadre des travaux de réfection définitive.
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.
L'accès des propriétés riveraines et les écoulements des eaux pluviales devront être constamment assurés.
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge appropriée et autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
ARTICLE 3 - CONTRÔLE SUR LA PRÉSENCE D'AMIANTE
Après une analyse du risque et des sondages sur les zones potentiellement amiantées, il ressort que sur le réseau routier départemental de l'Ain, il n'existe pas de couche de roulement amiantée.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS À PRENDRE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX
L’ouverture du chantier est subordonnée au respect de la procédure de déclaration de travaux prévue par la réglementation en vigueur.
Elle est également soumise à la procédure de déclaration d’intention de commencement des travaux prévue aux articles R.554-24 et suivants du code de l'environnement. Toute restriction de circulation devra faire l'objet d'une autorisation à solliciter préalablement auprès de l'autorité compétente (l'agence routière et technique Dombes- Plaine de l'Ain).
Page 6 sur 8 ARTICLE 5 - IMPLANTATION ET OUVERTURE DE CHANTIER
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 120 jour(s) à compter du 15/12/2023, date prévisionnelle d'ouverture du chantier. La conformité des travaux sera contrôlée par l'occupant ou l'exploitant du réseau au terme du chantier.
ARTICLE 6 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER
La mise en place et la maintenance de la signalisation seront à la charge du bénéficiairex; celle-ci devra être conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu'elle résulte notamment de l'instruction sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par arrêté ministériel.
ARTICLE 7 - RÉCOLEMENT
Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique.
Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau au concessionnaire du réseau et au guichet unique.
ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 9 - VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L'ARRÊTÉ
Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.
ARTICLE 10 - DÉLAI DE GARANTIE
La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier, et selon le cas durant l'exécution des travaux. Le permissionnaire est tenu d'assurer toutes les facilités d'accès au laboratoire routier pour effectuer les travaux de contrôles jugés nécessaires.
La durée de garantie est d'une année. Elle court à compter de la réception de l'avis d'achèvement des travaux conforme aux termes de l'autorisation de voirie.
La garantie de bonne exécution des travaux porte sur l'absence de déformation anormale en surface de la voie et de ses dépendances et sur la bonne tenue de la couche de roulement.
Lorsque le gestionnaire de la voie constate des défauts au cours de l'année de garantie
Page 7 sur 8 et les notifie au pétitionnaire, ce dernier est tenu de procéder à la remise en état sans délai. Dès lors, le délai de garantie est reconduit pour une année.
La Boisse, le 08/12/2023
Le Président,
Pour le Président et par délégation,
le Responsable du pôle Réflexions amont,
sécurité et gestion du Domaine Public du
groupe Ouest,
Jean-Louis DESPORTES
SIGNE
ANNEXE
Tableau de compacité
DIFFUSION :
GrDF, pour attribution
l'entreprise Guinot TP, pour attribution
les communes de Pérouges, Saint-Jean-de-Niost et Meximieux, pour attribution l'agence routière et technique Dombes-Plaine de l'Ain, pour information
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de l'agence ci-dessus désignée.
Le bénéficiaire de cette autorisation pourra, sur simple demande écrite auprès de l'agence routière et technique concernée, solliciter une copie de l'original.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans les deux mois à compter de sa notification.
Page 8 sur 8 COMPACTAGE de tranchées
Objectifs de densification q4
Nature Etat Paramètres PV1 PV2 PV3 PV4 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PN0 PN1 PN2 PN3 PP1 PP2 B1 B3 D1 D2
DC2
h
m
s
e
Q/L
n
V
15
40
5
1.3
20
50
5
1.3
25
65
5
1.3
30
115
4
1.5
15
25
6
1.0
25
40
6
1.0
40
65
6
1.0
55
90
6
1.0
20
35
5
0.9
35
65
5
0.9
45
80
5
0.9
55
100
5
0.9
15
20
3
0.4
40
55
3
0.4
DC3 h
m
s
e
Q/L
n
V
15
40
5
1.3
20
50
5
1.3
25
75
5
1.3
20
25
8
1.0
30
50
6
1.0
40
65
6
1.0
20
35
5
0.9
30
55
5
0.9
40
70
5
0.9
30
30
4
0.4
F61 F62 h e
Q/L
n
V
15
65
3
1.3
20
85
3
1.3
25
110
3
1.3
30
150
3
1.5
15
50
3
1.0
25
85
3
1.0
30
150
2
1.0
40
200
2
1.0
20
90
2
0.9
30
135
2
0.9
35
160
2
0.9
45
205
2
0.9
20
40
2
0.4
40
80
2
0.4
F61 F62 m e
Q/L
n
V
15
50
4
1.3
20
65
4
1.5
25
95
4
1.5
20
35
6
1.0
25
50
5
1.0
35
90
4
1.0
15
45
3
0.9
20
60
3
0.9
25
75
3
0.9
35
105
3
0.9
15
20
3
0.4
30
40
3
0.4
F61 F62 s e
Q/L
n
V
15
30
7
1.3
15
40
5
1.3
20
60
5
1.5
20
20
10
1.0
30
50
6
1.0
15
25
6
0.9
20
30
6
0.9
30
45
6
0.9
20
15
6
0.4
F71 h e
Q/L
n
V
20
65
4
1.3
25
125
3
1.5
15
30
5
1.0
20
65
3
1.0
15
45
3
0.9
20
60
3
0.9
25
75
3
0.9
20
25
3
0.4
F71 m e
Q/L
n
V
15
40
5
1.3
20
60
5
1.5
15
30
5
1.0
15
25
6
0.9
15
35
4
0.9
20
45
4
0.9
15
15
4
0.4
F71 s e
Q/L
n
V
15
30
7
1.5
15
25
6
0.9
Objectifs de densification q3
Nature Paramètres PV1 PV2 PV3 PV4 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PN0 PN1 PN2 PN3 PP1 PP2 B1 B3 D2 e Q/L
n
V
15
20
10
1.3
20
30
9
1.3
25
45
8
1.5
15
15
10
1.0
20
25
8
1.0
30
40
8
1.0
20
30
6
0.9
25
40
6
0.9
30
45
6
0.9
25
15
6
0.4
F71 e
Q/L
n
V
15
25
8
1.3
20
40
8
1.5
15
15
10
1.0
20
20
10
1.0
20
30
7
1.0
15
25
6
0.9
20
30
6
0.9
25
40
6
0.9
20
15
6
0.4
DC2 e
Q/L
n
V
15
20
10
1.3
20
30
9
1.3
25
45
8
1.5
15
15
10
1.0
20
25
8
1.0
30
40
8
1.0
15
25
6
0.9
25
40
6
0.9
30
45
6
0.9
DC3 e
Q/L
n
V
15
20
10
1.3
15
30
8
1.5
15
15
10
1.0
20
25
8
1.0
15
15
10
0.9
20
20
10
0.9
20
25
7
0.9
Objectifs de densification q2
Nature Paramètres PV1 PV2 PV3 PV4 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PN0 PN1 PN2 PN3 PP1 PP2 DC2 e Q/L
n
V
15
10
16
1.3
20
20
14
1.3
25
30
12
1.5
15
10
14
1.0
20
15
12
1.0
25
25
10
1.0
15
15
10
0.9
20
20
9
0.9
25
30
8
0.9
DC3 e
Q/L
n
V
15
10
16
1.3
20
20
16
1.5
15
10
14
1.0
20
15
12
1.0
15
15
10
0.9
20
20
10
0.9